購銷合同實用8篇
在當今不斷發展的世界，合同對我們的幫助越來越大，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編為大家收集的購銷合同9篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
購銷合同 篇1
供方：
需方：
為增強供需方的責任感和確保需方的正常生產，經雙方充分協商一致，特簽訂本合同，以供雙方遵守履行。
一、樹種：
二、成品：5厘膠合板
三、結算價格：每片人民幣 元(含17%增值稅發票)。
四、規格(mm)、數量(片)、交貨時間。 厚度長 度寬 度數量總計交貨規格524401220 批交時間及數量： 月 日交貨總貨款金額（人民幣）：
產品的質量要求和技術標準：
膠合板的用材：楊木芯;等級：優。
膠合板的濕度不得超過12度。
膠合板不允許脫膠開裂、空洞、結疤;
五厘板的厚度在5.0~5.2MM之間，共7層中間3層芯板厚度各1.4MM。馬六甲面皮厚度各30條,最外面2層椴木面皮厚度各30條，椴木面皮紋向是貼橫紋，椴木皮寬度在100MM~250MM之間(250MM左右的椴木面皮集中貼一面，100MM~200MM的椴木面皮集中貼另外一面)。
椴木面皮拼接不可有離縫,拼接面皮顏色要一致。
膠合板的承受力要達到我司的要求。
膠合板不可有彎曲、變形等現象。
8、膠合板的外表允許小色差、小活結(φ10mm以下)。
9、五厘膠合板的表面不得有脫膠、透膠、蟲眼、表面皮開裂，炸裂、凹凸等現象，不可粘紙膠帶，膠合板的兩面需砂光。
10、膠水：用環保膠.
11、中層楊木芯板拼接部位是錯接但不能出現縫隙、空洞，要嚴密。
包裝標準：
交貨地點：需方企業所在地(名世家私有限公司廠區內)
驗收方法：需方按上述第五條的質量要求和標準對供方交付的產品進行驗收。對發現不符合質量要求和技術標準的情況應在收貨后6天內進行通知供方處理。
付款日期及結算方式：貨到20天結帳，需方以驗收合格及成配套的實際數量計算貨款，并在收到供方出具增值稅發票后以轉帳的方式支付貨款。對不成配套的產品，如有續單配套，再進行結算，否則不予結算，后果由供方承擔。
違約責任：
供方不能交貨的，按不能交貨部分貨款總值的30%向需方償付違約金。
2、供方逾期交貨的(寬限期兩天)，如超過寬限期的 ，按不能交貨的貨款的日1%向需方償付違約金。
3、供方交貨數量不足的，需方仍然需要的，供方應當照數補交，并按期交貨。無法補
辦的，按不能交貨處理;
4、供方交貨的產品不符合質量要求和技術標準的.，供方應負責收回和更換，因更換導致不能交貨或者交貨時間延期的，按不能交貨或者逾期交貨處理。供方未更換或者更換的數量不足的，按交貨數量不足論處;
5、供方應負責需方在生產過程中所出現的第四條質量問題(負責膠合板的退貨);
6、需方無故拒收供方產品或者中途無故退貨的,應按拒收或者退貨部分產品貨款總值的15%向供方償付違約金。另：對供方已制成的成品應按70%向供方償付違約金;
7、需方逾期付款的(寬限期6天)，應按該貨款總值的日1%向供方償付違約金。
十、爭議的解決辦法：雙方對合同履行中發生的爭議，應當盡量通過協商解決，協商不成時，任何一方均可向合同履行地的法院起訴。
十一、本合同自簽訂日起生效。合同一式兩份，供、需雙方各執一份。
供 方：(蓋章) 需 方：(蓋章)
法定代表：(簽名) 法定代表：(簽名)
電 話： 電 話：
傳 真：
開戶銀行： 傳 真：
帳 號： 開戶銀行：
稅 號： 帳 號：
稅 號：
購銷合同 篇2
原告：王XX，女，漢族，現就職于XX市勞教所第X大隊，電話：XXXXX
被告：河北XXX房地產開發有限公司，地址：XX市XX路XX號，法定代表人：張XX，電話：XXXXX
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的.入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任�，F訴諸法院，請求法院判如所求!
此致
XX市XX區人民法院
具狀人：王XX
XX年X月X日
附：本訴狀一式二份
證據X件
購銷合同 篇3
供方：(以下簡稱甲方)
需方：(以下簡稱乙方)
1.本合同是依照《中華人民共和國合同法》訂立的，經雙方簽字蓋章后，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行，合同范本《服裝購銷合同范本》。
2.合同條款及付款方式：
簽訂雙方商妥訂貨產品總值人民幣 元。其產品名稱的規格、數量、單價、總值如下：樣品確認后，需方支付合同金額20%作為訂金。供方出貨后1天內需方將合同剩余金額劃入供方帳戶上，確認貨款到后，供方向需方提供等額發票。
3.經濟責任：
(1)供方如未能履行合同，須負下列責任：
①產品規格、質量不符合合同規定：需方同意利用的，按質論價，退貨貶值總值價款;不能利用的，應負責保退、保換。由于延誤交貨時間，每天應償付需方千分之一的罰金。
�、诋a品數量不符合規定：少交需方仍有需要的照數補交;因延期而不要的，可以退貨，并承擔因此而造成的損失;不能交貨的，應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之一的'罰金。
(2)需方未能履行合同時，須負以下責任：
�、僦型咀兏a品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之一罰金。
②中途退貨，由雙方根據實際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貨款總值百分之一的罰金。
�、圩蕴岙a品未按規定日期提貨，每延期一天，應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之一罰金。
�、芪窗匆幎ㄈ掌诟犊�，每延期一天，應償付以延期付款總額千分之一的罰金。
(3)產品價格：如需要調整，必須經雙方協商方能變更。
(4)任何一方要求全部或部分解除合同，必須提出充分理由，經雙方協商，并報請鑒證機關備案。
(5)確因自然災害等原因，影響執行合同或延期交貨，需通知對方，經有關機構證明，可酌情減免罰金。
4.執行合同中，發生爭議和糾紛，簽約雙方協商不成，均可向法院提出訴訟或向仲裁機關申請仲裁(兩者選一)
5.本合同及附件一式兩份，供需雙方各執一份。
甲方：乙方：
電話：電話：
簽約日期： 年 月 日
購銷合同 篇4
甲方：_______________________
乙方：_______________________
乙方于________年____月____日定購下列天年產品：
產品名稱：____________________金額(大寫)：______________________
贈品名稱：____________________定金(大寫)：_________(請交納五十元以上定金)
關于退換貨規定：
退換貨原則：
a、________系列產品拆封后不予退換；
b、離子水機在通水之后不是質量問題不予退換，質量問題經檢測確認后可換貨；
c、生物系列不予退換；
d、換貨產品只能等值交換。
注意事項：凡各種未使用的產品拆封后退換貨時，贈品必須收回，若無法收回按優惠價補差價后，方可辦理退換貨手續。
由于涉及到送貨費用、安裝費用、材料費用等，因此送貨后退貨本公司將不退回定金。
水機產品因特殊情況不得已退貨的，本公司將收取一定的`折舊費用：（不含人為損壞）
使用時間
退貨比例使用時間退貨比例
未使用
已使用未使用已使用一周內
100%一個月內80%十天內
兩個月內70%十五天內
三個月內60%乙方已收到《_______牌離子水機安裝及維修須知》并已詳細閱知。
本全同一式二份，甲、乙方執一份，經雙方簽字后生效。
甲方經辦人簽字（蓋章）：______________
乙方簽字:_____________________
________年____月____日
購銷合同 篇5
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等互利，共同發展的原則，經雙方友好協商，簽訂圖書銷售合同，以明確雙方的權利、義務及責任。
第一條銷售范圍
1．乙方享有甲方全部合法出版物在_______________地區內的發行銷售權。
第二條甲方權利和義務
1．甲方保證所供圖書是正式出版物，質量達到國家行業要求標準。
2．甲方應及時向乙方提供新書的電子書目、宣傳資料和其他出版信息。甲方應在新書入庫前一周通知乙方，并做好各項發行服務工作。
5．甲方應以乙方報訂數方式發貨為主，也可根據市場情況配發新書。
6．甲方應與乙方每月進行一次業務核對，核實當月實發實收圖書的`種類、數量是否相符。
第三條乙方權利和義務
1．乙方應將訂單傳真、郵寄（或其它方式）給甲方，訂單須乙方確認簽名同時加蓋公章方為有效。如采用形式傳遞給給甲方，乙方應注明“憑此傳真件有效”；若電話報數應將訂單原件郵寄給甲方。
2．訂貨、添貨業務由乙方授權專人負責，該負責人有義務提供甲方委托銷售圖書的市場銷售信息。
3．乙方在向終端用戶銷售時，可在甲方發貨折扣的基礎上浮不低于5個百分點；乙方批銷折扣不得低于甲方發貨折扣，乙方不得竄貨和惡意競爭。
4．乙方應向下級代理商、零售商和最終用戶發布甲方各種新書信息，并在本地區內積極宣傳推廣。
5．乙方應保證甲方圖書不低于_______個月的銷售周期，爭取最大銷售量，擴大市場占有率。
6．一般圖書甲方給予乙方_______個月的帳期（重點圖書另行商定）。乙方應保證按時回款，達到或超額完成甲方規定的回款要求7．乙方不得盜印或銷售盜印的甲方圖書，并與甲方聯合打擊盜版，以保證雙方合法利益。
第四條結算折扣
1．甲方給予乙方供貨折扣為___折，教材類圖書（中高職教材圖書、社會培訓教材、教學軟件類圖書），特殊圖書按特殊情況處理
第五條發貨及驗收
1．發貨費用：甲方供貨給乙方的發運費用由甲方承擔。甲方貨物到達乙方指定站點后，正常的轉運、存儲、提貨等費用由乙方負責
2．發貨依據：甲方根據乙方訂貨單以及新書出版情況和當地市場狀況采取供應與主發。
3．發運方式：甲方一般為汽運，也可根據乙方要求而定（在訂貨單上注明）。
4．乙方收到貨物_______個工作日內需向甲方反饋貨物信息，_______日內無回告，我方視為收貨無誤。
5．圖書在運輸途中丟失或污損，應由運輸部門開具證明，以便甲方追究相關單位責任，同時補發圖書或調整帳目。
第六條退貨
1．乙方在年度內可退回甲方滯銷圖書，退貨率不得超過_______%。
2．若甲方對某種書進行清算，提前_______個月書面通知乙方，乙方應在收到通知_______個月內將該書余貨退回甲方，逾期視為乙方該書已經銷售。
3．退貨方式：乙方有權選擇退貨運輸方式，并承擔正常的全部退貨費用。如甲方指定退貨運輸方式或調撥圖書，費用由甲方全額支付。
4．退貨規定：
（1）乙方退貨須向甲方傳真退書目錄清單，得到甲方確認后方可退貨。
（2）乙方退貨的圖書必須完好無損、無污漬，能正常銷售。
（3）甲方收到乙方退貨后，對圖書進行清點，并在_______個工作日內與乙方確認退貨數量，殘損圖書由乙方負責。
（4）甲方的圖書如出現質量問題或出版內容問題，乙方有權退貨，由此產生的費用甲方應全額支付。第七條帳款結算
1．甲乙雙方業務負責人每月必須核對往來賬目_______次。每月_______日至_______日，按協議規定進行結算。
2．乙方每月月底前向甲方結算一次叁個月前的貨款。
第八條合同終止及其他
1．本合同履行過程中，乙方若明顯不能滿足經銷條件，不具備經銷能力，甲方可撤銷其經銷資格和銷售合同、并終止雙方責權。甲方在合同終止前___天內通知乙方，在此期間雙方應繼續履行本合同。
2．雙方中的任何一方如認為需要變更本合同條款，應提出書面意見，雙方可另行商定。
3．甲乙雙方在本合同執行期間發生爭議，本著友好協商。協商不成，雙方有權向當地仲裁機構提請民事訴訟。
4．本合同有效期自_________年______月______日至_________年______月______日。
5．本合同自雙方當事人簽署日起正式生效。
6．本合同部分條款無效不影響其他條款的效力，其他條款依然有效。
7．未盡事宜，雙方協商解決，簽訂補充協議。
8．本合同一式叁份，乙方各執一份，甲方執兩份，具有同等法律效力。
甲方：__________________________
代表：__________________________
日期：________年______月______日
乙方：__________________________
代表：__________________________
日期：________年______月______日
購銷合同 篇6
訂立合同雙方：
購貨單位：__________________，以下簡稱甲方；
供貨單位：__________________，以下簡稱乙方。
經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便123
４．甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
５．甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
�。叮追饺珏e填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
第十一條不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條其它______________。
按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的，應當在明確責任后１０天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方123
�。常追教崆敖回浐投嘟�、錯發貨而造成的乙方在代保管期內實際支付的`費用，應由甲方負擔，乙方逾期付款的，應按照人民銀行有關逾期付款的規定，向甲方償付逾期付款違約金。
�。矗畬獌敻兜倪`約金，賠償金，保管、保養費用和各種經濟損失，應在明確責任后，１０天內主動匯給對方，否則，按逾期付款處理，但任何一方不得自行用扣發貨物或扣付貨款充抵。
第十四條甲、乙兩方履行合同，發生糾紛時，應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴。（兩者選一）
第十五條本合同一式４份，甲、乙兩方各執２份，并送交當地人民銀行及有關部門，監督執行。
第十六條本合同（協議）雙方簽章，依法生效，有效期為１年，期滿雙方如無異議，合同自動延長。凡涉及日期的，按收件人簽收日期和郵局戳記日期為準。
開戶銀行：______________開戶銀行：______________
帳號：__________________帳號：__________________
地址：__________________地址：__________________
傳真：__________________傳真：__________________
電話：__________________電話：__________________
銷貨方（甲方）簽章：________購貨方（乙方）簽章：______
________年____月____日
購銷合同
買賣合同
簽訂日期：________年____月____日
合同編號：____________________
簽約時間：____________________
簽約地點：____________________
供方：________________________
需方：________________________
購銷合同 篇7
甲方(買方)： 有限公司
乙方(賣方)：
甲方根據浙江省杭州市市級儲備糧輪換計劃，公開招標市儲晚粳谷，乙方參加投標并中標，為明確雙方職責，特訂立以下合同條款，以資共同遵守。
一、品種： ;
產地：
生產年份： 年;
數量： 噸。
二、質量標準及用途：國標 三等及以上，用于市級儲備。
三、價格：每噸 元整(含包裝)
總金額：
四、包裝：采用國標舊麻袋包裝，凈重 公斤/包，雙道機器縫口或手工(麻線)縫口9--11針。
五、交貨地點：
六、驗收地點：甲方指定交貨地點。
七、交貨日期： 年 月 日前將貨運至指定地點。
八、費用承擔：乙方負責將貨物運到甲方指定車站(碼頭)，到站(碼頭)前一切費用由乙方承擔，到站(碼頭)后費用由甲方負責。
九、交接責任：甲方在貨物入庫后按批次檢斤驗質。如發現數量或每包重量不符合本合同規定時，由雙方按《糧食運輸管理規則》(國糧儲〔1997〕255號)的規定辦理;如發現質量不符合本合同規定時，雙方委托浙江省杭州市糧油產品質量監督檢驗站抽樣化驗，并以其出具的'質檢報告結果為準，產生的經濟責任，概由責任方負責。如乙方不按時派員會驗，則以甲方驗收為準。不合格部分貨物由乙方在交貨時間內予以補換。
十、貨款支付：貨到付款，乙方憑增值稅發票或普通發票向甲方結算。每一個標的可分兩次結算，即甲方實際收到該標的 %以上貨物并經驗收合格，乙方可開具發票向甲方結算 %的貨款。剩余貨款在全部貨物到達并驗收完畢后7個工作日內一次性開票結清。
十一、給付保證金的數額、時間。乙方支付給甲方履約保證金萬元，如無異議甲方在本合同執行完畢后三天內歸還乙方。
十二、違約責任：任何方如有違約，按《中華人民共和國合同法》規定承擔經濟責任。
十三、其他
1、如有未盡事宜，由雙方協商解決。
2、本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效，一式四份，雙方各執二份。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日
購銷合同 篇8
供方：
需方：
雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律、法規在平等互利、友好協商的基礎上，就供方向需方出售模板的相關事宜達協議如下：
注：以上表中的模板數量是預算量，實際數量按施工需用要計算，多退少補，再據實際數量計算價格。
二、質量技術標準：質量以需方在供方取的'樣品為準，如果和樣品不一致，供方應在五小時內調換符合需方要求的產品，否則需方有權中止合同并收取供方總款項的20%違約賠償金。
三、交貨地點：開縣開州大道新世紀至漢豐湖酒店段。
四、運輸及運輸費用：由供方辦理運輸，費用由供方承擔，按需方計劃要求按時交貨。
五、交貨期限：由需方提前三天通知為準，供方無條件在三天內供貨。否則需方收取供方總款項的20%違約賠償金。
六、結算方式及期限：每批貨到需方施工現場，驗收合格后，一周內付清所有貨款。
七、解決合同糾紛的方式：出現合同糾紛，雙方協商解決，如協商不成，由所在地法院訴訟解決。
八、違約責任：一方違約，應給付對方總數量貨款20%的違約金。
九、本合同一式貳份，供方一份，需方一份，雙方方簽字蓋章生效。
供方： 需方：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
【購銷合同】相關文章：
購銷的合同11-29
購銷合同(經典)04-24
(精選)購銷合同11-18
購銷合同[經典]09-07
購銷合同(精選)09-17
（經典）購銷合同08-30
(經典)購銷合同08-30
購銷合同（精選）09-06
購銷合同08-18
[經典]購銷合同09-21