加工合作合同
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的加工合作合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
加工合作合同1
甲方（采購方）：
注冊地址：
乙方（供貨方）：
住所/注冊地址：
第一條 合作模式
1.甲乙雙方約定合作方式為貼牌生產模式，所貼品牌為乙方指定商標及產品外觀設計。
2.甲方作為產品生產廠商，按照乙方要求生產產品以及對產品進行包裝。
3.乙方作為產品銷售商，對本合同中約定的產品進行銷售。
第二條 合作內容
1.合作產品：
產品名稱
等級
規格
單價（元）
備注
2.乙方對外包裝以標樣為驗收標準。
3.甲方決定增加采購品類的，雙方應當另行協商達成書面補充協議，擬增加采購的品類的質量應當符合本協議的約定。
第三條 產品的訂單
1.甲方根據實際需要，以傳真、郵寄和電子郵件等形式向乙方下訂單。甲方認為必要時，其業務管理人員可以其他方式通知乙方進行生產安排，訂單應當注明訂單產品品類、數量、規格、交貨時間、交貨地點等必要內容。
2.甲方向乙方提交訂單后，在甲方收到乙方對訂單的書面承諾前，有權取消訂單。
3.甲方預先天向乙方提交訂單，乙方應當在按照甲方訂單要求備貨、發貨，除不可抗力外情況外，乙方應當按時、保質、保量供應甲方需求。
第四條 產品的質量
1.乙方向甲方供應產品的質量應當符合該產品的國家標準，有地方標準的應當執行地方標準，乙方有企業標準且企業標準嚴于國家標準及地方標準的，執行企業標準。
2.沒有國家標準、行業標準或企業標準尚不明確的，按照符合合同目的的特定標準。甲方對產品質量有特別要求的，以甲方要求為準。
3.本條所指的產品生產質量品質問題，包括但不限于：產品中存在頭發、蠅蟲、草梗、纖維等異物；微生物指標（細菌總數、大腸桿菌）超標；產品顏色異變、異味；包裝破損；產品尺寸超出規格、溫度超標；凈量不足、超過保質期等。
4.乙方向甲方提供的產品應當通過檢測標準（檢測標準變動的，本合同隨之變動），產品不能通過該檢測的按第九條第二款處理。
5.乙方提供的產品先提供樣品給甲方確認，待甲方樣品確認后，乙方提供該批次產品，產品與樣品質量需相符。
6.因乙方原因造成的`產品生產質量問題的，乙方須承擔由此造成的一切后果。如甲方因此先行對外承擔責任的，甲方有權向乙方追償，乙方必須承擔甲方造成的所有損失，包括但不限于甲方的直接及間接經濟損失。
第五條 產品的價格及開票
1.產品供貨價格應由甲乙雙方協商后確定，除不可抗力外，上述確定后的價格不得再增加。
2.乙方向甲方供貨價格均為含稅價格，甲方根據訂單向乙方確定采購的產品后，乙方應當向甲方開具對等金額的增值稅專票，每筆訂單的發票應當于甲方支付首筆貨款后與貨品一起交付甲方。
第六條 付款方式
1.甲方在提交訂單三日內向乙方支付訂單所列貨款的____作為預付款，甲方驗收乙方所供產品后三日內支付貨款的_____
2.乙方銀行賬戶信息：
開戶行：_____________________
帳 號：_____________________
第七條 產品的運輸
1.產品運輸方式由應當根據甲方需求確定。
2.乙方應當以合理方式對產品進行運輸裝載，以保證貨物運輸安全及所供產品的質量保證。
3.甲方選擇自提產品的，自乙方將產品裝載上甲方運輸車輛且該運輸工具駛離乙方廠區時，產品運輸風險由甲方承擔，運輸費用甲方承擔。
4.甲方選擇由第三方承運的，由乙方安排產品運輸，產品運輸風險由乙方承擔，運輸費用乙方承擔。
第八條 產品的交付及驗收
1.乙方提交訂單確定的產品時，應對提交的產品制作清單，清單上應當明確注明供應產品的品名、規格、數量等相關信息。
2.對上述清單標明的產品，甲方在3日內對產品的包裝、缺損情況、清潔度和數量進行初步查驗，甲方初步查驗后認為符合訂單標準的，由甲方指定人員簽字收貨，經簽收后的訂單產品視為交付。
3.甲方查驗產品不符合合同約定的，甲方有權拒絕接收該批產品或者拒收不符合標準的產品，由此產生的經濟損失由乙方承擔，包括但不限于運輸、租賃場地、人員薪資和品牌損失等費用。
4.供應產品的交付并不排除乙方對產品瑕疵的擔保責任，初步查驗不能確定的質量、規格等產品情況，乙方應繼續承擔相應的法律責任。除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
5.除甲方特別要求外，產品交付的方式為按訂單一次性供貨。
6.產品托運的，產品交付的地點為甲方公司所在地，也可由訂單另行指定。
第九條 雙方權利和責任
1.乙方未按照本合同約定向甲方開具發票的，甲方有權暫停支付貨款。
2.乙方未按甲方規定的質量標準交付以及經查驗不符合訂單要求的產品，乙方應當采取更換、修整等補救措施，由此發生的費用由乙方承擔。乙方還應承擔未按期交付產品為甲方造成的所有損失。
3.乙方逾期交付訂單產品的，應當支付逾期滯納金，每逾期一天，按照逾期交付產品價款總額的百分之償付滯納金；乙方逾期個工作日未能交付的即視為不能交付定做產品的，甲方有權取消本次訂單，并有權要求乙方支付本次訂單總金額_____的違約金，該違約責任不排除甲方因此產生的其它間接損失的賠償責任。
4.甲方應按照雙方約定的付款方式支付產品款項，未按約定付款方式結清貨款超過天的，每超過一日，甲方則以未支付貨款部分作為違約金。
5.甲方不得無故拒收乙方按訂單供應的產品，若因甲方無故拒收產品造成乙方經濟損失的，甲方應當予以賠償。
第十條 不可抗力
1.在產品加工期間，由于發生不可抗力事件致使延期交貨或不能交貨的，乙方應于不可抗力事件發生5日內，以書面方式將發生不可抗力之證明文件提交給甲方，據此乙方得以免除合同責任。
2.不可抗力事件發生超過3個月而合同不能繼續履行的，雙方均有權撤銷合同。
第十一條 其它條款
1.雙方經協商一致，可以簽訂補充協議，補充協議和本合同具有同等效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
2.甲乙雙方均有義務配合另一方將本協議提交所在的食品安全主管部門進行備案登記。
3.本合同履行期間為合同生效后一年，合同到期30天前雙方均有權以書面方式告知對方合同到期終止，逾期未告知的，視為本合同再自動延期一年。
4.本合同一式叁份，甲方持貳份，乙方持一份，具有同等法律效力。
5.本合同在執行過程中產生的任何爭議，雙方友好協商解決；若協商不成，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
甲方：_____________________
法定代表人或授權代表：_______
簽訂日期：_____年 ___月 ___日
乙方：_____________________
法定代表人或授權代表：_______
簽訂日期：_____年___月___日
加工合作合同2
甲方：（姓名xxx身份證號碼xxxxxx）
乙方：（姓名xxx身份證號碼xxxxxx）
丙方：（姓名xxx身份證號碼xxxxxx）
經甲，乙，丙三方友好協商，決定由三方共同出資，共同合作，共同經營加工廠。經共同研究，自覺達成如下協議：
（一）具體職責
1、甲方負責財務管理
2、乙方負責行政管理
3、病方負責技術和業務管理
（二）投資股份
1、甲方投資50%
2、乙方投資25%
3、丙方因暫時沒有資金，（暫時按25%股份計算，其處理方法，等賺錢再回補，有盈利了，再拿出50%返投資，虧本了要承擔風險.）
（三）利潤分配與虧損的.承擔
按照投資比例進行利潤分配，如出現虧損時，也按照投資比例承擔風險。
（四）
出現違約按照有關法律的規定進行處理。
（其它）
出現其他分歧，甲乙丙各方都應當本著友好協商的方法處理，協商不成時，可依法進行仲裁或者訴訟。
甲方：（簽字）
乙方：（簽字）
丙方：（簽字）
加工合作合同3
甲方：____
乙方：____
丙方：____
經甲，乙，丙三方友好協商，決定由三方共同出資，共同合作，共同經營加工廠。經共同研究，自覺達成如下協議：____
（一）具體職責
1、甲方負責財務管理
2、乙方負責行政管理
3、病方負責技術和業務管理
（二）投資股份
1、甲方投資50%
2、乙方投資25%
3、丙方因暫時沒有資金，（暫時按25%股份計算，其處理方法，等賺錢再回補，有盈利了，再拿出50%返投資，虧本了要承擔風險.）
（三）利潤分配與虧損的承擔
按照投資比例進行利潤分配，如出現虧損時，也按照投資比例承擔風險。
加工合作合同4
合同編號： 簽訂日期：
簽訂地點：
甲方： 地址： 電話： 電報： 電傳： 乙方： 地址： 電話： 電報： 電傳：
甲乙雙方同意按照下述條款簽訂本合同。
一、乙方提供以下原料輔料及包裝物料數量及金額不計價提供）
二、付款方式：預付30% 元，提貨付清全款70% 元
來料加工合同1、 乙方如不按本合同規定日期向甲方發運原料物件或發來的料與本合同條款不符合時，應向甲方賠償因此發生的誤工損失按加工費總額 %×誤工天數）。甲方如逾期交貨，則按同等條件，賠償給乙方。 2、 甲方如在生產過程中造成的廢次品，超過本合同規定部分，甲方負責按原輔料價值賠償給乙方。
3、 因自然災害，意外事故或人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時，事故的一方應盡快將事故情況通知對
方，共同商議，由此而產生的'損失，不得提出賠償要求。
三、仲裁：本合同在執行過程中，如發生異議，雙方應本著友好方式進行協商解決，如未能解決時，提請中國貿促會
的有關部門仲裁。該會之裁決作為最后裁決，雙方均有約束，仲裁費由敗方負責。
四、本合同經甲方審批機關批準后，甲方乙方簽字生效。
本合同有效期 年 月 日至 年 月 日。
甲方： 乙方：
加工合作合同5
甲方：
乙方：
簽訂日期：
經過甲乙雙方友好協商，為保證雙方利益和權利，特此簽訂本合同，請雙方自覺遵守！
加工產品如下：
相關條款：
1.交貨日期：乙方需遵守以上交期按時交貨，延期所造成的'一切損失由乙方負責。
2.在沒有特別要求的情況下，乙方須嚴格按甲方提供的樣品或相關詳細生產資料生產，確保品質。
3.驗貨完成后，按雙方協議，以現金結付貨款。
4.本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行補充協商，所達成的補充條款與本合同條款具有同等效力。
5..本合同為雙方認可，不得涂改任何內容，雙方簽字立即生效。
甲方簽字（或蓋章）： 乙方簽字（或蓋章）：
加工合作合同6
甲 方：____
乙 方：____
甲、乙雙方本著真誠合作，互惠互利的原則根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的 規定，在友好協商的基礎上簽訂以下合同，以便雙方共同遵守。
第一條：甲方接受乙方的委托生產加工以下產品：____
第二條：甲方須于 年 月 日前將乙方委托生產加工的產品交付給乙方。 第三條：乙方須先預付給甲方人民幣元作為生產貨物的訂金，剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
第四條：產品質量、款式、規格按乙方的要求及提供的.樣品生產。
第五條：產品的外包裝以防水編織袋為主，如乙方另有要求的，其包裝費用由乙方承擔。
第六條：發往廣州市以外的貨物，其一切運輸費用由乙方承擔。
第七條：甲方須按合同約定的時間按時交貨，如逾期按合同總額的2%付給乙方違約金。
第八條：乙方須按合同約定的時間按時付款，如逾期按合同總額的2%付給甲方違約金。
第九條：因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的，本合同無效。
第十條：本合同未盡事宜，經雙方協商后可另擬補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效應。
第十一條：甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議，應友好協商解決。如無法協商解決的，任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十二條：本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
第十三條：本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲 方：____ 乙 方：____
簽約代表：____ 簽約代表：____
簽約日期：____ 年 月 日簽約日期：____ 年 月 日
加工合作合同7
甲方：
乙方：
一、產品規格及價格：
二、證件的提供：
甲方應提供真實有效的三證一照，委托加工產品的批準證書及附件，產品檢驗報告。乙方提供三證一照。
三、質量保證：
甲方提供的原材料質量應符合國家相關標準，乙方僅在自身檢驗能力之內對原材料的質量進行檢驗，對于乙方不能檢驗的項目由甲方負責檢驗并提供該批次原料相應的質量檢驗報告或提交第三方進行檢驗，檢驗費用由甲方負擔。
如因甲方提供的原材料有質量問題導致產品出現質量問題，由甲方負責，乙方對此不負責任。乙方加工的產品應符合國家或企業相應的質量標準，因保健品大多見光變色，受潮變質，高溫變形，所以建議甲方應采用不透明包裝和鋁箔封口，儲存銷售中應避光、常溫、防潮，溫度不能超過攝氏32度，濕度不能超過50%。甲方在乙方在交貨10天內無書面異議則視為合格產品，已售出產品乙方一律不予以退貨和換貨。包裝設計及包裝損耗：乙方負責按照甲方要求對產品進行包裝，甲方的包裝要求必須能保證產品包裝質量完全符合產品標準及運輸要求。
四、保密義務：來料加工合同甲乙雙方對委托加工的產品的交易價格均有保密義務。甲方不得將交易價格向第三方泄漏，對于泄漏方引起的損失，按造成的實際損失金額賠償給受損方。
五、貨款支付方式：
甲方訂單下達后乙方安排生產，預交30%貨款，在該批次交貨前，甲方全額支付乙方加工費。
六、交貨期限及運輸：
乙方保證交貨期限為協議簽訂日期起30天內，乙方負責運輸，運費乙方承擔
七、甲方和乙方的合作屬于來料加工合作，所以乙方只是加工方，甲方的產品標簽及宣傳字樣不得體現乙方公司的任何字樣。
八、合同有效期：本合同只對本次加工的數量生效，加工完畢后，合同自動失效。
九、反賄賂條款：
合同各方一致同意堅決反對一切形式的商業賄賂行為，任何一方及其工作人員不得向其他方或其他方的工作人員給付在正式合同明確約定的價款條件以外的任何現金、物品、其他財產、人身或精神利益。任何一方違反本約定的'，本合同其他方有權提前終止或解除合同，因該等行為導致的交易行為無效。
十、其他條款的約定
1、甲乙雙方違反本合同項下任意一款均屬違約，由違約方向對方支付人民幣3000000大寫：叁萬圓整)違約金違約方因違約給對方造成的實際損失大于本違約金的，違約方需向對方支付全額實際損失，實際損失包括但不限于守約方為維護合法權益所支付的訴訟費、財產保全費、差旅費、律師費、執行費等費用)
2、若甲方在市場上對產品造假導致市場出現假貨經工商部門認定的而給乙方造成損失和不良影響，甲方應給與乙方相應的賠償。
3、若甲方在媒體上以其自身名義對產品進行宣傳，宣傳內容須經乙方審核。
本合同一式3份，甲方1份，乙方2份，簽字蓋章生效，附件及傳真件是本合同的組成部分具有同等法律效力。未盡事宜雙方協商解決，協商不妥時提交乙方所在地人民法院解決。
十一、不可抗力條款
因不可抗力，使得本協議履行不可能、不必要或者履行不及時，遭受不可抗力方應在不可抗力事由消除后3日內，用書面形式通知對方，在取得有關機構的不可抗力證明后，該方可以不承擔責任。
甲方：乙方：
(蓋章) (蓋章)
簽字：簽字：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
_____年_____月_____日
加工合作合同8
合同編號：
簽訂地點：
甲方： 乙方：
甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，經友好協商，就甲方向乙方提供原料用于加工成品出口事宜，達成如下協議：
第一條、加工產品的規格、數量及價款：
合同總價款大寫）：_______________________ 第二條、原材料、技術、圖紙及治具：
1、甲方于______年_____月______日在_______________地點）
向乙方交付原材料或散件），并按百分之_________的備損率提供原材料或散件）給乙方，多提供部分不計加工或裝配）數量。如甲方未能按時、按質、按量提供全部原材料或散件），致使乙方停工待料造成損失，甲方在接到乙方提出的通知后，應予賠償。 2、甲方向乙方提供加工該產品的技術、圖紙及必要治具，并承擔相關知識產權責任。如果需乙方提供治具，則甲方應當支付相應的費用。
第三條、加工生產、包裝、運輸及通關：來料加工合同1、乙方應依據本合同約定，在______________地點進行加工生產，并保證如期、保質、保量完成。
2、包裝物料，包括但不限于外包裝箱、內包裝箱、塑料袋、打包帶、封箱膠帶、添加劑，由乙方提供，甲方承擔費用。
3、乙方依據本合同的規定，代甲方辦理托運及通關手續，并由甲方支付相應的費用。
第四條、產品交付及質量檢驗： 1、產品交付 1）原材料出成率：
原材料交接時，甲乙雙方共同對原材料做成品出成率試驗，并由雙方進行書面確認。
2）交付時間及地點：
乙方應于_______年______月______日在___________地點）向甲方交付成品。 3）質量標準：
乙方加工產品的質量須達到__________________________標準。 2、質量檢驗
1）原料交接時，乙方應按照本合同的規定對原料的規格、數量、質量進行驗收，如發現甲方提供的原料的規格、數量、質量與本合同規定不符，乙方應于交接3日內向甲方提出，否則視為甲方提供的原料符合本合同的規定。
2）在乙方加工期間，甲方有權對乙方的生產情況和已生產產品隨時抽檢。但甲方的抽檢不應影響乙方工作。
第五條、加工費：
乙方為甲方進行加工的加工費為：甲方應在_________運輸及通關之前______日內，一次性支付給乙方， 甲方逾期支付，應按銀行貸款利率向乙方加付延期利息，并且乙方有權以此為由停止交付加工產品。
第六條、保證條款：
1、甲方保證按照本合同的`規定向乙方交付原料，提供技術、圖紙及治具等，并支付加工費。
2、乙方保證其具有按照本合同規定進行加工生產的條件和能力，并保證按照本合同規定進行加工生產，并按時交付產品。
第七條、違約責任
1、如果甲方未能按本合同規定向乙方提供原料，致使乙方停工待料，甲方應賠償乙方由此產生的直接經濟損失。
2、如果乙方向甲方交付的成品不符合本合同的規定，或者如果乙方未在本合同規定的時間向甲方交付全部成品，乙方應承擔方因此遭受的經濟損失。
第八條、不可抗力：
1、本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為或法律規定等。
2、如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行或不能按約定的條件履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在7日內，提供事故詳情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同、部分免除履行合同的責任或暫時延遲合同的履行。
3、聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
4、當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。 第九條、通知義務：
根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用書信、傳真、當面送交后簽收或電子郵件方式傳遞。
第十條、保密條款：
甲乙雙方應保守在結締和履行合同過程中獲知對方內部的重要保密信息，除必要披露之外，不得以任何方式向第三方披露和不正當使用，否則應承擔相應的賠償責任。
第十一條、爭議解決：
本合同履行過程中產生的爭議，雙方應先行友好協商解決。若協商不成，任何一方有權向合同履行地人民法院起訴。
第十二條、補充條款：
本協議未盡事宜，可由甲乙雙方共同協商達成書面補充協議，補充協議中如有與本協議實質性條款不同的內容，以補充協議為準。
第十三條、合同效力：
1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。 以下無正文！）
甲方：（公章） 乙方：（公章） 委托代理人： 地址： 電話： 開戶銀行： 賬號： 日期：
委托代理人： 地址： 電話： 開戶銀行： 賬號： 日期：
加工合作合同9
出現違約按照有關法律的規定進行處理。
（其它）
出現其他分歧，甲乙丙各方都應當本著友好協商的方法處理，協商不成時，可依法進行仲裁或者訴訟。
甲方：____（簽字）
乙方：____（簽字）
丙方：____（簽字）
加工合作合同范本3
甲方：____（以下簡稱甲方）
乙方：____（以下簡稱乙方）
乙方經對甲方經營理念、設備情形、散件情形、行銷模式、管理能力等多方實地考察認證并表示認同接受，同時結合自身條件、可發展空間、當地的消費市場狀況等各方面的商業環境，自愿提出申請組裝生產“洪勤商貿”系列產品，甲、乙雙方本著誠信為本、互惠互利、公平公正的.原則，就甲方產品銷售事宜，于_________年_________月______日簽訂本合同，以茲甲乙雙方共同遵守，具體細則如下：____
第一條：協議總則
甲、乙雙方為獨立經營實體，對外具有獨立民事行為能力的個人或獨立法人資格的單位，實行自主經營、獨立核算。乙方業務上接受甲方的督導，需維護雙方的利益。
第二條：合同的費用及甲、乙雙方的權力和義務
一、乙方經過對甲方考察并一次性自愿向甲方支付設備押金共計人民幣______元，甲方向乙方提供設備_______臺；散件套______；工具_______件。
二、乙方必須保證質量交齊成品一定數量后，甲方返還乙方所付的設備押金______元，甲方長期免費提供散件，保證乙方正常生產。
三、甲方負責國內市場開發，推廣及品牌形象的宣傳。
四、乙方收到設備散件后質量、數量等有異議，應該2個工作日內以電話、傳真方式告知甲方、甲方接到乙方提出的異議并核實后，應在最短時間內負責處理（維修、調貨、換貨）并重新發貨，運輸費由甲方承擔。
五、甲方對售出設備提供一年保修期（從貨物發出當天開始計算），人為除外，終身維護的售后服務。
第三條：返銷費用驗收標準
甲方回收乙方產品時，甲方有權對其產品進行質量、數量、效果等進行核查，產品的驗收標準：____
1；筆殼無破損、內外整潔、無劃痕。
2；油墨要均勻、書寫流暢、不斷墨、不積墨。
3；注完墨、筆殼內的油墨要達到80%。
4；連續書寫不斷墨
5；筆管內無任何雜質。
乙方生產的產品，以保證質量（合格率為80%即可）產品驗收合格后，公司以現金或轉賬方式當場結算。
第四條：物流費用
甲方將設備和散件運送到客戶當地，物流費用由甲方承擔；貨物在乙方當地物流公司放置三個工作日內未提貨視乙方自動放棄。乙方生產的成品甲方負責回收,其物流運輸費用由甲方承擔。
第五條：附則
一、在協議的執行過程中如果出現了戰爭、水災、地震、等不可抗力的因素時，將影響本合同的履行時，甲乙雙方不予追究對方的違約責任。
二、合同到期前一個月若乙方續簽需書面通知甲方，同等條件下乙方有續簽優先權。本合同一式兩份，由甲、乙各持一份均具同等法律效力，為防止單方合同修改，復印無效。如乙方違反合同有關規定，本合同將自動解除。
三、本合同雙方代表簽字即可生效，甲、乙雙方各執行合同若發生糾紛，應友好協商解決，在協商不成的情況下，任何一方必須向本合同的簽約地人民法院提出訴訟。
甲方：____
乙方：____
日期:______年____月____日
本合同有效期 年 月 日至 年 月 日。
加工合作合同10
甲方：____（加工方）
地址：_________ ___電話：__________ __
乙方：____（來料方）
地址：_________ ___電話：______ __ ___
雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。
第一條 加工內容
乙方向甲方提供加工尼龍再生粒子所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。
第二條來料加工的質量
來料加工合同乙方提供的原材料正常備損率為40%，甲方加工后產成品的含灰量在4%以下。來料出現明顯異常時甲方應立即通知乙方到現場查看。
第三條加工時間
甲方在收到原材料后的.45天內將加工后的成品運輸至乙方工廠。甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。
第四條 加工費
甲方為乙方進行加工的加工費為800元/噸。
第五條 付款方式
甲方將來料的產成品運抵乙方工廠，乙方即時支付加工費后卸貨。
第六條 運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責；甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由乙方負責。
第七條 不可抗力
由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第八條 合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期兩年。本合同有效期屆滿之前1個月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。
本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等效力。本合同未盡事宜按合同法及相關法律法規執行。
甲方：____________________（蓋章） 乙方：____________________（蓋章）
代表：____________________ 代表：____________________
加工合作合同11
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
乙方經對甲方經營理念、設備情形、散件情形、行銷模式、管理能力等多方實地考察認證并表示認同接受，同時結合自身條件、可發展空間、當地的消費市場狀況等各方面的商業環境，自愿提出申請組裝生產“洪勤商貿”系列產品，甲、乙雙方本著誠信為本、互惠互利、公平公正的原則，就甲方產品銷售事宜，根據【中華人民共和國合同法】，于_________年_________月______日簽訂本合同，以茲甲乙雙方共同遵守，具體細則如下.
第一條：協議總則
甲、乙雙方為獨立經營實體，對外具有獨立民事行為能力的個人或獨立法人資格的單位，實行自主經營、獨立核算。乙方業務上接受甲方的督導，需維護雙方的利益。
第二條：合同的費用及甲、乙雙方的權力和義務
一、 乙方經過對甲方考察并一次性自愿向甲方支付設備押金共計人民幣______元，甲方向乙方提供設備_______臺；散件套______；工具_______件。
二、 乙方必須保證質量交齊成品一定數量后，甲方返還乙方所付的.設備押金______ 元，甲方長期免費提供散件，保證乙方正常生產。
三、 甲方負責國內市場開發，推廣及品牌形象的宣傳。
四、 乙方收到設備散件后質量、數量等有異議，應該2個工作日內以電話、傳真方式告知甲方、甲方接到乙方提出的異議并核實后，應在最短時間內負責處理（維修、調貨、換貨）并重新發貨，運輸費由甲方承擔。
五、 甲方對售出設備提供一年保修期（從貨物發出當天開始計算），人為除外，終身維護的售后服務。
第三條：返銷費用驗收標準
甲方回收乙方產品時，甲方有權對其產品進行質量、數量、效果等進行核查，產品的驗收標準：1；筆殼無破損、內外整潔、無劃痕、2；油墨要均勻、書寫流暢、不斷墨、不積墨、3；注完墨、筆殼內的油墨要達到80%、4；連續書寫不斷墨、5；筆管內無任何雜質。乙方生產的產品，以保證質量（合格率為80%即可）產品驗收合格后，公司以現金或轉賬方式當場結算。
第四條：物流費用
甲方將設備和散件運送到客戶當地，物流費用由甲方承擔；貨物在乙方當地物流公司放置三個工作日內未提貨視乙方自動放棄。乙方生產的成品甲方負責回收,其物流運輸費用由甲方承擔.
第五條：附則
一、在協議的執行過程中如果出現了戰爭、水災、地震、等不可抗力的因素 時，將影響本合同的履行時，甲乙雙方不予追究對方的違約責任。
二、合同到期前一個月若乙方續簽需書面通知甲方，同等條件下乙方有續簽優先權。本合同一式兩份，由甲、乙各持一份均具同等法律效力，為防止單方合同修改，復印無效。如乙方違反合同有關規定，本合同將自動解除。
三、本合同雙方代表簽字即可生效，甲、乙雙方各執行合同若發生糾紛，應 友好協商解決，在協商不成的情況下，任何一方必須向本合同的簽約地人民法院提出訴訟。
甲 方（章）：
代表人簽字 :
電 話 :
地 址 :_______________________________
乙 方 :________________________
電 話 :________________________
地 址 :________________________
日 期:______年____月____日
加工合作合同12
合同編號：
外包廠商：協助廠商：
聯系電話：聯系人：
協助廠商本著誠信原則，為天津金信精密塑膠部件有限公司加工產品，特簽訂如下協議：
1、產品納期：24小時內完成;
2、外包工作項目：所有產品;
6、運輸由外包商負責;因協助廠商原因延期交付，由協助廠商負責運輸;
7、付款方式依
以電匯支付
8、協助廠方必須開具國家規定之發票;
9、按要求交貨，否則按合約規定予以罰款;
10、協助廠方需全程跟進品質(外觀、功能、及鹵素等必須符合要求)，直至客戶允許收貨為止，如責任屬外包商，退貨品由外包上負責補足或扣款;
11、品質要求，以天津金信標準為準。
檢驗方式必須按照天津金信精密塑膠部件有限公司的.要求執行;(見附件要求)
12、移印良率要達到98%，遺失率為0;
13、外包商所交實物與送貨單數不符，外包商應給與賠付;
14、外包協議內容，外包商應給予保密，不得對外宣傳;
15、加工完成后，外包商必須將所有物品(包括良品、不良品)交回天津金信精密塑膠部件有限公司。
16、外包商不得將產品再轉包給其他廠商制作加工，一經發現將扣除加工款項;
17、外包商不得以任何理由，扣留天津金信精密塑膠部件有限公司因生產加工需要，而提供給外包商任何生產工具和物品;
18、外包商如有生產困難時，應及時請求，通知天津金信精密塑膠部件有限公司協助，否則，引起的后果由外包商全部負責;
19、外包商違反本協議規定之內容、《環境物質保證合同書》規定之要求，所引起的賠付，由外包商承擔。
20、違約責任按民法典協商執行，協商不成交原告所在地法院裁決。
21、此協議一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效率。
外包商：廠商：
代表人：代表人：
日期：日期：
加工合作合同13
甲方（供方）：____
乙方（需方）：____
甲乙雙方本著平等互利的原則，就甲方向乙方加工卷材（下稱貨物）的相關事宜達成如下協議：____
一、通知生產：____
乙方根據自己的生產需要分批次下訂單，每次下單定做貨物時乙方要提前天將貨物的規格、數量以信函或傳真的方式通知甲方，以便甲方安排生產。
二、貨物單價：____
單價由雙方根據交易時的市場情況協商確定，商定后在訂貨單和送貨單中注明。
三、貨物質量：____
按照甲方的企業標準執行。
四、貨款結算：____
1、雙方每月的日對帳一次，由甲方按乙方當月下達的訂單及乙方指定送貨地的簽收送貨單據進行匯總，出具對帳單，乙方應積極配合核對，五日內必須完成對帳工作，對賬結果作為雙方結算的依據(事先經過傳真對帳的，須在事后當面確認)。
2、貨款按月結算，當月貨款在當月對賬后付清。
五、交貨方式：____
1、甲方收到乙方的生產通知后，在天內組織生產并交貨完畢，甲方將貨物送至乙方指定的公司倉庫，乙方需派遣指定人員簽收貨物，送貨單要明確收貨數量、單價、總額等內容，送貨單作為結算的憑證。經雙方協商可以改變交貨地點及方式。
2、交貨地點由乙方指定，顯示在每次的訂單中，指定收貨人名單由乙方提供（加蓋乙方公章），如需變更指定收貨人，應提前將變更聲明寄給甲方。
六、驗收及異議期：____
1、乙方在收貨時應當對貨物的數量、質量、包裝及等進行全面的檢查驗收，如無異議的，由指定收貨人簽章確認；
2、貨物驗收后天為異議期，乙方如在質量異議期內不向甲方提出書面異議的，則視為貨物的`應檢查驗收項目全部符合本合同約定。
七、違約責任：____
1、甲方逾期交貨的，每逾期一天按逾期部分貨值的萬分之五支付違約金；
2、乙方逾期付款的，每逾期一天按逾期部分貨款的萬分之五支付違約金；
3、乙方逾期付款超過十天或者乙方開具的支票因乙方原因無法兌付，甲方可單方終止本合同并要求乙方加倍（即每天萬分之十）支付違約金。
八、爭議解決：
雙方因履行本合同產生爭議的，應先友好協商解決，協商不成的，雙方同意由有管轄權的人民法院解決。
九、合同期限：____
本合同有效期從______年______月______日至______年______月______日。
十、其它：____
1、本合同經雙方簽署后生效。
2、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力。
3、雙方的營業執照副本復印件、生產通知單（訂單）、送貨單、乙方收貨人身份證復印件等均作為本合同的附件。
甲方：____乙方：____
地址：____地址：____
電話：____電話：____
開戶銀行：____開戶銀行：____
賬號：____賬號：____
經辦人：____經辦人：____
簽訂日期：____
加工合作合同14
定作方：承攬方：
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
聯系人: 聯系人:
一、 經雙方友好協商, 定作方委托承攬方加工生產__ __ 模具共______ 套，模具及零件加工合作合同范本。雙方達成如下加工協議模具基本情況：
產品名稱序 號零件名稱穴 數( 模具類型) 模具單價(RMB 元)
交貨條件
總價：(含17% 增值稅)
二、以上各套模具使用材質：_____________________( 以上模具用料由承攬方提供) 。
三、雙方的權利及責任：
定作方責任及權利如下：
1. 定作方負責交付給承攬方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。
2. 定作方負責交付給承攬方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。
3. 對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料，定作方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，承攬方應征詢定作方意見，由定作方確認。
4. 承攬方完成模具的設計和制造后，由定作方去承攬方現場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
承攬方權利及責任如下：
1. 承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，承攬方負責按照合同規定按時完成符合定作方設計要求的模具。
2. 承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/ 改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)
3. 模具由定作方認證合格后，由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的后續加工生產，則由承攬方負責模具的修理和維護，承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4. 對給定作方生產的所有模具，承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad 或Pro-Eng(PRO-el2) 制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準。
四、 技術條款：
1. 模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責;
2. 在雙方協商無異議之后，定作方提供產品設計圖紙及相關技術資料給承攬方, 并派工程人員同承攬方進行技術交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1 ;
3. 承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求。
4. 承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求：
日產能：_______K 月產能：______K
5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。
6. 未經定作方允許, 嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。
五、商務條款：
1. 模具價格：
1.1 經雙方協商后，由承攬方提供定作方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
1.2 模具合同總金額(含___ _% 增值稅)RMB__ _ 。
1.3 模具價格總金額已包含如下費用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費用：
1.3.1 承攬方對產品進行成型/ 二次加工/ 組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2 承攬方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3 承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;
1.3.4 承攬方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;
1.3.5 承攬方為保證產品正常生產所準備的'其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4 當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因為承攬方的原因, 因模具不能滿足定作方的要求而進行的修模或改模, 定作方不承擔任何責任，合同范本《模具及零件加工合作合同范本》。
1.5 由于承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支持外的人工及費用，承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的補償。
2. 開模進度：
2.1 承攬方在收到定作方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段, 開模周期為__ 天。
2.2 由于定作方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2.3 如果承攬方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產，承攬方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3. 付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1 結算的方式：
;開17% 增值稅發票。
3.1.1 本合同制造整批模具的總金額( 含增值稅) 為人民幣_________ 元整(人民幣________ 元整)，定作方支付模具總金額的_____% ，剩余___% 模具費分攤在首K 產品內，如果訂單數量不足K ，定作方需補給承攬方未攤完的模具費。
3.1.2 自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發票( 模具總額的_ 0%), 定作方在二十個工作日內支付。
4. 產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認后，承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。
六、 產品品質保證
承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質標準以保證產品品質( 首件確認報告) 。
定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
七、模具所有權
1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )的所有權，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產, 由承攬方負責保管, 未經定作方同意, 承攬方不得將此模具提供給第三者生產, 否則定作方有權要求承攬方退還模具費并賠償造成的損失。
2. 定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉出時，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )和所有夾治具必須同時轉移給定作方。
3. 模具轉移過程中，如因承攬方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。
八、 模具維護
1. 承攬方保證模具使用壽命萬次, 并在此期間內由承攬方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 承攬方應負責更換或重新開模, 并承擔相應的費用。
2. 承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節或證據，定作方可以隨時間登記，無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄復印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務，無需定作方另行提出要求。
九、知識產權
1. 本合同所涉及的產品造型及定作方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為定作方所擁有，未經定作方許可，承攬方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產生的一切損失由承攬方負責;定作方僅同意承攬方基于本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,
2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的, 否則定作方有權追究承攬方相應的責任; 未經定作方書面許可，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。
3. 未經定作方許可，嚴禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負責;
4. 其它未盡保密事項，依定作方與承攬方簽訂的“ 保密協議” 執行。
十、違約責任
1. 如果承攬方方未能按五、2.1 中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由承攬方承擔違約責任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的% 作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質達不到定作方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/ 停線費用。雙方可另行簽署<< 生產用原材料/ 零部件采購合同>> 進行約定。
3. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質和進度達不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者定作方被迫因此取消此項目，從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經濟損失。
4. 如承攬方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發生后24 小時內以)書面形式通知定作方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2 周以上，定作方有權取消本合同。
5. 其它未盡事宜：按《合同法》執行。
十一、糾紛解決
對于實施本合同而發生的任何爭議, 雙方首先通過友好協商解決, 如在30 天內協商不成, 任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區人民法院處理。
十二、本合同雙方須嚴格執行, 如一方因故不能履行合同, 必須提前兩周征得對方同意, 方可終止本合同。
定作方: 承攬方:
代表: 代表:
年月日年月日
加工合作合同15
甲方：____
地址：____
電話：____
乙方：____
地址：____
電話：____
經雙方友好協商，就甲方委托乙方加工石材幕墻工程項目外立面石材，特訂立本合作協議，以便雙方共同遵守。
一、合作范圍
甲方委托乙方加工外立面石材，甲方提供石材平板、線條及荒料、排版圖、加工圖紙、加工尺寸清單。乙方根據甲方提供的排版圖，進行選料排版及編號、根據甲方提供的加工圖紙、加工尺寸清單進行加工。
二、甲方職責
1、甲方為乙方提供石材平板、線條及荒料。
2、甲方為乙方提供排版圖、加工圖紙、加工尺寸清單。
3、甲方指派專人負責制定石材加工計劃，或根據現場實際情況調整計劃。
4、甲方指派專人負責礦山石材原料的收發料工作，工作節奏符合乙方加工進度及加工流程。
5、甲方指派專人負責排版圖、加工圖、尺寸清單下料及產成品驗收工作。
三、乙方職責
1、提供甲方所需材料、配件的存放場所，物品應做到相對隔離。
2、乙方應嚴格按照甲方提供的加工圖、排版圖及加工清單進行加工，因乙方加工的規格尺寸不符合甲方要求，由此造成的損失由乙方承擔，如乙方發現加工圖中尺寸不詳或有誤，應在加工前與甲方溝通確認。
3、乙方在石材下料前需對原料進行挑選，切割完成后，需進行二次排版，并按排版圖編號，在石材上做好標識。
4、本工程的石材出材率控制在98%以上，石材的損耗率控制在0.5%，如超出部分由乙方承擔。
四、石材加工技術要求及驗收辦法
1、石材加工質量精度必須符合《石材幕墻工程技術規范》及《石材加工質量標準》。
2、石材加工前須對原料進行挑選、排版，有暗裂、暗線、色線等質量缺餡的石材嚴禁加工，色差確保整個立面統一。
3、石材加工完成后須再次進行排版，做好標識，出廠時必須標明石材編號和尺寸，石材編號與排版圖、加工圖一致。
4、石材加工完成，表面清洗、清潔，晾干后做六面防護，防護質量要求為油性兩遍。防護劑的品牌______。
5、石材成品出廠時，做好石材成品的保護工作，避免刮擦、劃痕、碰碎、掉角、崩邊、斷裂等現象。
6、甲方委托乙方加工的`石材質量按甲方提供的圖紙要求及參照《石材幕墻工程技術規范》及《石材加工質量標準》，檢驗出廠。驗收辦法：____雙方共同全驗，并由甲方指派專人的驗收代表（或委托人）簽證，出廠即為合格。
五、合作期限
甲乙雙方協商，合作期限從______年______月______日起至______年______月______日止。
六、付款方式
1、次月______日前乙方向甲方提供已到工地的石材數量，石材數量必須由甲方指定人員驗收簽字為準。
2、次月______日前甲方按每個月完成的加工量，支付月加工款，每次付款前，乙方向甲方提供同等金額的合法有效完稅發票。
3、如有未結算部分待加工結束，經雙方核對確認后，在提貨時即付清所有款項。工程完工后，甲方余料在半個月內收回，否則視為放棄余料，乙方有權作為廢料清理出廠。
七、違約責任
1、甲方和乙方應正當行使權利，履行義務，保證本協議的順利進行。
2、任何一方沒有充分、及時履行義務的，應當承擔違約責任；給其他方造成損失的，應賠償其他方由此所遭受的直接和間接經濟損失。
八、糾紛處理
甲乙雙方必須共同遵守本協議的各條款，凡因執行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，應由雙方通過友好協商解決。如果協商不能解決，任何一方可以向______人民法院起訴。
九、其他
1、本協議自______年______月______日起經雙方簽字蓋章后生效，協議履行完畢即失效。
2、本協議執行期間，雙方不得隨意變更和解除協議，協議如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本協議具有同等效力。
3、本協議一式______份，雙方各執______份。
甲方（簽字）：____
______年______月______日
乙方（簽字）：____
______年______月______日
【加工合作合同】相關文章：
加工合作合同15篇02-07
加工合作協議03-20
代加工合作協議09-10
服裝加工合作協議范本04-04
加工合作協議書02-02
來料加工合作的協議書05-05
產品加工合作協議（精選10篇）12-05
產品加工合作協議5篇12-02
代加工合作協議2篇01-24