[優秀]房屋合同9篇

　　隨著法律觀念的深入人心，合同的用途越來越廣泛，它也是實現專業化合作的紐帶。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家整理的房屋合同10篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

房屋合同 篇1

　　贈予人(甲方)：

　　身份證編號：

　　受贈人(乙方)：

　　身份證編號：

　　甲乙雙方為母子關系，為贈予房屋，甲乙雙方協商一致簽訂如下：

　　一、甲方自愿將自有的坐落在 ，產籍號：

　　字第 號，建筑面積 平方米，私有房屋無償贈予給乙方，甲方保證贈予乙的'上述房屋的全部所有權，并免遭任何第三人追索(即弟兄、姐妹、妻子、兒女都無權享有甲方贈予的房屋繼承權)。

　　二、上述贈予房屋交接時間

　　年 月 日，贈予房屋交接前的債權債務由甲方負責，贈予房屋交接后的債權債務由乙方負責。

　　三、乙方自愿接受上述房屋全部產權，并保證在房屋交接之日起3個月辦理房屋產權變更登記手續，辦理上述產權變更登記的稅及相關費用，由乙方負責。

　　甲方(贈予人)簽名：

　　乙方(受贈人)簽名：

　　合同簽訂時間

　　年 月 日

房屋合同 篇2

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜，經洽商簽訂合同條款如下，以便共同遵守。

　　一、乙方向甲方購買坐落在度假村組團內樓房___棟。建筑面積為______平方米。其面積以《建筑面積計算規則》為準。

　　二、商品房售價為人民幣_____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用，但不包括建筑稅和公證費。

　　三、付款辦法

　　預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%，計人民幣_____元(其中10%為定金)。待房屋建筑工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交用乙方時按實際售價結清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。

　　四、交房時間

　　甲方應于____年____月將驗收合格的.房屋交用乙方。

　　五、乙方在接到甲方交接房通知后的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時，須委托甲方代管，并付甲方代管費________(按房價的萬分之一/日計取)。

　　六、乙方從接管所購房屋之日起，甲方按照國家規定，對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年，水電保修半年，暖氣保修一個采暖期)。

　　七、違約責任

　　1.本合同生效后，如乙方違約，乙方已繳定金不退;如甲方違約，則應雙倍退還定金。

　　2.甲方如不能按期交用乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交用房屋，乙方又同意提前接管時，以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。

　　八、乙方需要安裝電話，由甲方解決，費用由乙方承擔。

　　九、乙方對所購房屋享有所有權，但必須遵守國家有關房屋管理規定及度假村管理辦法。

　　十、甲乙雙方如在執行本合同過程中發生爭執，應首先通過友好協商解決;如雙方不能達成一致意見時，應提交仲裁委員會進行仲裁。

　　十一、本合同一式九份，正本兩份，雙方各執一份;副本六份，雙方各執三份。正副兩本具有同等法律約束力。

　　十二、本合同經雙方簽字蓋章并公證后生效。本合同未盡事宜由雙方另行協商。

　　十三、本合同附件

　　1.房屋平面位置及占用土地范圍圖

　　2.度假村別墅暫行管理方法

　　甲方：(蓋章)____________ 乙方：(蓋章)____________

　　法定代表人：______________ 法定代表人：______________

　　地址：____________________ 地址：____________________

　　電話：____________________ 電話：____________________

　　開戶銀行：________________ 開戶銀行：________________

　　賬號：____________________ 賬號：____________________

房屋合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方于年 月 日，在 房屋一套，現甲方自愿將該房屋更名給乙方，乙方自愿訂購該房屋。根據《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方將該房屋更名給乙方一事達成以下條款：

　　第一條 甲方對上述房屋一手更名的聲明。甲方根據相關規定，已依法取得 房屋的購買權，已交購房定金 萬元。該房屋的結構為，建筑面積為 平方米，房屋開發商銷售價格為 元（開發商與乙方簽訂房屋買賣合同的價格，不含房屋維修基金、契稅等費用）。

　　第二條 甲方對更名權的聲明。甲方保證上述房屋可以更名，更名前的所有手續由甲方辦理。

　　第三條 乙方對訂購權的聲明。乙方愿意在本協議第一條款及第二條款成立的前提下，簽訂本協議，并認可僅在此種情況下簽訂本協議才具有法律效力。

　　第四條 轉讓房屋購買權的價格。甲乙雙方同意上述房屋轉讓購買權的價格為人民幣：萬元整（小寫： 元整）。

　　第五條 付款方式。

　　1、甲乙雙方一起到房屋開發公司辦理更名手續，乙方在收到房屋開發公司開具的交付貳萬元房屋定金收款收據時，乙方立即支付給甲方 萬元現金（退還甲方已交付的房屋定金）。

　　2、甲乙雙方在一起辦理完房屋定單更名、房屋定金更名等相關手續之后，乙方立即支付給甲方 萬元現金（轉讓房屋購買權的款項）。

　　第六條 違約責任。

　　1、甲方違約責任。甲方在收到乙方 萬元轉讓房屋購買權的款項之后，要確保乙方能夠與房屋開發公司順利簽訂上述房屋的《房屋買賣合同》，如果非乙方原因，乙方不能如愿購買到上述房屋，甲方應立即退還乙方交付給甲方的叁萬元轉讓房屋購買權的款項。如甲方不能立即退還乙方交付給甲方的`叁萬元轉讓房屋購買權的款項，則按每天3%0支付給乙方滯納金。

　　2、乙方違約責任。乙方在支付給甲方款項之前提出終止上述房屋定購，乙方應付給甲方違約金叁萬元；乙方在支付給甲方款項之后提出終止上述房屋定購，乙方交付給甲方的款項不退還。

　　第七條 有關爭議的解決方法。本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。本協議的補充協議為本協議不可分割的組成部分，具有同行法律效力。當本協議在履行中發生爭議時，雙方協商解決。協商不能解決時，雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

　　第八條 生效說明。本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，均具

　　有同等法律效力。本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（簽字）：年月日

　　乙方（簽字）年月日

房屋合同 篇4

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則，結合房屋建設的實際情況，經過雙方協商，達成如下協議。

　　一、工程概況：

　　1、甲方準備在黃顙口鎮太陽垴新建一間三層帶斜屋頂的房屋一棟，建筑面積480㎡,經與乙方接觸、洽談、協商，決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結構開始到粉刷以及外墻裝修完畢)承包給乙方進行施工建設，工程從20xx年 月 日開始動工到20xx年 月 日竣工;房屋建設采用包工不包料的方式承包;乙方按照甲方的圖紙保質保期進行施工。

　　2、乙方負責房屋建筑時所需的設施(比如：腳手架、跳板等)，甲方負責材料的供應;工程開工，從協議簽定之日開始，歷時 天內完成;房屋建筑總面積 平方米，按每平方 元計算，費用金額共計 元整。建筑用模板，按照展開實際面積計算，按照每平方 計算;

　　3、付款方式：主體結構工程完工，甲方應向乙方支付工程款的50﹪，即(金額大寫)： 元;待工程完工后，經甲方驗收合格，付清工程的余下款項。

　　二、質量要求：

　　1、工程驗收標準，甲方按照下面的規定執行。

　　2、施工中，乙方應按照甲方的要求照圖紙進行施工，主體結構建設時，墻體要垂直、整體平整，所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻，無裂縫，內墻面達到整體水平平整、無裂縫，門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達到厚度均勻，無裂縫，所有刷白顏色均勻，大門墻體及衛生間的瓷磚要平整完好的'粘貼，達到水平;陰陽角與墻體成一條線，與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理，待工程全部結束后，甲方進行竣工驗收。

　　3、乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括基礎、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內室外粗粉刷、室外瓷磚的裝修，頂層層面加漿蓋瓦，同時做好頂層的防水防滲工作。

　　三、安全問題：

　　工程施工現場的安全由乙方自行完全負責，若發生安全事故由乙方完全負責，承擔一切責任，甲方概不負責，沒有任何法律責任。

　　四、情況說明

　　1.乙方伙食自備，甲方每層完工后給乙方加餐一次;

　　2.甲方每層給乙方香煙一條，手套若干。

　　五、本合同一式二份，雙方各執一份。本合同自20xx年 月 日簽定之日起生效。

　　甲 方

　　乙 方

　　雙方證明人

　　年 月 日

房屋合同 篇5

　　委托人：住址：

　　身份證號碼：工作單位：

　　電話：

　　居間人：法定代表人：

　　住所：

　　甲方欲出售其名下________房屋，特委托乙方帶給購房人的信息，幫忙甲方與購房人簽定《房屋買賣合同》。經甲、乙雙方友好協商，達成如下協議，以咨雙方共同遵守。

　　第一條：出售房屋的基本狀況

　　甲方房屋位于：_______________;建筑面積：_______________;房屋所有權證號為：_______________。

　　本房屋為央產房或經濟適用房、房改房，甲方已取得上市出售備案表，能夠合法出售。本房屋用于自住，未出租，無它項權利設置;或，本房屋用于出租，租期________年____月____日終止，承租人已書面聲明放下優先購買權，不購買此房。(附聲明附件)或，本房屋的共有權人____，其已書面聲明放下優先購買權，不購買此房。(附聲明附件

　　第二條：甲方委托事項

　　1.乙方代為尋找購房人

　　2.乙方帶領有購房意向的人實際參觀房屋

　　3.乙方向購房意向人帶給甲方房屋狀況的證明文件等。

　　第三條：甲方義務

　　甲方保證其有權出售該房屋。如基于該房屋發生任何糾紛，均由甲方負責。

　　甲方向乙方帶給房屋的權屬證書復印件，甲方承諾該復印件與原件一致

　　甲方向乙方帶給房屋鑰匙一套。

　　第四條：乙方義務

　　乙方應當為甲方尋找適宜的買方。

　　乙方帶領購房意向人參觀甲方房屋時，不得損壞屋內設施。

　　乙方對甲方房屋不享有任何的權利。

　　第五條：委托期限

　　本合同委托期限為____月，期滿之前，甲方不得解除委托。

　　或甲方能夠解除本委托，但因其解除委托行為給乙方造成損失的，應當承擔賠償職責。合同期滿乙方未找到買家的，本合同終止，乙方向甲方返還甲方帶給的材料。

　　經雙方協商一致，能夠續定委托合同。

　　第六條：乙方報酬

　　乙方完成居間事項，即甲方與乙方帶給的'買房人簽訂《房屋買賣合同》，甲方向乙方支付____元的居間服務報酬。該報酬于甲方與乙方帶給的買房人簽訂《房屋買賣合同》之日支付。

　　第七條：違約職責

　　甲乙雙方應認真履行本合同，如有違約，應賠償守約方的損失。

　　第八條：爭議解決

　　雙方在履行本合同中的爭議應先協商解決;如協商不成，任何一方均有權向有管轄權的法院提起訴訟或向北京仲裁委員會提起仲裁(選取其一)。

　　本合同共____頁，自雙方簽字之日起生效。

　　本合同一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力。

　　甲方(委托代理人)：乙方：

　　________年____月____日________年____月____日

房屋合同 篇6

　　一、房屋贈與合同的效力如何？

　　房屋贈與合同只要是雙方真實意思表示就有法律效力。

　　《合同法》第一百八十五條 贈與合同是贈與人將自己的財產無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。

　　但需要注意的是，即使贈與合同有效，如果不辦理過戶手續，房屋所有權是沒有轉移的`。而且贈與人在贈與財產的權利轉移之前可以撤銷贈與。

　　二、房屋贈與的注意事項：

　　房產贈與人必須具有真實的意思表示，并且必須對其所贈房產擁有所有權。雖然取得贈與公證書可以迅速辦理產權過戶手續，但應注意幾個事項：

　　1、贈與是無償的法律行為，法律后果不同于有償的轉讓行為;

　　2、是贈與后變更產權登記的稅費與繼承后變更的標準不同，辦理前應向房管局、地稅局等有關部門充分咨詢;

　　3、一般的贈與行為贈與人在贈與財產的權利轉移之前可以撤銷贈與，但是經過公證的贈與合同除外，也就是說經過公證的贈與行為一般不能撤銷。

　　由于房屋贈與是雙方行為，因此必須要雙方都同意，如果只有一方同意進行房屋贈與的話，那么簽訂的合同也是無效的。同時還要注意一點，這里所贈與的房屋必須是歸贈與人所有的，否則的話就無權進行處分。如果你對此還有疑問的話，可以來電咨詢的在線律師。

房屋合同 篇7

　　房屋贈與合同怎么才能撤銷

　　原告劉老漢與被告劉某均認可，劉某取得該房屋的前提是照顧父母的日常生活。劉老漢與劉某雖然簽訂了《XX市存量房買賣合同》，但該合同并未約定具體付款時間，且20xx年4月劉老漢將房屋過戶至劉某名下，劉老漢及其他子女在長達5年的時間內并未提出異議;劉某實際已各支付5萬元給其哥哥弟弟。根據《中華人民共和國合同法》規定，“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按約定履行義務。”劉老漢與劉某的約定未違反法律、法規的強制性規定，因此，簽訂的《XX市存量房買賣合同》名為買賣合同，實際系附義務的贈與合同，合法有效。

　　那么，劉老漢能否行使撤銷權呢?

　　劉老漢主張劉某未按約定履行照顧父母生活的義務，請求撤銷雙方之間的贈與合同。根據《中華人民共和國合同法》規定，受贈人有下列三種情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;對贈與人有扶養義務而不履行;不履行贈與合同約定的義務。贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。

　　根據《最高人民法院<關于民事訴訟證據的若干規定>》，當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實，或者反駁對方訴訟請求所依據的事實，有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。劉老漢對劉某未依約履行照顧父母生活負有舉證責任。但劉老漢未能提供證據，且還認可劉某自20xx年至20xx年12月照顧父母生活的事實;之后原被告雖因生活瑣事發生矛盾，但不能因此認定劉某不盡照顧父母生活的義務。劉老漢要求撤銷雙方之間的贈與合同沒有事實及法律依據，法院對其訴訟請求不予支持。

　　贈與合同撤銷的條件

　　原告張某、李某系夫妻，生育有四個子女。被告張丁系原告的四子，兩原告年事已高，需要人照料其生活起居等。20xx年10月被告張丁夫妻二人向兩原告承諾對兩原告今后的生活、醫療及生養死葬承擔一切責任。兩原告在被告的多次勸說之下，于20xx年5月將自己座落于縣城的房屋贈與被告并進行了公證。20xx年9月15日原告張某生病住院病危，被告張丁在接到通知后去醫院探望原告。后因原告的醫療費問題與原告及其他兄弟姊妹之間多次發生爭執，在原告還未出院的情況下，被告不辭而別。為此，兩原告在精神上受到了極大的刺激。由于被告未履行自己所作出的承諾，兩原告認為將房屋贈與被告是重大失誤。為此，原告向公證處，請求依法撤銷所公證的房產贈與合同，被告立即返還原告所贈的房屋產權。

　　本案雙方爭議的焦點是：贈與合同公證可否撤銷?

　　第一種觀點認為，本案的被告在得知原告生病住院后，專門趕回探望原告;應當說被告在原告的幾個子女中是最盡義務的，并非如原告所陳述的被告不照料原告的生活起居。兩原告對被告所作出的贈與行為，是原告經過慎重考慮后作出的，并且該贈與行為經過了公證。在贈與財產交付前不得撤銷贈與合同，因為訂立的合同經過公證，表明雙方當事人對簽訂和履行合同是認真嚴肅的，對贈與人來說，有充分的時間和條件，來決定是否簽訂和履行該合同，不存在考慮不周，或情緒沖動等原因。從公證的效力來說，合同經過國家公證機關的公證。所以，這種贈與合同公證不得撤銷。這對于嚴肅國家公證機關的公證力，維護合同的嚴肅性，保證財產權利關系的相對穩定是必要的。第二種觀點認為，兩原告與被告所簽訂的贈與合同是附義務的贈與合同;該贈與合同經過了公證，經過公證的贈與合同不得進行任意撤銷，贈與人要行使撤銷權，須以符合法定事由的情形出現為條件，只要具備了法定的撤銷事由，贈與人即可以撤銷贈與合同。由于本案的贈與合同系附義務的`贈與合同，被告對原告有扶養義務而沒有履行，并且被告沒有忠實地履行贈與合同所附的義務。根據《合同法》第192條的規定，原告申請撤銷對被告的贈與合同的事由符合法律規定的贈與合同撤銷的法定事由。因此，原告的申請予以撤銷，是合適的。

　　我們認為本案中所涉及的贈與合同經過公證程序，故當事人不得任意撤銷。原告要行使撤銷權需以符合法定事由的情形出現為條件，只要具備了法定事由，贈與人即享有撤銷權。被告不履行贈與合同約定的義務，符合《合同法》第192條第1款第3項的規定，屬于行使撤銷權的法定事由。原告要求解除公證贈與合同的請求，符合法律之規定，應當予以支持。

房屋合同 篇8

　　甲方：（房屋修建者，以下簡稱“甲方”）

　　乙方：（房屋承建者，以下簡稱“乙方”）

　　為了明確責任，按質、按量、按時完成建筑承建任務，依據《中華人民共和國合同法》及《建筑法》和國家有關法律、法規規定，結合本工程具體體情況 ，經雙方自愿協商，本著公平公正的原則，簽訂本房屋承建合同，條款如下，共同遵守。

　　甲方于年月日委托乙方承建其位于的房屋（新建、改建或擴建），房屋共計層（簽訂合同后層數變更，需重新簽訂合同并將已簽訂的原承建合同同時作廢）。

　　具體合同條款如下：

　　第一 條工程概況

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程范圍和內容：

　　四、工程總造價：

　　五、質量等級：

　　六、施工過程中的水費、電費（含因澆灌及封頂等發電需要而產生的費用）、建筑材料費（特殊情況除外）、因甲方在施工期間變更設計而對乙方產生額外費用等由甲方承擔；

　　七、施工人員的日常食宿費用自理（根基開挖和每層澆頂除外），施工中所用的機器設備、模板、腳手架等費用由乙方承擔。

　　八、開工日期：承建工程自 年 月 日開工至 年 月 日竣工驗收。

　　第 二 條承包方式

　　本工程采用下列第 項方式承包。

　　1．按施工圖預算加簽證、加政策性調整結算；

　　2．包工不包料；

　　3．包工包料；

　　4．按實結算；

　　5．其他。

　　如采取全部包干，金額一般不得調整。但遇設計變更或政策性調整引起設備、材料價格的調整及人力不可抗拒的自然災害，可調整合同工程價格。

　　第 三 條承包價格構成

　　截至合同簽訂之日協商承建單價為 元/㎡，如需其他施工，如地面磚、室內墻面磚、樓梯磚、房面領條方水工需乙方施工請在工程結頂前告知乙方并寫上施工價格。

　　第 四 條付款節點及方式

　　乙方承建甲方的房屋概況如下：承建單價為 元/㎡（此價格勿向外透露），建筑面積為 ㎡（建筑面積按每層樓外墻范圍計算、樓梯建筑計雙倍建筑面積），工程款共計人民幣 元，大寫金額為 ： （壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬）。

　　一、待乙方進入現場施工后，甲方應按約定預付合同款項的 %，即 元；若為包工包料工程，須在開工前，甲方應按合同款項的 %，即 元作為工程備料預付款；

　　二、施工款按層支付，每層澆頂前須支付合同總款項的 %，即 元；

　　三、房屋結頂前施工款須支付合同總款項的 %，即 元；

　　四、土建完成后，在進行外墻、內墻粉刷及地面澆筑前，需支付合同總款項的 %，即 元；

　　五、乙方在完成建設工程交付驗收使用時，甲方須按工程款總款項的 95 %完成支付。剩余 5 %的尾款，自修建完成3個月內無質量問題，一次付清。

　　備注：乙方每次收到貨款后需開具收據給甲方并自己留檔。

　　第 五 條工程變更

　　本工程在施工中，任何一方不得任意變更設計。如確需變更設計時，必須在該工程施工前進行。在施工期間，若因甲方提出變更設計而造成的工程延期、窩工、返工、倒運、材料浪費等情況，由甲方全權負責；若因乙方未按照施工要求進行施工建設，而造成的工程延期、窩工、返工、倒運、材料浪費等情況，由乙方全權負責。

　　第 六 條雙方責任

　　甲方：

　　一、負責提供修建場地，保證施工區域的三通一平（水通、電通，路通、場地平）及地下原有管道、電路及其他障礙物的清理遷移工作；

　　二、依照城市規劃及有關規定辦理施工相應的手續，如因手續問題而造成的后果，由甲方負責；

　　三、按雙方商定的分工范圍和要求供應材料、設備：

　　1．包工不包料工程。甲方應負責把材料、設備運至場地，按乙方指定位置堆放、布置。如施工材料供應不及時，應在天前通知乙方，否則應承擔停工待料損失，并須延工期；如因提供的材料本身存在問題，而導致事故或其他情況由甲方負責。

　　2．包工包料工程。經雙方協議商定應由甲方提供的材料、設備，根據具體項目的需求，由雙方協定。

　　四、施工期間，在修建工程全過程有監督和指導義務，有義務糾正乙方不符合要求的施工行為；有義務按照乙方有關工程的安排，及時采取相應措施；有義務保管好乙方的建筑施工工具、器材、管線等物品的完好，如有遺失損壞等，視情況確定應由甲方賠償的額度。

　　乙方：

　　一、嚴格按照甲方房屋設計圖紙規定的施工（如有圖紙），自覺接受甲方監督和指導，未經甲方許可，不得隨意變更施工內容和降價施工質量要求；

　　二、負責施工現場布置、指定電源、水源、道路和材料堆放位置；有義務及時得當的處理施工期間可能出現的情況，并及時告知甲方；

　　三、施工期間，乙方應合理使用材料，不得隨意破壞浪費，嚴把工程質量關，所有施工內容必須達到合格標準，如出現施工疏忽和質量問題，乙方必須承擔全部責任，并負責由此造成的全部經濟損失；

　　四、核定工期為 天，從雙方約定開工日起，乙方須在合同期內保質保量完成全部工程，并盡可能提前完成。

　　第 七條安全、文明施工

　　乙方按照有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由自身安全措施不力造成事故的`責任和因此產生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

　　第 八條附則

　　一、雙方協商同意的有關修改建筑設計變更的文件、洽商記錄、會議紀要、以及資料圖表等，也是本合同的組成部分；

　　二、甲方指定為工地代表；

　　乙方指定為工地代表；

　　三、本合同未盡事宜，如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力；

　　四、合同爭議的解決方式：本合同在履行的過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政主管部門調解；協商或調解不成的，應按下列第種方式解決：

　　1．提交仲裁委員會仲裁；

　　2．依法向人民法院起訴。

　　五、本合同自簽訂之日起生效，嚴禁涂改，一經涂改，合同失效；

　　六、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

　　簽訂時間： 年 月 日

房屋合同 篇9

　　出租方(以下簡稱甲方)：

　　承租方(以下簡稱乙方)：

　　甲、乙雙方通過友好協商，就房屋租賃事宜達成協議如下：

　　一、租賃地點及設施：

　　1、租賃地址： 居住面積平方 米;

　　2、室內附屬設施：

　　a：電**：淋浴** 空調 冰箱 彩電 吸油煙機

　　b：家俱：床(2) 沙發 餐桌 餐凳

　　二、租用期限及其約定：

　　1、租用期限：甲方同意乙方租用 年;

　　自 年 月 日起至 年 月 日;

　　2、房屋租金：每年 元人民幣;總計 元人民幣

　　3、付款方式：一次性付清，甲方收取驗收無誤后，將押金退還乙方，不計利息。

　　4、租賃期內的水、電、有線電視、衛生費由乙方支付，物業管理，供暖等費用由甲方支付;甲方每年提供 個煤氣罐給乙方。

　　5、租用期內，乙方有下列情形之一的甲方可以終止合同，收回房屋使用權、乙方需擔全部責任，并賠償甲方損失。

　　(1)乙方利用承租房屋進行非法活動損害公共利益的;

　　(2)乙方影響小區居民正常生活休息，收到3次以上投訴的`;

　　(3)連續三個月不付所有費用的。

　　三、雙方責任及義務：

　　1、無論在任何情況下，乙方都不能將押金轉換為房屋租金;

　　3、在租用期內，甲方確保乙方的正常居住，甲方如將乙方租用的房屋收回，應提前二個月告知乙方;

　　4、租用期滿后，乙方如需繼續使用，應提前二個月提出，甲方可根據實際情況，在同等條件下給予優先;

　　5、在租賃期內，甲、乙雙方如有一方有特殊情況需解除協議的，必須提前一個月通知對方，協商后解除本協議;

　　6、乙方入住該物業應保持周圍環境整潔做好防火防盜工作，如發生事故乙方應負全部責任;

　　7、乙方不得擅自改變室內結構，并愛惜使用室內設施，若人為損壞的將給予甲方相應賠償;如發生自然損壞，應及時通知甲方，并配合甲方及時給予修復。

　　四、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，協商不成按有關現行法規辦理或提交當地公安局調解。

　　本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，簽字后即行生效。

　　五、其它說明：

　　出租方(甲方)：

　　身份證：

　　電話：

　　承租方(乙方)：

　　身份證：

　　電話：

　　日期： 年 月 日

【房屋合同】相關文章：

房屋的合同03-10

房屋合同08-18

【經典】房屋合同08-28

房屋合同[經典]09-07

（經典）房屋合同08-29

房屋合同(精選)08-20

房屋合同[精選]09-14

(精選)房屋合同09-20

[經典]房屋合同10-18

房屋合同(經典)09-27