-
加工承攬合同 推薦度:
-
加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
承攬加工合同范本實用12篇
隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,很多場合都離不了合同,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?以下是小編收集整理的承攬加工合同范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。
承攬加工合同范本 篇1
甲方:
乙方:公司(香港)
雙方在遵守有關規定的前提下,本著平等互利的原則,就來料加工各款業務進行了充分協商,一致達成了如下合同條款:
1、甲方責任:
(1)提供有上蓋之廠房棟層平方米,無上蓋場地平方米,工廠管理人員名,生產工人首期名、開業后十二個月增至名,(禁止雇傭不滿十六歲的童工),如當地勞力缺乏,可到外地雇請,但須經市有關部門批準,在合同期內代乙方加工生產上述產品,加工成品后交回乙方復出香港。
(2)提供現有水、電設備供加工生產之用,如需要安裝水、電設施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關業務的'進出口手續及對工廠實行行政、財務和管理,不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經營。
2、乙方責任:
(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設備總值月萬港元。
(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數量、規格在合同中訂明。
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內焊接加工,經甲乙雙方共同協商達成如下協議:
3、乙方工作人員在廠工作期間,食宿由甲方安排,每人每天按十元伙食費標準給予就餐,伙食費在加工費中結算扣除。
4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工,焊縫必須平整光滑,焊后清除焊渣(氣保焊除外),以確保焊接質量。
6、焊接工程量與單價計算為:
A、二懸臂主柱套;價格合計。
B、三懸臂主柱套;價格合計。
C、二懸臂支桿套;價格合計。
D、三懸臂支桿套;價格合計。
E、羊柱支桿套;價格合計。
合計總價元
以上協議為這批標志牌桿件焊接承包任務。焊接全部完工后,在本月內付給乙方加工費,以上協議甲乙雙方各執一份,簽字后生效。
甲方代表:
乙方代表:
日期:
承攬加工合同范本 篇2
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的'定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
承攬加工合同范本 篇3
供方:
合同編號:
需方: 簽訂地點:
產品名
稱、型號、廠家、數量、金額
簽訂時間:
產品名稱
商標
規格型號
備注
計量單位
數量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機
混凝土發泡砌塊技術及發泡劑制作技術
混凝土物理發泡技術及發泡劑制作技術
首付定金( )
合計人民幣金額(大寫):
第一條 設備部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊全套設備(攪拌機、儲料倉等設備)
2、供方負責設備的安裝、試運營,必須達到需方的要求(需方只提供水泥罐和管道)。
3、供方收到定金在15個工作日內交貨。
第二條 技術部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊化學發泡技術物理植物發泡技術,保溫磚砌塊填充物的發泡技術。
2、供方負責提供以上兩種成形材料的發泡劑制作技術,保證達到客戶的要求。
3、供方負責需方的`要求至達到檢測合格(泡沫混凝土標準)。
4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤,每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設備時首付10%定金,設備制作成形運到需方目的地,設備到達需方要求付40%,余額50%至發泡技術發泡劑的制作技術完成后付清。(注:付款后配方的原料及制作技術全部提供給對方)
第四條 違約責任
本合同一經簽字,雙方必須無條件遵守,如有一方違約,付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式:本合同發生爭議,由雙方人當事人協商解決,協商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方沒有營業執照等因素,需方委托武漢半島磚機設備有限公司監督,督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱:
單位名稱:
單位地址:
單位地址:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
開戶銀行:
開戶銀行:
賬號:
賬號:
承攬加工合同范本 篇4
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名 規格 數量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的'標的物圖紙加工;
三、 質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業相關規范要求,并配合甲方的監督檢查;
四、 交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五、 交貨時間:合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、 結算方式:合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件:合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任:由違約方負責;
十二、 解決合同糾紛的方式:協商方式,如協商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 : 承 攬 方 :
單位: 單位:
法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
開戶行: 戶 名:
帳 號: 卡 號:
郵 編: 郵 編:
簽訂時間:
承攬加工合同范本 篇5
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品,產品雕花單價雙方確認,(詳見附件《雕花單價表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機,打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工,甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下,能生產或制作出符合甲方產品要求及質量標準,并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內必須完工,_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的,在雙方協定的期限內完工,非標的必須在兩天內完工。
七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的.雕花產品,乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品,乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂,一經查明有此種行為,甲方有權終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產品,必須完全配套,并由甲方品質管理員驗收簽名,甲方生產管理人員簽名確認,方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的產品,乙方必須在下月______號前將當月加工的產品《過料單》交給甲方財務部予以確認,甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任:
1、乙方不能按期限交貨,應當向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的_______%計算,還應當繼續履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成,可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協商解決。雕花加工單價為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
承攬加工合同范本 篇6
合同編號:______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲、乙雙方的權利和義務,根據《合同法》的有關規定,經協商一致,就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協議,共同遵守。
第一條 加工成品
品名:_________________________________________
規格:_________________________________________
數量:_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規定選用原材料,并接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應該在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。
2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經乙方許可不得留存技術資料的復制品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方協商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的'以乙方接收的的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,但甲方在發出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期違約責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由乙方代為保管時,應當償付乙方實際支付的保管、保養費。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,并歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除合同,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由于戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失,對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按本合同約定的下列方法之一進行解決:
1.由________仲裁委員會仲裁;
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本合同經甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后,甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過協商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。
甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)
法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)
電話:____________________ 電話:_________________________
簽約日期:____年___月___日
簽約地點:________________
承攬加工合同范本 篇7
服裝加工承攬合同:
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的.期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條 結算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳號:_________ 帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬加工合同范本 篇8
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協議,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的.數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本協議執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協議一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協議有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本協議簽訂日期:________年________月________日
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬加工合同范本 篇9
定作方:合同編號:
簽訂地點:
承攬方:簽訂時間:
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫)
按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料
質量
數量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求:按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在3日內向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的.要求。
七、未經定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查,
2、雙方對質量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方:
代表人:
時間:
承攬方:
代表人:
時間:
承攬加工合同范本 篇10
甲方:__________有限公司
乙方:_____________________
依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。
第一條合同主體
1、甲方(定作人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
2、乙方(承攬人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
3、甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。
4、乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點并熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。
5、乙方合同主體變更:
(1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。
(3)發生乙方營業執照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益若乙方為個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經辦人)。
第二條定作物
1、定作物清單及價款
定作物名稱:_____________________
規格型號:_____________________
計量單位:_____________________
價款:_____________________
2、價格組成及價格有效期:
(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用
(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價格適用期間屆滿后,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。
a、自______年______月______日起至______年______月______日止。
b、自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。
第三條合同價款
1、總價款及結算方式:
2、付款方式:有/無定金(比例)。
3、付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發票。
4、發票:
每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額______的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。
5、支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。
b承兌匯票c網上銀行d其他方式
6、收款人信息:開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。
第四條設計與質量標準
1、設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):______
(1)若由甲方負責設計,則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議后的3日內答復。
(2)若由乙方負責設計,則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內審核并回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件。
2、定作物的質量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。
3、樣品:樣品采用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據。
3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經甲方樣品確認合格后再正式制作。
4、其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關于質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。
第五條原材料
1、主要原材料清單
提供方:________________________
名稱:________________________
品牌:________________________
生產廠家:________________________
規格型號:________________________
計量:________________________
單位:________________________
數量:________________________
甲方:________________________
乙方:________________________
2、除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質量標準和使用要求。
3、乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。
4、甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為:______),費用由承擔。乙方應當在收到后2日內對甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。
5、甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,這很重要】
6、甲供原材料節余部分的返還:______【對于貴重材料而言,這很重要】
第六條制作與包裝
1、乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。
2、乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。
3、包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。
4、特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。
5、其他約定:______
第七條交貨
1、合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經甲方驗收合格,方為合格交貨。
2、交貨時間:______。
3、交貨地點:______(詳細地址:______)。
4、運輸:______運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
5、驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。
6、風險轉移:______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。
7、交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價款的0、05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的______承擔違約金。‘
8、數量不足:______如交付的定作物數量不足,乙方應當在2日內補足,并應當按當批定作物價款的______承擔違約金。
9、質量瑕疵:______如交付的定作物質量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。
第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)
1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產生的.全部費用由甲/乙方承擔。
2、安裝工期:______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0、05______%的違約金。
3、施工要求:______
(1)質量標準:______見合同附件《技術參數與質量標準》
(2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規范和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。
4、資源供應:______施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。
5、安全監護:______
(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。
(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,并制作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。
6、自檢與復檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進行自檢,自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。
7、驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經乙方自檢合格后日內,甲方組織驗收并出具書面驗收意見。
第九條保修
1、保修期:______保修期為年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準
2、保修金:______。
3、保修:______保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。
4、未履行保修義務:______
(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現場處理或超過規定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。
(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。
5、保修金的支付需同時滿足下列條件:______
(1)質量保修期已經屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。
6、甲方不需要支付保修金的利息。
第十條知識產權與保密
1、乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
2、乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內為甲方保守秘密。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。
第十一條履約擔保
1、乙方采用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______
(1)保證金
(2)銀行保函
2、乙方采用下列第種方式提供保證金:______
(1)現金
(2)電匯
(3)轉賬支票
3、扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。
4、乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5、索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
第十二條風險提示
1、價格波動:雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。
(1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。
(2)原則:______任何情況下不得調高合同價格在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格。
2、第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議,并按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。
3、真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。
4、合法性:乙方向甲方提交虛假的發票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。
第十三條公平競爭
1、在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。
2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。
4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。
5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。
6、甲方受理投訴的方式:______
聯系人:______電話:______
信函郵寄地址:______
投訴專用電子郵箱:______
第十四條通知
1、甲方聯系人及通訊方式:______
聯系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編:______
email:______
2、乙方聯系人及通訊方式:______
聯系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編
email:______
3、雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。
4、上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。
5、派員送達的應當有簽收文件。
6、采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
7、采用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。
8、采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。
9、如一方更改聯系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此后再聯絡時應使用被通知的聯系人或通訊方式。
10、如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。
第十五條爭議解決
1、本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1、附件一:______定作物明細表
2、附件二:______《技術參數與質量標準明細》
3、附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。
4、附件四:______加蓋乙方公章的營業執照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條合同效力
1、本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2、雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。
3、本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1、其他約定:______
(本頁以下無正文)
合同簽章頁
(此頁系與a有限公司與《【】定作合同》的簽章頁,無正文)
甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______
(或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______
簽訂地點:______
簽訂日期:______年月日
承攬加工合同范本 篇11
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的.零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理,嚴格遵守安全操作規程,施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經雙方協商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
承攬加工合同范本 篇12
承攬方(甲方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方(乙方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
風險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。
此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
第十條轉包
風險提示:
在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果,應當在合同中與定作人進行協商約定。在未經定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權解除合同。
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的`,甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按(____)項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
【承攬加工合同】相關文章:
(精選)加工承攬合同07-21
承攬加工合同10-08
加工承攬合同10-08
[經典]加工承攬合同02-22
(經典)承攬加工合同02-20
[精選]承攬加工合同02-29
承攬加工合同11-27
加工承攬合同12-26
加工承攬合同(范本)07-18
關于承攬加工合同10-16