房屋買賣合同

時間：2024-05-30 10:08:13 其他合同范本我要投稿

房屋的買賣合同推薦度：
正規房屋的買賣合同推薦度：
個人房屋的買賣合同推薦度：
房屋的買賣合同推薦度：
房屋買賣合同推薦度：
相關推薦

(必備)房屋買賣合同

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同的地位越來越不容忽視，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編收集整理的房屋買賣合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

(必備)房屋買賣合同

　　房屋買賣合同篇1

　　買方：__________________（以下簡稱甲方）

　　賣方：__________________（以下簡稱乙方）

　　第一條、房屋買賣相關事宜，經協商，合同如下，乙方自愿向甲方出售下列房屋：房子坐落在________；買賣雙方均了解該房屋的產權和面積狀況，并確認該房屋已按原樣出售；

　　第二條、雙方約定的成交價格為：____________，其中包括該房屋的附屬設施；付款方式：合同簽訂后，雙方同意按以下方式支付房款：分期付款：

　　1、本合同簽訂之日，甲方應向乙方支付：____________元的履約保證金；

　　2、房屋成功更名后，甲方將扣除履約保證金后的余額人民幣：____________交付給乙方；

　　第三條、乙方應在房屋名稱變更成功之日將上述房屋交付給甲方。房屋占用范圍內的土地使用權同時轉讓；

　　第四條、乙方應在甲方支付全部房款當日（工作日）到房管部門和開發商處變更房屋名稱；

　　第五條、違約條款：買賣雙方約定，違約方應向守約方支付房屋成交價（即總價）的10%，即：_________作為違約金，實際損失大于違約金的，違約方還應承擔賠償責任；

　　第六條、逾期付款的違約責任：甲方未按本合同規定的時間付款的，按以下方式處理：

　　根據預期時間，分別處理（不累加）

　　1、逾期未滿7日，自本合同規定的應付款期限的第二天起至實際支付應付款之日止，甲方按逾期總房款的3 %向乙方支付違約金，即：____________，合同繼續履行；

　　2、逾期超過7天，乙方有權解除合同。乙方解除合同，甲方應向乙方支付總房款的.10%，即：________。甲方愿意繼續履行合同的，經乙方同意，合同繼續履行，自本合同規定的到期日的第二天起至實際支付金額之日止，甲方按日向乙方支付總逾期房價款的5 %的違約金，即：________；

　　第七條、因本合同引起的爭議，由雙方協商解決。協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第八條、本合同經雙方簽字蓋章后生效。本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

　　房屋買賣合同篇2

　　訂立合同雙方：

　　出賣方：，以下簡稱甲方；

　　購買方：，以下簡稱乙方。

　　為確保雙方合法權益，根據國家有關房產的規定，經雙方共同協商一致，制定以下條款，以資雙方共同信守執行。

　　一、甲方將位于：小區

　　（街）區號樓單元室房產一套，系私人產權房（房產證號），建筑面積平方米，雙方同意按新測繪面積為準。并與土地使用權一并轉讓給乙方。

　　二、房屋交易價：人民幣元整。

　　三、乙方自愿購買上述房屋并接受此房屋現狀，乙方于年月日向甲方交付購房定金元整。待購房款全部交齊，定金抵作購房款。

　　四、雙方于年月日以前到房管局辦理過戶手續。由房管局受理當日，乙方應付清全部購房款。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗收。

　　五、甲方售房以前所發生的水、電、煤氣等費用由甲方付清，乙方不承擔。電表止碼數度，水表止碼數立方，煤氣表止碼數立方。

　　六、甲方確保此房產權明確和真實并合法，無任何糾紛、無抵押和債權債務，否則出現糾紛由甲方負全部責任，并賠償乙方按成交價10%的經濟損失。

　　七、甲方將此房出售后，此房一切事宜無權過問，并無條件的'配合乙方到房管局辦理過戶手續或到公證處辦理公證買賣。辦理過戶所發生的一切費用，雙方協商由方承擔，方不承擔。

　　八、此協議自雙方簽字起發生法律效力，雙方不得違約。如乙方違約定金不退，如甲方違約定金雙倍返還。并按成交價的10%向對方支付違約金。

　　九、特別約定：

　　1、甲方保證及房屋鑰匙后30天內將戶口遷出。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　房屋買賣合同篇3

　　甲方（出售方）：

　　身份證：

　　乙方（購買方）：

　　身份證：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房產管理法》及其他有關法律、法規之規定，乙方和甲方在平等、自愿、協商一致的.基礎上就買賣房屋達成如下協議：

　　一、房屋位置

　　甲方房屋位于冷水灘區鳳凰園珊瑚路現代住宅。

　　乙方所購房位置為棟單元層號。

　　二、計價方式

　　按建設面積計算，住房面積為平方米，該房屋單價為人民幣每平方米元，合計元；單價元，合計元，總金額為元整。

　　三、付款方式

　　甲乙雙方簽訂房屋買賣合同時，乙方向甲方交購房金元整，買方必須簽合同后天付元整。下余房屋元整于甲方辦出房屋產權證時乙方一次性付清。否則甲方有權解除合同，另向他人出售乙方購買的房屋，乙方無異議和無權干涉甲方采取的措施。

　　四、雙方權利和義務：

　　乙方所購的住宅擁有所有權、使用權、轉讓權、出租、抵押和繼承。（甲方只為乙方辦理房產證、水電過戶）

　　五、裝修標準

　　墻、室內、頂均為普通粉刷，其他無任何裝修。乙方購房后不得擅自挖洞更改門、窗口。否則造成房屋問題由乙方負責，甲方不承擔任何經濟責任。

　　六、有關公共設施所承擔的責任及費用由甲方負責，乙方不負任何責任費用。室內所有東西歸乙方、余款被付清及使用權歸甲方。

　　本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，簽字生效。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　房屋買賣合同篇4

　　出賣人(以下簡稱甲方)：____ ___________________

　　【法定代表人】【負責人】：____ 國籍：____

　　【身份證】【護照】【營業執照注冊號】【其他：____ 】：____ ___________________

　　通訊地址：____ ___________________

　　郵政編碼：____ 聯系電話：____ (手機) ;

　　【代理人】：____ ___________________ 國籍：____

　　【身份證】【護照】【營業執照注冊號】【其他：____ 】：____ ___________________

　　通訊地址：____ ___________________

　　郵政編碼：____ 聯系電話：____ (手機) ;

　　購買人(以下簡稱乙方)：____------- ___________________

　　【法定代表人】【負責人】：____ 國籍：____

　　【身份證】【護照】【營業執照注冊號】【其他：____ 】：____ ___________________

　　通訊地址：____ ___________________

　　郵政編碼：____ 聯系電話：____ (手機) ;

　　【代理人】：_______________________ 國籍：____

　　【身份證】【護照】【營業執照注冊號】【其他：____ 】：_______________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：____ 聯系電話：____ (手機) ;

　　根據等法律、法規，甲乙雙方遵循自愿、平等和誠實信用原則，經協商一致，簽訂本合同。

　　一、房屋基本情況

　　(一)甲方所售房屋坐落為：_______________________

　　(二)該房屋建筑面積為：____ 平方米。

　　(三)該房屋用途為(產權證記載的用途)：____ 。

　　(四)該房屋由甲方以【買賣】【受贈】【繼承】【拆遷安置】【其他：____ 】方式取得。

　　(五)該房屋房地產權證號為：____ (或該房屋所有權證號為：____ 、土地使用權證號為：____ )

　　(六)該房屋占用范圍內的國有土地使用權以【出讓】【劃撥】方式取得。

　　二、成交價格

　　該房屋總成交金額為元整(大寫：____ 元整)，該成交價格包含該房屋設施設備、裝飾裝修、相關物品等。

　　三、購買方共有方式

　　乙方為兩人以上的，其共有方式為【共同共有】【按份共有】，共有方式為按份共有的，約定的具體份額為：____

　　四、成交方式

　　甲乙雙方系通過方式達成該房屋買賣。

　　(一)自行成交。

　　(二)經紀成交。房地產經紀服務提供方名稱：____------- ___________________

　　房地產經紀機構備案證書號：____ ___________________

　　通訊地址：____ ___________________

　　郵政編碼：____ 聯系電話：____

　　五、甲方關于產權狀況、出租情況及戶籍情況的承諾

　　(一)甲方保證該房屋產權權屬真實、清晰、合法，無任何權利轉移受限制情況，相關權利人同意出售上述房屋。

　　甲方保證該房屋結構無拆改或拆改已得到相關行政管理部門的同意并持有合法、有效證明文件。

　　(二)該房屋的抵押情況為 ;

　　1、該房屋未設定抵押權。

　　2、該房屋已設定抵押權，抵押權人已出具同意轉讓的書面材料，抵押權人為，抵押合同登記號為：____ ，甲方應于年月日前辦理抵押注銷手續。

　　(三)該房屋的租賃情況為：____

　　1、甲方未將該房屋出租。

　　2、甲方已將該房屋出租：____【乙方為該房屋承租人】【乙方已知曉該房屋已出租且承租人已放棄優先購買權】。

　　(四)該房屋附著戶籍情況為：____ ;

　　1、該房屋未附著戶籍。

　　2、該房屋已附著戶籍，甲方承諾于年月日之前遷出。甲方未按約定期限遷出戶籍的.，應當自承諾遷出之次日起至實際遷出之日止，按日向乙方支付已付房價款萬分之 .的違約金。

　　六、付款方式

　　乙方按下列第種方式按期付款：____

　　(一)一次性付款。付款時間或條件：_______________________

　　(二)分期付款。

　　(三)按揭付款。

　　1.雙方同意，上述款項的支付通過【甲乙雙方自行劃轉】【存量房交易資金專用賬戶劃轉】。

　　七、權屬轉移登記

　　甲乙雙方同意，自本合同簽訂之日起日內，由【甲乙雙方共同】【】向房屋所在地土地房屋登記機構申請辦理房屋權屬轉移登記手續。

　　八、稅費承擔

　　雙方約定，按以下第種方式承擔該房屋權屬轉移登記相關稅費：____

　　(一)由甲方一并承擔;

　　(二)由乙方一并承擔;

　　(三)由甲乙雙方按規定各自承擔。

　　九、房屋交付

　　甲方應當在 (約定時間或條件)將房屋交付給乙方。房屋交付時，應當履行以下手續：____

　　(一)甲方保證該房屋附屬設施、設備、其裝飾裝修保持良好;

　　(二)甲方結清已經產生的水、電、氣、電話、有線電視、物業管理、專項維修資金等相關費用，并協助乙方辦理上述項目過戶登記手續;

　　(三)甲方、乙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收;

　　(四)甲方將相關費用繳結票據交付乙方;

　　(五)移交房門鑰匙;

　　(六)其它：____ ___________________ 。

　　十、相關違約責任

　　(一)甲方逾期交房的違約責任

　　甲方未按本合同約定將該房屋交付乙方的，按下列第種方式處理。

　　1、按逾期時間，分別處理((1)和(2)不作累加)

　　(1)逾期在日之內，自交付期限屆滿次日起至實際交付之日止，甲方按日計算向乙方支付已付房價款萬分之的違約金，合同繼續履行;

　　(2)逾期超過上款約定時間的，乙方有權退房。乙方退房的，甲方應自退房通知送達之日起日內退還已付房價款，并按已付房價款金額的 %向乙方支付違約金。乙方要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自本合同第九條約定的最后交付期限次日起至實際交付日止，甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之的違約金。

　　2、 ______________________________________ 。

　　(二)乙方逾期付款的違約責任

　　乙方未按付款約定時間付款的，按照下列第種方式處理。

　　1、按逾期時間，分別處理((1)和(2)不作累加)

　　(1)逾期在日之內，自約定應付房價款期限屆滿次日起至實際支付之日止，乙方按日向甲方支付未付部分房價款萬分之的違約金，合同繼續履行;

　　(2)逾期超過上款約定時間的，甲方有權解除合同。甲方解除合同的，乙方應自解除合同通知送達之日起日內按累計逾期未付部分房價款金額的 %向甲方支付違約金，甲方退還乙方全部已付房價款。甲方不解除合同的，合同繼續履行，自本合同約定的未付房價款期限次日起至實際支付未付部分房價款之日止，乙方按日向甲方支付逾期未付房價款萬分之的違約金。

　　(三)未按約定辦理房屋權屬轉移登記的違約責任

　　甲乙雙方未能在上述約定期限內向房屋所在地土地房屋登記機構申請辦理房屋權屬轉移登記手續的，雙方同意按下列方式處理：____

　　1、因甲方責任導致的，乙方有權退房;乙方退房的，甲方應當自退房書面通知送達之日起日內退還乙方全部已付房價款，并向乙方支付已付房價款 %的違約金;乙方不退房的，自本合同第七條約定的期限屆滿次日起至實際辦理申請日止，甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之的違約金。

　　因乙方責任導致的，甲方有權解除本合同;甲方解除合同的，甲方應當自解除合同書面通知送達之日起日內退還乙方全部已付房價款，乙方應當向甲方支付已付房價款 %的違約金;甲方不解除合同的，自本合同第七條約定的期限屆滿次日起至實際辦理申請日止，乙方按日向甲方支付已付房價款萬分之的違約金。

　　(四) ______________________________________ 。

　　十一、其他約定：____

　　(一)甲方保證已如實介紹該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況，乙方已對上述房地產作充分了解并實地看房，對該房屋現狀無異議，愿意購買該房屋。

　　(二)隨房屋同時轉讓的設施設備、裝飾裝修、相關物品由甲乙雙方另行約定。

　　(三)本合同所列地址為各方準確聯系地址，相關文書送達到該地址，即視為送達給其本人，任何一方地址變更，應及時書面通知相關方，否則自行承擔相關責任。

　　(四)若遇爭議，雙方應協商解決;協商不成的，可依法選擇( )

　　1、向人民法院起訴。

　　2、向重慶仲裁委員會申請仲裁。

　　(五)本合同未盡事宜，可補充或變更相關約定，本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準。

　　本合同連同附件共頁，經雙方簽字或蓋章方生效。本合同壹式份，甲乙雙方各執份，、和登記機構各執壹份，具有同等法律效力。本合同自簽訂之日起生效。

　　十二、補充條款。

　　甲方：____ ___________________ 乙方：____ ___________________

　　法定代表人：____ ___________________ 法定代表人：_______________________

　　委托代理人：_______________________ 委托代理人：_______________________

　　簽約時間：____ ___________________ 年月日簽約時間：______________________

　　簽約地點：____ ___________________ 簽約地點：_______________________

　　房屋買賣合同篇5

　　發展商（甲方）：

　　法定代表人/委托代理人：

　　買受人（乙方）：

　　身份證號碼：

　　甲方與乙方于年月日簽訂了購買位于

　　商品房的《中山市商品房買賣合同》（合同編號號：），合同約定建筑面積： m2，購房總價：元，已于年月日在中山市房地產交易登記管理所（下稱交易所）辦理了合同登記備案手續。現甲乙雙方經友好協商，決定終止該合同，并達成協議如下：

　　1、甲乙雙方簽訂的上述商品房買賣合同于本協議書生效之日起正式終止。

　　2、本協議書自甲乙雙方簽訂之日起生效。

　　3、終止上述商品房買賣合同備案的手續費由方承擔。

　　4、本協議一式二份，由交易所留底存檔。

　　甲方：（簽章）乙方：（簽章）

　　法定代表人/委托代理人：（簽章）法定代表人/委托代理人：（簽章）

　　年月日

　　【第3份】商品房買賣合同終止協議書

　　出賣人： (以下簡稱甲方)

　　買受人： (以下簡稱乙方)

　　鑒于甲、乙雙方就乙方購買甲方開發的金地格林花園車庫(下稱“車庫”)事宜于年月日簽訂一份《商品房買賣合同》(編號：，下稱“ 購房合同 ”)，現經雙方本著平等、自愿、互利的原則協商一致，就該購房合同的.解除和終止事宜，特達成以下協議以資雙方共同遵照執行。

　　一、甲方同意乙方退房。乙方在本協生效之日起天之內，持上述車庫購房合同及付款收據原件等相關資料，向甲方辦理退房手續。

　　二、甲方辦理完所有退房手續后，立即退還乙方全部購房款元(大寫： )，并無須支付任何利息。

　　三、甲、乙雙方自愿協商解除購房合同，雙方同意任何一方無須向對方支付違約金或賠償金。

　　四、截止本協議簽訂之日，甲乙雙方就上述《商品房買賣合同》(編號：)的簽訂，以及該合同已經履行和未履行的權利義務，均無任何異議，互不追究責任及損失。

　　五、自本協議生效之日起，上述《商品房買賣合同》(編號：)終止履行，合同規定的雙方所有的權利義務終止，甲、乙雙方不再對該合同承擔本協議書規定范圍之外的任何法律責任。

　　六、本協議經甲、乙雙方當事人簽字或蓋章后生效。

　　七、本協議一式份，雙方各執份，具有同等法律效力。

　　八、爭議解決條款：本協議在履行過程中如發生爭議，甲乙雙方應友好協商解決，如不能解決，則雙方均可向廣州仲裁委員會(東莞分會)申請仲裁。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　簽約日期：簽約日期：

　　房屋買賣合同篇6

　　具狀人：________________

　　原告：________________

　　住址：________________

　　電話：________________

　　被告：________________

　　住址：________________

　　案由：________________房屋買賣糾紛

　　訴訟請求：________________

　　1、依法確認原被告之間的房屋買賣協議有效。

　　2、判令北京市朝陽區平房鄉石各莊村226號院內（西廂房一間除外）房屋歸原告所有，并判令被告立即協助原告辦理宅基地使用權變更手續。

　　3、本案的訴訟費由被告承擔。

　　事實與理由：________________

　　20__年5月1日，原被告之間簽訂了《房屋買賣協議》，約定被告將位于北京市朝陽區平房鄉石各莊村226號院內的房屋（不包括西廂房一間）賣給原告，價款55000元。該合同得到了北京市朝陽區平房鄉石各莊村委會的確認。合同簽訂后，原告按照合同約定，交付了價款，被告交付了房屋及宅基地使用權證書。原告把戶口也轉入了該院，并長期在該院生活居住至今。原告多次要求被告配合原告履行宅基地使用權變更手續，遭到被告的拒絕。20__年9月20日，騰退該院，被告突然以該院的'宅基地使用權證書登記的是她的名字，農村房屋買賣違法等理由要求原告無條件騰退該院。

　　原告認為，農村房屋可以在本村村民內部進行買賣，當初的買賣協議是有效的。為維護原告的合法權益，針對被告的無理要求，原告多次與其協商無果。故訴至貴院，請支持原告的訴訟請求。

此致

北京市朝陽區人民法院

　　起訴人：________________

　　附：________________違約金及利息計算方式

　　房屋買賣合同篇7

　　出賣人(以下簡稱甲方)：

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　買受人(以下簡稱乙方)：

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲乙雙方在平等、自愿，協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議：

　　第一條乙方購買甲方坐落于住宅一處，建筑面積為平方米。

　　第二條此房屋實際售價元整(￥元)。此售價包含公共維修基金及土地證和房產證兩證辦理費用。

　　第三條甲方應在簽署本合同時，向乙方提供以下證件及復印件：身份證;房屋所有權證和其他有關證件;

　　第四條甲方應保證欲出售的'房屋不屬于下列情形之一：無合法證件的房屋(包括違法建設的房屋);有產權爭議的房屋;

　　第五條上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發生的費用由甲方負責。

　　第六條本合同連同附件共三頁，一式三份具有同等法律效力，合同持有情況如下：甲乙雙方各執一份，見證人執一份。

　　第七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。

　　第八條本合同自三方簽字之日起生效。

　　第九條附帶家具(見家具清單)

　　甲方(蓋章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(簽字)：________________

　　身份證號碼：____________________

　　_________年________月_______日

　　房屋買賣合同篇8

　　出賣方：(以下簡稱甲方)

　　買受方：(以下簡稱乙方)

　　出賣方在位于祁陽縣城祁山路有一宗(進深米_寬米)國有出讓地有意出讓，買受人自愿買受賣方該宗門面地，依據有關法律法規，按照平等自愿、真實、守信的原則，雙方就宗地買賣事宜協商一致，訂立本合同。

　　第一條宗地概況

　　1、該宗地位于祁陽縣城龍山街道辦事處龍山社區祁山路。

　　2、宗地是國有出讓使用權、綜合用地類型，面積平方米，進深米，面寬米，兩壕門面形式，出賣方已辦理《國有土地使用權證》，原土地使用權人為，國土證號祁國用( )第號，原國土使用權人為，祁國用( )第號。

　　第二條交易形式、價款及付款

　　1、雙方以土地現狀成交，簽約付款后，出賣方交《國有土地使用權證》給買受方。宗地使用權歸買受方，買受人暫不變更使用權讓名稱，買受人以出賣人名稱辦理規劃報建手續，并在宗地上建設房屋。

　　2、宗地價款萬元，簽約付萬元，余款萬元交付土地使用證時一次性付清。

　　第三條事項

　　1、按第二條交易原則，買受人以出賣人名稱在宗地上依法按規建房及合法的產權經營行為。

　　2、買受人建房工程款辦理相關手續和經營行為所產生的一切稅費，及相關的'法律責任由買受人承擔，與出賣人無關。

　　3、出賣方必須及時配合買受人辦理宗地和宗地上建筑房屋產權證及產權轉移手續，并無償提供辦證時需由出賣方提供的資料。

　　本合同一式二份，雙方簽字生效，不得反悔。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

　　甲方(出讓人)：______________身份證號：

　　乙方(受讓人)：______________身份證號：

　　經各方友好協商，本著平等、自愿、有償、誠實信用原則，就土地、地上建筑物及附屬設施和樹木轉讓事宜達成協議如下：

　　第一條、地塊概況

　　1.該地塊位于。土地面積為平方米(折約畝)。

　　2.現該地塊的用途為。

　　第二條、轉讓方式

　　甲方將該地塊轉讓給乙方。土地使用權出永久轉讓，無年期限制。

　　第三條、轉讓價格

　　土地的轉讓價為萬元/畝[包括級差地租、市政配套費、開發補償費、土地出讓金、青苗補償費、空中或地下的管線(水、電、通訊等)遷移費和土地管理費]，轉讓總價為人民幣萬元。

　　第四條、付款方式

　　乙方同意一次性向甲方支付所有土地價款。

　　第六條、其他約定

　　1.在出讓過程中，甲方僅承擔所有土地及地上建筑物轉讓過程中所產生的費用(土地契稅和交易費用，其他有關營業稅等)。

　　2.乙方的開發建設應依法律、法規和規定辦理有關手續。

　　第七條、本協議未盡事宜，須經各方協商解決，并簽訂相應的補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　第八條、本協議在執行過程中發生矛盾、爭議，經協商無效時，提請法院裁決。

　　第九條、本協議經各方代表簽字蓋章后生效。本協議一式三份，三方各執一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

　　房屋買賣合同篇9

　　供方：

　　需方：

　　為了保護各方合法權益，同時，在雙方平等自愿的基礎上，達成一致意見，簽訂本合同，共同遵守。

　　一、采購產品名稱、型號、規格和主要配置、單價、數量、金額等。

　　注：本合同價格已包含了購買貨物的價格及安裝、調試、保修、售后服務及將貨物運至指定地點所發生的運費、裝卸費等貨物伴隨服務的費用，和所需繳納的一切相關稅、費;

　　二、交(提)貨時間、地點、方式：供方于 20xx年11月16日前將貨物送至以下指定地點交由需方指定收貨人出具簽字并加蓋公章的證明，該文件僅證明已按現狀收到若干具體單位數量的貨物。需方指定貨物交接地點：的使用場所內

　　需方指定的簽字收貨人：。

　　三、驗收標準及提出異議等事項按照下列約定：

　　1、驗收標準：貨物須同時完全符合下列各項標準及要求方為合格：

　　裝箱單、質量合格證書、保修證書、產品使用說明書及其它應當隨箱的技術資料;

　　2、開箱檢驗時雙方皆應派員參加，若檢驗時發現貨物數量不足、規格與合同要求不符，或開箱時雖然貨物外包裝完好無損但箱內貨物短缺或損傷，需方有權拒絕接收或決定暫時收取該批次貨物，雙方或單方應當在發現后及時記錄并最遲在驗收期限(含延長的驗收期限)結束之日起7日內簽署書面證明并送達給對方一份，供方應按照該證明將需補足或更換的貨物在送達證明之日起10日內交付到需方指定地點，按本合同前述各條款項規定交付及驗收。

　　3、供方保證向需方提供的技術資料包括全部中文版本是清晰的、正確的、完整的。如發現缺失，供方應在需方送達通知之日起10日內將需補足的資料交付到需方指定地點，按本合同前述各條款項規定交付及驗收。

　　4、本合同各相關條款中凡與供方責任或義務相關及由供方原因所引起涉及各項貨物、零件、部件、配件及資料的更、換、補、退等情形，所發生活相關的任何價款、成本、費用，包括但不限于運輸、安裝、服務、維修、調試等，以及保險、稅、費等，均應當由供方承擔。

　　四、質量標準及保修：

　　1、供方保證提供給需方的貨物是貨物生產廠商原造的，全新、未使用過的產品。

　　2、如因需方在使用中自行變更貨物的硬件或軟件而引起的缺陷，或因需方人員維護不當而損壞的貨物或零部件，供方不負免費保修的責任，但供方應按照或比照本合同相關條款規定提供更換或保修服務，由此引起的合理費用由需方負擔。

　　3、如因供方提供的貨物硬件或軟件有缺陷，或供方提供的技術資料有錯誤，或供方在現場的技術人員指導有錯誤而使貨物不能達到合同規定的指標和技術性能，供方應負責按本合同相關條款規定更換或修理，使貨物運行指標和技術性能達到合同規定 , 由此引起的全部費用由供方承擔。若因軟件或硬件缺陷導致或引起需方損失及導致或引起第三方受到損害的，全部賠償責任均應由供方承擔。

　　4、設備保修期按照廠商的標準執行：一年內軟件免費升級和補丁服務,軟件運行過程中，出現問題，供方應在24小時內到達需方使用現場，解決問題。

　　五、付款方式及期限: 采用需方直接支付方式，在驗收合格后 5 日內將貨款全部付清。同時供方向需方開具相應的發票。

　　供應商開戶行名稱: 中國工商銀行

　　帳號:

　　其它:

　　六、違約責任:

　　1、若供方未如期按照合同約定的任何或全部款項內容之要求交付合同貨物或提供服務、補足或更換貨物且符合要求，或供方未能履行合同規定的任何其它義務時，需方有權直接向供方發出違約通知書，供方應按照需方選擇的下列一種或多種方式承擔賠償責任及違約責任：

　　(1)在需方同意延長的期限內交付全部貨物、提供服務并承擔由此給需方造成的直接損失及需方因此產生

　　的對第三方的責任。

　　(2)在需方規定的時間內，按照本合同相關條款的約定，完成相應的更換及修理以達到合同規定的各項要

　　求，供方應承擔由此發生的各項相關費用并承擔由此給需方造成的'損失及需方因此產生的對第三方的責任。此時，相關貨物的質量保修期及相關的其它期限也應重新起算。

　　2、如供方延期交貨或需方延期付款，每逾期一天，違約方應按延期交貨所折合的金額或延期付款金額每天 2‰ 的比例向對方支付違約金，但該違約金累計不超過合同總金額的 5% ;

　　3、如任何一方無故解除合同或有違反本合同規定的任何情形均屬于違約行為，違約方應就每一單項違約向對方支付合同總金額 5% 的違約金。

　　4、若貨物為假冒偽劣產品，供方應按照合同總金額的2倍向需方支付懲罰性賠償金，且并不當然免除其依法應受的其它處罰。

　　5、任何一方由于不可抗力原因不能按約履行合同時，應在不可抗力事件結束后3天內向對方有效通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明或雙方諒解并書面確認后，應當根據具體情況允許延期履行、修訂或終止合同，并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。

　　七、本合同發生爭議時應本著友好的原則協商解決;協商不成而產生的訴訟，由合同簽訂地石家莊市橋西區人民法院管轄。

　　八、本合同簽訂地點：河北省石家莊市

　　九、其它約定事項：

　　1、供方不得將本合同全部或部分權利、義務轉讓給任何第三方。

　　2、在本合同履行的過程中，采購人需追加與合同標的相同的貨物的，在不改變合同其他條款的前提下，可以僅就供貨數量與供應商協商簽訂補充訂單。補充訂單構成本合同的一部分，并與本合同具有同等效力。但，所有補充訂單的采購金額累計不得超過本合同原有采購金額的百分之十。對本合同其他實質性條款(價格、配置、服務條款等)進行變更的補充協議無效。

　　3、本合同的有效法律文本為中文文本，其他語言文本與之有不同解釋的，以中文文本為準。本合同一式叁

　　份，供方一份、需方兩份。

　　4、本合同經供需各方代表簽字并蓋章后即生效。

　　需方(蓋章)：需方代表(簽字)：地址：傳真：電話：合同簽訂日期：

　　供方(蓋章)：供方代表(簽字)：地址：傳真：電話：合同簽訂日期：