購銷合同6篇【通用】

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，能夠利用到合同的場合越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的購銷合同6篇，希望對大家有所幫助。

購銷合同 篇1

　　甲方： (以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及國家有關法律法規的規定，遵循平等、自愿公平和誠實信用的原則,經雙方協商一致，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守執行。

　　1、 甲方向乙方采購綠化苗木花草一批，規格、數量、單價如下：

　　2 、合同總價為人民幣366000.00 元(大寫：人民幣叁拾陸萬陸仟元整);(不含稅價)

　　3、交貨地點及方式：乙方負責將綠化苗木花草送到甲方指定地點。

　　4、付款方式：甲方在到貨驗收后即與乙方結算，乙方須提供有效發票。

　　5、苗木質量：乙方保證所供苗木達到甲方的'質量要求，不符合要求的苗木，甲方立即退貨并不予支付任何款項。

　　6、違約責任：

　　(1)、乙方若所供苗木未達到甲方的質量要求，按所余款項的10%支付違約金。

　　(2)、甲方若未按時支付苗木款，每日按需付金額的萬分之一支付違約金。

　　7、爭議解決方式

　　合作過程中若發生爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟解決。

　　8、有效期

　　本合同經甲乙雙方簽字蓋章后有效，有效期從 20xx年12月12 日至20xx年3月12日。

　　9、本合同壹式貳份，雙方各執壹份具有同等法律效力，未盡事宜另行簽訂合同或補充合同。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽訂時間：___年___月___日

購銷合同 篇2

　　供方：

　　需方： 簽訂地點：

　　簽訂時間：20xx 年 月 日

　　根據中華人民共和國合同法的規定，經雙方共同協商簽訂本合同，以茲共同信守。

　　二、交貨時間：由于交貨時間原因產生港雜費等費用由供方承擔。

　　三、質量要求、技術標準、供方對質量負責的'條件和期限：按國際標準，如因質量等問題引起的外商索賠由供方負責及承擔全部損失，以外商出具的索賠書為準。

　　四、包裝要求：內外包裝必須適合陸運和海運，如因包裝引起的貨物破損致使外商索賠，供方賠償需方全部實際損失。

　　五、運輸方式及費用負擔：由供方運送至需方指定港口，費用由供方承擔。 六、驗收標準、方法：按國際標準，由需方抽驗貨。

　　七、付款方式：合同簽訂當天，賣方需支付賣方伍萬元 的定金，剩余貨款由買方直接轉賬到賣方指定賬戶內。款到發貨。

　　八、違約責任：按合同法處理。

　　九、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件：無。

　　十、解決合同糾紛的確方式：本合同如有異議，由雙方共同協商解決，協商不成，向簽訂地法院提出上訴。

　　十一、其他約定事項：本合同依法簽訂，雙方必須全面履行，任何一方都不得私自變更或解除，因故需要變更或解除時，應雙方協商一致，依法另立協議。以上條款未盡事宜，雙方協商解決。 十二、本合同一式兩份，供需雙方各執一份。

　　委托代理人： 委托代理人：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳 號： 帳 號：

　　20xx 年 月 日 20xx年 月日

購銷合同 篇3

　　原告：王XX，女，漢族，現就職于XX市勞教所第X大隊，電話：XXXXX

　　被告：河北XXX房地產開發有限公司，地址：XX市XX路XX號，法定代表人：張XX，電話：XXXXX

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的`，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX區人民法院

　　具狀人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本訴狀一式二份

　　證據X件

購銷合同 篇4

　　需方： （以下簡稱甲方） 供方： （以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方就乙方負責為甲方_______________________工地供應柴油以供甲方工地機械使用一事，經友好協商達成以下協議：

　　一、供油方式：甲方提前一天給乙方電話通知，乙方在二十四小時內負責把柴油配送到甲方工地供甲方使用。

　　二、乙方所供柴油必須保證質量，確保甲方工地機械正常使用，經甲方現場簽收為結算依據。

　　三、乙方供柴油價格按加油站掛牌價每升優惠0.05元。

　　四、付款方式：甲方每月結清當月油款給乙方。以現金、支票、轉賬等乙方認可的方式支付油款，（如甲方不能按時支付油款，乙方有權停止甲方工地用油，同時甲方在未付清乙方柴油款前不得另找供應商供應柴油）。

　　五、本合同在履行期間，如有未盡事宜，甲、乙雙方另行協商。

　　六、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字之日起生效。

　　甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

　　電 話： 電 話：

　　開戶行：

　　賬 號：

購銷合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，甲方向乙方采購冰箱、電視、風扇等家電，根據《中華人民共和國合同法》及其他法律法規的規定，簽訂本合同，以資雙方共同恪守。

　　一、 產品名稱、規格型號、數量、單價、金額見下表:

　　合同總價款為：

　　注：以上價格含運費、稅費。

　　二、交貨地點：交貨時間：

　　三、運輸費用承擔： 由乙方負責

　　四、付款方式：（詳細方式）銀行轉賬 考慮預留質保金事宜

　　五、合理損耗計算方法： 無履行合同期限、地點和方式條款 驗收方式條款 質量標準條款 售后服務承諾條款

　　六、違約責任：（具體內容及違約賠償標準需約定）如乙方的產品質量不合格，甲方在30天內可退貨給乙方或要求乙方更換合格產品

　　七、爭議的解決 本合同在履行中發生爭議，由甲乙雙方協商解決。協商不成的'，任何一方有權向合同簽訂地法院提起訴訟。

　　八、附加條款：乙方承諾以上電器免費保修一年，因甲方人為原因造成電器損壞乙方不負責保修。

　　九、本合同正本一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：

　　簽訂時間： 年月日

購銷合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方本著誠信自愿，合作互利的原則，經友好協商，簽訂下列合同，并共同遵守。

　　一、產品品種、數量、價格

　　甲方提供雞料銷售給乙方；小、中料各10000袋（每包100市斤），每包人民幣壹佰伍拾元整（￥150元）、大料25000袋（每包100市斤），每包人民幣壹佰肆拾元整（￥140元），二項45000包，合計人民幣陸佰伍拾萬元整（￥6500000.00元）。

　　二、甲方交貨時間為20xx年X月起，分三個月內交完。每月15日前交貨。交貨地點位于XXX。運費由甲方負責。乙方收貨時應驗收貨物，并在收貨單上簽字交甲方。

　　三、付款方式、金額

　　分二期付款，第一期付款于第一月交貨后，付貨款總額50%，第二付款于最后一個月交貨完畢后付50%。

　　四、產品質量按國家規定執行，若產品不合格，乙方有權退回，若有爭議，應按檢測部門的`結論執行。

　　五、若甲方不能交貨，按15%付違約金，延期交貨支付5‰的違約金，乙方不依法或不按合同要求而終止合同，乙方應按總額15%支付違約金。

　　六、本合同一式兩份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方（蓋章） 乙方（蓋章）

　　簽訂日期：20xx年月日