道路照明安裝工程施工合同范本
發包方(甲方)：
代表人：
承包方(乙方)：
責任人：
風險提示：發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
按照《中華人民共和國合同法》的規定，甲乙雙方就_______________項目的道路照明安裝工程達成一致意見，結合本項目工程的具體情況，訂立如下協議，雙方共同遵守。
第一條、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、施工范圍：
4、承包方式：
5、工程造價：
6、工程工期：
風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
(1)從甲方通知乙方進場施工之日起計算，工期暫定為______天。
(2)施工期間，如遇不可抗力，無法施工，則工期順延。
第二條、甲方責任
1、甲方應積極配合乙方施工，給乙方施工創造有利條件，保證施工段內的場地、通道平整暢通。
2、甲方應在乙方通知驗收后三日內組織驗收。
3、甲方應按照本合同的規定支付工程款。
第三條、乙方責任
1、按照國家電力工程質量標準，負擔施工任務。
2、負責協調電業局，辦理施工許可、竣工驗收，相關資料轉移及手續的辦理。
3、在施工前，由乙方申報開工報告，報告經甲方同意后，方可進行工程施工。工程竣工后，乙方負責協調電業局做好工程竣工驗收工作。
4、乙方應保證組織工作的工人具備相應資質，并保證安全文明施工，不得酒后作業。
第四條、施工條件
1、做好施工前的線路測量定位，并進行復測;
2、基坑的回填夯實，要求夯實程度達到原狀土密實度的80%及以上。
第五條、關于工期的提前與延遲
1、甲方要求比合同約定完成的工期提前竣工時，應征得乙方的同意。
2、因甲方未按約定完成工作而影響工期，工期順延。
3、因乙方責任不能按期開工或中途無故停工同，影響工期的'，工期不順延。
第六條、工程質量與驗收
風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準，將按照《城市電力規劃規范》中的有關規定驗收。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收的，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復檢時，乙方應予辦理復檢。若復檢合格，甲方承擔復檢費用，由此造成的停工，工期順延;復檢不合格，其復檢及返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、由于乙方原因造成任何質量事故，其返工費用及因質量事故給甲方造成的損失均由乙方承擔。
4、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。驗收合格后，由乙方協調電業局及相關部門辦理驗收、移交手續。
風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
第七條、保修期
工程竣工驗收后，開始計算保修期，保修______年。在保修期內出現由乙方原因引起的質量問題，乙方無條件保修。因使用不當所造成的一切責任事故，由使用甲方負責。
第八條、工程價款與結算
1、本工程無預付款。
2、甲方應在工程竣工驗收合格，建設單位付款后30個工作日內付至工程款的95%。剩余5%作為工程的質保金，自工程竣工驗收合格之日起滿一年后，一月內付清質保金。
3、質保金在質保期滿后，如不發生維修情況，由甲方返還乙方。
第九條、安全條款
1、乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合10KV電力電纜埋地方式鋪設施工及驗收規范(GB50173-92)及電力部門的有關規定。
2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承擔一切經濟損失。
3、若是第三人造成的安全事故，甲方有義務協助乙方向第三人追究責任。
第十條、爭議解決
1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
2、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，雙方均可向工程所在城人民法院起訴。
第十一條、附則
1、本合同未盡事宜，雙方另行協商約定。
2、本合同正本______份，雙方各執______份，具有同等法律效力。
甲方：
地址：
聯系人：
聯系電話：
工程所在地：
簽訂時間：______年______月______日
乙方：
地址：
聯系人：
聯系電話：
工程所在地：
簽訂時間：______年______月______日
【道路照明安裝工程施工合同范本】相關文章：
消防安裝工程施工合同范本3篇03-24
供貨安裝合同范本01-25
工程安裝合同范本05-31
有關安裝合同范本04-10
護欄安裝合同范本04-08
設備買賣安裝合同范本12-18
燈具買賣安裝合同范本12-30
水電安裝勞務合同范本04-28
最新門窗安裝合同范本10-01
電力安裝合同范本大全05-31