分項工程施工承包協議書范本
發包方(以下簡稱甲方)：
住址：
承包方(以下簡稱乙方)：
住址：
風險提示：發包人的相對義務
購根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
經雙方協商同意，甲方將部分_________________單項工程發包給乙方施工，為明確雙方責任，特簽訂本協議，具體內容如下：
1、工程名稱：
2、工程期限：
3、質量標準：
4、工程單價：
5、結算方式：
6、質量責任：
風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的.標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
(1)本工程如因施工質量問題，造成返工由乙方負責全部經濟損失從結算中一次扣除。
(2)乙方在施工期間，如達不到甲方要求和優良工程標準，甲方有權停止施工并終止合同。其工程所用費用由乙方負責。
7、工期責任：
風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
(1)計劃施工日期_____年______月______日，計劃竣工日期_____年______月______日，總共______日歷天。
(2)本合同簽訂后乙方應按甲方要求，分段分期完成工作量。否則每延誤一天工期，罰款______元。在施工中乙方應聽從甲方的安排，不得干擾其他工序的施工。未經甲方同意無故停工，因此給甲方造成的損失，由乙方賠償。
8、安全責任：
1、乙方在施工中必須嚴格遵守甲方的相關規章制度，嚴格按照國家安全操作規范施工。如因乙方施工人員違章操作引發安全事故，一切責任及經濟損失全部由乙方承擔。
2、乙方負責本職工的安全教育工作。
風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
9、違約責任：
甲乙雙方，任何一方違反本協議均屬違約，守約方均可要求違約方承擔相應的違約責任。
10、爭議解決
雙方因履行合同所發生的爭議，應本著友好的原則進行協商，協商不成的，任何一方均有權向合同履行地、合同簽訂地的法院起訴。
11、本協議的最終解釋權歸甲方所有
12、附則
(1)本協議經雙方簽字、蓋章后生效，工程結算付款后廢止。
(2)本協議于_______年____月____日在__________________(地點)簽署。
(3)本協議一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力。
13、本協議未盡事宜，雙方協商解決
甲方：
代表人：
聯系電話：
簽約地點：
_______年____月____日
乙方：
聯系電話：
簽約地點：
_______年____月____日
【分項工程施工承包協議書范本】相關文章：
承包土地合同范本12-04
承包的合同范本09-19
買賣承包保證合同范本01-12
承包勞動合同范本01-19
土地承包轉讓合同范本05-23
承包合同范本05-09
食堂承包簡單合同范本01-13
勞務承包的合同范本09-11
承包項目借款合同范本01-29
房屋裝飾裝修工程施工合同范本02-15