（優）公司合同

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編為大家整理的公司合同9篇，希望能夠幫助到大家。

公司合同 篇1

　　第一章總則

　　第一條根據《中華人民共和國中外合資經營企業法》和中國的有關法規，中國＿＿＿＿＿＿公司（以下簡稱甲方）與＿＿＿＿＿＿國（或地區）＿＿＿＿＿＿公司（以下簡稱乙方）于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日簽定合資經營合同，組成了＿＿＿＿＿＿合資經營有限責任公司（以下簡稱合資公司），制定本公司章程。

　　第二條合資公司名稱為＿＿＿＿＿有限責任公司。

　　外文名稱為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　合資公司的法定地址為：

　　＿＿＿＿省＿＿＿＿市＿＿＿＿區＿＿＿＿路＿＿＿＿號。

　　第三條合營各方的名稱、法定地址、法定代表分別為：

　　甲方：中國＿＿＿＿＿＿公司

　　＿＿＿＿省＿＿＿＿市＿＿＿＿路＿＿＿＿號。

　　法定代表的姓名＿＿＿＿職務＿＿＿＿國籍＿＿＿＿。

　　乙方：＿＿＿＿＿＿國（或地區）＿＿＿＿＿＿＿＿公司。

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿國（或地區）＿＿＿＿＿。

　　法定代表的姓名＿＿＿＿職務＿＿＿＿國籍＿＿＿＿。

　　第四條合資公司為有限責任公司。

　　第五條合資公司為中國法人，受中國法律管轄和保護。其一切活動必須遵守中國的法律、法規和有關條例規定。

　　第二章宗旨、經營范圍

　　第六條合資公司宗旨為：使用×××先進技術，生產和銷售××產品，達到××水平，獲取合營各方滿意的經濟效益。（注：每個合資公司都可以根據自己特點寫）

　　第七條合資公司經營范圍為：設計、制造和銷售××產品以及提供技術服務。

　　第八條合資公司生產規模為：

　　＿＿＿＿年＿＿＿＿。（表示量的單位）

　　＿＿＿＿年＿＿＿＿。

　　＿＿＿＿年＿＿＿＿。

　　第九條合資公司向國內、國外市場銷售其產品，國內、國外銷售比例和數量。

　　＿＿＿＿年：向國外和港澳地區銷售百分之＿＿＿，在國內銷售百分之＿＿＿。

　　＿＿＿＿年：〃＿＿＿，

　　〃＿＿＿。

　　銷售渠道、方法、責任。（可根據各自情況而定）

　　第三章投資總額和注冊資本

　　第十條合資公司的投資總額為人民幣＿＿＿＿＿＿元。（或另一種貨幣）

　　合資公司注冊資本為人民幣＿＿＿＿＿＿元。（或另一種貨幣）

　　第十一條合營各方出資如下：

　　甲方：認繳出資額為＿＿＿＿＿＿元，占公司注冊資本百分之＿＿＿。

　　其中：現金＿＿＿＿＿元

　　機械設備＿＿＿＿＿＿元

　　廠房＿＿＿＿＿＿＿元

　　土地使用權＿＿＿＿＿＿元

　　工業產權＿＿＿＿＿＿元

　　其他＿＿＿＿＿＿元

　　乙方：認繳出資額為＿＿＿＿＿＿元，占公司注冊資本百分之＿＿＿。

　　其中：現金＿＿＿＿＿元

　　機械設備＿＿＿＿＿＿元

　　工業產權＿＿＿＿＿＿元

　　其他＿＿＿＿＿＿元

　　第十二條合營各方應按合營合同規定的期限繳清各自出資額。

　　第十三條合營各方繳足出資額后，經合資公司聘請的會計師驗資，出具驗資報告后，由合資公司據以發給出資證明書。出資證明書主要內容是：合資公司名稱，成立日期，合營者名稱及出資額，出資日期，發給出資證明書日期等。

　　第十四條合營期內，合資公司不得減少注冊資本數額。

　　第十五條合資公司注冊資本增加須經合營各方一致同意，并報原審批機構批準。

　　第十六條任何一方轉讓其出資額，不論全部或部分，都須經合營他方同意，一方轉讓時，他方有優先購買權。

　　第十七條合資公司注冊資本的增加、轉讓、董事會一致通過后，報對外經濟貿易部（或其委托的審批機構，以下同）批準，并向國家工商行政管理局辦理變更登記手續。

　　第四章董事會

　　第十八條合資公司設董事會。董事會是合資公司的最高權力機構。

　　第十九條董事會決定合資公司的一切重大事宜，其職權主要如下：

　　（一）決定和批準管理部門提出的重要報告（如生產規劃、年度營業報告、資金、供銷等）；

　　（二）批準年度財務報表、收支預算與年度利潤分配方案；

　　（三）通過公司的重要規章制度；

　　（四）訂立勞動合同；

　　（五）決定設立分支機構；

　　（六）討論通過本公司章程的修改；

　　（七）討論決定合資公司停產、終止或與另一個經濟組織合并；

　　（八）決定聘用總經理、副總經理、總工程師、總會計師、審計師等高級職員；

　　（九）負責合資公司終止和期滿時的清算工作；

　　（十）其他應由董事會決定的重大事宜。

　　第二十條董事會由＿＿＿名董事組成，其中甲方委派＿＿＿名董事，乙方委派＿＿＿名董事，董事任期為四年，可以連任。

　　第二十一條董事會設董事長一名，副董事長＿＿＿名。董事長由甲方委派，副董事長由乙方委派。

　　第二十二條合營各方在委派和更換董事人選時，須書面通知董事會。

　　第二十三條董事會例會每年召開一次，經三分之一以上的董事提議，可以召開董事會臨時會議。

　　第二十四條董事會會議原則上在公司所在地舉行。

　　第二十五條董事會會議由董事長召集并主持，董事長缺席時由副董事長召集并主持。

　　第二十六條董事長應在董事會會議召開前＿＿天發出召集會議的書面通知，寫明會議內容、時間和地點。

　　第二十七條董事因故不能出席董事會會議，可以書面委托代理人出席。如屆時未委托他人出席，則作為棄權。

　　第二十八條出席董事會會議的法定人數為全體董事的三分之二，不夠三分之二人數時，其通過的決議無效。

　　第二十九條董事會每次會議，須作詳細的書面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出席時，由代理人簽字。記錄文字使用中文或中文＿＿＿文同時使用。該記錄歸檔保存，并由董事會指定專人保管。在合資經營期限內任何人不得涂改或銷毀。

　　第三十條下列事項須經董事會一致通過。

　　（每個合資公司可根據各自情況而定）

　　第三十一條下列事項須經董事會三分之二以上董事或過半數董事通過。

　　（每個合資公司可根據各自情況而定）

　　第五章管理部門

　　第三十二條合資公司設經營管理部門，（可根據該公司的具體情況）下設生產、技術、勞資、財務、行政等部門。

　　第三十三條合資公司設總經理一人，副總經理＿＿＿人，由董事會聘請。首屆總經理由＿＿＿方推薦，副總經理由＿＿＿方推薦。

　　第三十四條總經理直接向董事會負責，執行董事會的各項決定，組織領導合資公司的日常生產、技術和經營管理工作。副總經理協助總經理工作，當總經理不在時，代理行使總經理的職責。

　　第三十五條合資公司日常工作的重要問題的決定，須由總經理和副總經理聯合簽署方能生效，需要聯合簽署的事項，由董事會具體規定。

　　第三十六條總經理、副總經理的任期為＿＿＿＿年。經董事會聘請，可以連任。

　　第三十七條經董事會聘請，董事長、副董事長、董事，可兼任合資公司總經理、副總經理及其他高級職員。

　　第三十八條總經理、副總經理不得兼任其他經濟組織的總經理或副總經理，不得參與其他經濟組織對本公司的`商業競爭行為。

　　第三十九條合資公司設總工程師、總會計師和審計師各一人，由董事會聘請。

　　第四十條總工程師、總會計師、審計師由總經理領導。

　　總會計師負責領導合資公司的財務會計工作，組織合資公司開展全面經濟核算，實施經濟責任制。

　　審計師負責合資公司內部審計工作，審查、稽核合資公司的財務收支和會計帳目，向總經理并董事會提出報告。

　　第四十一條總經理、副總經理、總工程師、總會計師、審計師和其他高級職員請求辭職的，應提前＿＿天向董事會提出書面報告。

　　以上人員如有營私舞弊或嚴重失職行為的，經董事會決議，可隨時解聘，如觸犯刑律，要追究法律責任。

　　第六章財務會計

　　第四十二條合資公司的財務會計應遵照中華人民共和國財政部制定的中外合資經營企業財務會計制度規定辦理。

　　第四十三條合資公司會計年度采用日歷年制，自１月１日起至１２月３１日止為一個會計年度。

　　第四十四條合資公司的一切憑證、帳簿、報表，用中文書寫。如他方提出要求，可加注＿＿＿＿＿＿文。

　　第四十五條合資公司采用人民幣為記帳單位，人民幣同其他貨幣折算按實際發生之日中華人民共和國國家外匯管理局公布的匯價計算。

　　第四十六條合資公司應在中國銀行或中國銀行同意的其他銀行開立人民幣及外幣帳戶。

　　第四十七條合資公司采用國際通用的權責發生制和借貸記帳法記帳。

　　第四十八條合資公司財務會計帳冊上應記載如下內容：

　　一、合資公司所有的現金收入、支出數量；

　　二、合資公司所有物資出售及購入情況；

　　三、合資公司注冊資本及負債情況；

　　四、合資公司注冊資本的繳納時間、增加及轉讓情況。

　　第四十九條合資公司管理部門應在每一個會計年度頭三個月編制上一個會計年度的資產負債表和損益計算書，經審計師審核簽字后提交董事會會議通過。

　　第五十條合資各方有權自費聘請審計師查閱合資公司帳簿，查閱時，合資公司應提供方便。

　　第五十一條合資公司，應按照《中華人民共和國中外合資經營企業所得稅法施行細則》的規定，由董事會決定其固定資產的折舊年限。

　　第五十二條合資公司的一切外匯事宜，均按照《中華人民共和國外匯管理暫行條例》和有關規定以及合營合同的規定辦理。

　　第七章利潤分配

　　第五十三條合資公司按法律規定提取儲備基金、公司發展基金和職工獎勵及福利基金。以上基金在合資公司依法繳納所得稅后的利潤中提取，提取的比例由董事會確定。

　　第五十四條合資公司依法繳納所得稅和提取各項基金后的利潤按合營各方出資額在注冊資本中的比例進行分配。但經董事會一致同意另行規定者除外。

　　第五十五條合資公司每年分配利潤一次。每個會計年度后三個月內公布利潤分配方案及各方應分的利潤額。

　　第五十六條合資公司上一個會計年度虧損未彌補前，不得分配利潤。上一個會計年未分配的利潤，可并入本會計年度利潤分配。

　　第八章職工

　　第五十七條合資公司職工的雇用、解雇、辭職、工資、福利、勞動保險、勞動保護、勞動紀律等事宜，按《中華人民共和國中外合資經營企業勞動管理規定》及其實施辦法辦理。

　　第五十八條合資公司招雇職工，由當地勞動部門推薦，或者經當地勞動部門同意，由合資公司自行招雇，經考核，擇優錄用。

　　第五十九條合資公司有權對違犯合資公司的規章制度和勞動紀律的職工，給予警告、記過、降薪的處分，情節嚴重，可予以開除。對開除、處分的職工，須報當地勞動部門備案。

　　第六十條職工的工資待遇，參照××特區的有關規定，根據合資公司具體情況，由董事會確定，并在勞動合同中具體規定。

　　隨著生產的發展、職工業務能力和技術水平的提高，合資公司應適當提高職工工資。

　　第六十一條職工的福利、獎金、勞動保護和勞動保險等事宜，合資公司將分別在各項制度中加以規定，確保職工在正常條件下從事生產和工作。

　　第九章工會組織

　　第六十二條合資公司職工有權按照《中華人民共和國工會法》的規定，建立工會組織，開展工會活動。

　　第六十三條合資公司工會是職工的代表，它的任務是維護職工的切身利益，與公司商談有關事項，團結教育職工，搞好生產，遵守紀律，執行勞動合同。

　　第六十四條合資公司工會可指導、幫助職工同合資公司簽訂個人勞動合同，或代表職工同公司簽訂集體勞動合同，并監督合同的執行。

　　第六十五條合資公司工會負責人有權列席有關討論職工工資、獎懲、福利、勞動保護、勞動保險、勞動紀律等問題的董事會會議，反映職工意見和要求。

　　第六十六條合資公司工會參加調解職工和合資公司之間發生的爭議。

　　第六十七條合資公司每月按合資公司職工實際工資總額的百分之二撥交工會經費。合資公司工會經費按照中華全國總工會制定的《工會經費管理辦法》使用。

　　第十章期限、終止、清算

　　第六十八條合資公司合營期限為＿＿＿＿年。自營業執照簽發之日起計算。

　　第六十九條合營各方如一致同意延長合營期限，經董事會會議作出決議，并在合營期滿六個月前，向對外經濟貿易部提交書面申請，經批準后方能延長，并向國家工商行政管理局辦理變更登記手續。

　　第七十條合營各方如一致認為終止合營符合各方最大利益時可提前終止合營。

　　合資公司提前終止合營，需董事會召開全體會議作出決定，并報送對外經濟貿易部批準。

　　第七十一條發生下列情況之一時，合營一方有權終止合營。

　　（每個合資公司可根據自己的情況而定）

　　第七十二條合營期滿或提前終止合營時，應按照《中華人民共和國中外合資經營企業法實施條例》的有關規定，組成清算委員會，對合資公司財產進行清算。

　　第七十三條清算委員會的任務是對合資公司的財產、債權、債務進行全面清算、編制資產負債表和財產目錄、制定清算方案，提請董事會通過后執行。

　　第七十四條清算期間，清算委員會代表公司起訴和應訴。

　　第七十五條清算費用和清算委員會成員的酬勞應從合資公司現存財產中優先支付。

　　第七十六條清算時，清算委員會對合資公司的資產應根據帳面折舊程度，參考當時的價格重新估價。

　　第七十七條清算委員會對合資公司的債務全部清償后，其剩余的財產按合營各方出資額在注冊資本中的比例進行分配。

　　第七十八條清算結束后，合資公司應向對外經濟貿易部提出報告，并向國家工商行政管理局辦理注銷登記手續，繳回營業執照，同時對外公告。

　　第七十九條合資公司結業后，其各種帳冊，由原中國合營者保存。

　　第十一章規章制度

　　第八十條合資公司通過董事會制定的規章制度有：

　　１．經營管理制度，包括管理部門的職權與工作規程；

　　２．職工守則；

　　３．勞動工資制度；

　　４．職工考勤、升級與獎懲制度；

　　５．職工福利制度；

　　６．財務制度；

　　７．公司解散時的清算程序；

　　８．其它必要的規章制度。

　　第十二章附則

　　第七十九條本章程的修改，必須經董事會會議一致通過決議，并報原審批機構批準。

　　第八十條本章程用中文和＿＿文書寫，兩種文本具有同等效力。上述兩種文本如有不符，以中文本為準。

　　第八十一條本章程須經中華人民共和國對外經濟貿易部（或其委托的審批機構）批準才能生效。修改時。

　　第八十二條本章程于１９＿＿年＿＿月＿＿日由甲、乙雙方的授權代表在中國＿＿＿省＿＿＿＿市簽字。

　　甲方：＿＿＿＿＿＿公司乙方：＿＿＿＿＿＿公司

　　代表＿＿＿＿＿＿（簽字）代表＿＿＿＿＿＿（簽字）

公司合同 篇2

　　編號：

　　勞 動 合 同 書

　　甲方（用人單位）

　　名 稱： 法定代表人（主要負責人）：地 址： 工商登記注冊類型： 聯 系電話：

　　乙方（勞動者） 姓名： 性別：

　　身份證號碼： 文 化 程 度： 住址： 聯 系 電 話：

　　使 用 說 明

　　雙方在簽訂本合同前，應認真閱讀本合同。本合同一經簽訂，即具有法律效力，雙

　　方必須嚴格履行。

　　本合同必須由用人單位（甲方）的法定代表人（或者委托代理人，委托人須具備法

　　人授權的委托書）和職工（乙方）親自簽字或蓋章，并加蓋用人單位公章。

　　本合同中的空欄，由雙方協商確定后填寫，并不得違反法律、法規和相關規定；不

　　需填寫的空欄，劃上“/”。

　　工時制度分為標準工時、不定時、綜合計算工時三種。實行不定時、綜合計算工作

　　制的，應經勞動行政部門批準。

　　本合同的未盡事宜，可另行簽訂補充協議，作為本合同的附件，與本合同一并履行。

　　本合同必須使用藍黑、炭素墨水認真填寫，字跡清楚、文字簡練、準確、并不得擅

　　自涂改。

　　本合同（含附件）簽訂后，甲、乙雙方各保管一份備查。 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、

　　根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等法律、行政法規和規章

　　的規定，為確立勞動關系、明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方按照合法、公平、平等自愿、

　　協商一致、誠實信用的原則訂立本合同。本合同依法訂立即具有法律約束力，雙方必須嚴格

　　履行本合同規定的義務。

　　一、 勞動合同期限

　　（一） 合同期

　　本合同的期限按以下三種情形中的第 種情形確定：

　　1、固定期限：從 年 月 日起至年月 日止。

　　2、無固定期限：從年 月 日起至法定終止條件出現時止。

　　3、以完成一定工作任務為期限：從 年 月 日起至完成工作任務時止。

　　（二）試用期

　　本合同的試用期按以下第種方式確定（試用期包含在合同期內）勞動合同期限三個月

　　以上不滿一年的，試用期不得超過一個月；勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得

　　超過二個月；三年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過六個月。

　　1、無試用期。

　　2、試用期從 年 月 日起至 年 月 日止。

　　二、工作內容和工作地點

　　（一）甲方根據需要安排乙方在 部門

　　崗位（管理技術崗位或生產操作崗位）從事 工作，其職務（或工種）

　　為 。

　　（二）乙方的工作地點為。

　　（三）合同期內，甲方有權根據生產經營需要及乙方的工作能力和表現調整乙方的工作崗位，

　　乙方有反映本人的意見的權利，但未經甲方批準，乙方應當服從甲方的管理和安排。

　　三、工作時間和休息休假

　　（一）甲方根據國家規定，實行每日工作時間不超過8小時、每周工作時間不超過40小時

　　的工資制度。

　　（二）甲方應當保證乙方每周至少休息1日。

　　（三）如甲方因生產經營需要而不能執行前兩項規定的工時制度的，甲方可執行經勞動保障

　　行政部門批準的 工作制度。

　　（四）甲方應當按照國家法律、行政法規規定的節日、休假安排乙方休息休假和帶薪休假。

　　四、勞動報酬

　　（一）甲方有權依據本單位的生產經營特點和經濟效益，依法自主確定本單位的工資分配方

　　式和工資水平，并實行正常的工資調整機制。甲方支付乙方的工資不得低于貴陽市最低工資

　　標準。

　　（二）乙方在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動合同約定工資的百

　　分之八十，并不得低于貴陽市最低工資標準。

　　（三）甲方以貨幣形式按月足額支付乙方的工資。根據甲方現行工資分配制度，乙方的工資

　　形式按以下三種情形中的第 種情形確定：

　　1、計時工資，期工資標準為元/時。

　　2、計件工資，其工資標準為元/件。

　　3、其他形式，其工資標準為元/月。

　　乙方津貼、補貼、獎金或績效薪酬等其他待遇按照甲方確定的工資分配方式執行。

　　甲方實行新的工資制度或乙方的工作崗位變動時，乙方的工資待遇按照甲方的工資分配方式

　　予以調整。

　　（四）甲方每月 日發放（當月/上月）工資。如遇節假日或休息日，則提前到最近的工作日支付。

　　（五）乙方在法定休假日和婚喪假期以及依法參加社會活動期間，甲方應當依法支付乙方工資。

　　（六）甲方依法安排乙方延長工作時間或者在休息日、法定節假日安排乙方工作的，應按《勞動法》、《貴陽市企業工資支付辦法》的規定支付加班工資。

　　（七）對乙方應休未休的年休假天數，甲方應當按照《職工帶薪年休假條例》的規定支付年休假工資報酬。

　　五、社會保險

　　合同期內，乙方根據甲方安排提供勞動或者因甲方有工作崗位而未安排乙方工作的，甲方應按國家、貴州省和貴陽市的有關規定，依法為乙方辦理參加養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險的手續，按規定比例承擔社會保險費用，并按規定從乙方的工資中代扣代繳應由乙方承擔的社會保險費用。甲方應將為乙方辦理參加社會保險手續和扣繳社會保險費的情況如實告知乙方。

　　六、福利待遇

　　（一）乙方患病或非因工負傷，甲方應按《企業職工患病或非因工負傷醫療期的規定》（勞部發[1994]479號）的規定給予乙方相應的醫療期。醫療期內按照《貴陽市企業工資支付辦法》規定支付乙方病假工資。

　　（二）乙方依法享受年休假、探親假、婚假、喪假，甲方按照《貴陽市企業工資支付辦法》規定計發工資。

　　（三）實行計劃生育的女職工在孕期、產期、哺乳期享受國家規定的相關待遇。

　　（四）因甲方原因安排乙方待崗的，待崗期間，甲方應支付乙方基本生活費，基本生活費不得低于貴陽市最低工資標準的60%。

　　（五）甲方將創造條件，提高乙方的福利待遇。

　　七、勞動保護、勞動條件和職業危害防護

　　（一）甲方為乙方提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和必要的勞動防護用品，切實保護乙方在生產工作中的安全和健康。

　　（二）如甲方安排乙方從事有職業危害作業的，甲方應如實告知乙方，并按國家有關規定定期組織乙方進行健康檢查和離崗前職業健康檢查，并將檢查結果如實告知乙方，保護乙方的健康及其相關權益。

　　（三）乙方在勞動過程中，必須嚴格遵守安全操作規程，不得違章作業；甲方的管理人員違章指揮、強令冒險作業的，乙方有權拒絕。

　　八、合同的變更

　　（一）任何一方要求變更本合同的有關內容，都應以書面形式通知對方。

　　（二）甲乙雙方經協商一致，可以變更本合同，并辦理書面變更手續。變更后的勞動合同文本由甲乙雙方各執一份。

　　九、教育培訓

　　甲方應當對乙方進行職業道德、業務技術、安全生產及各項規章制度的教育和培訓。乙方應當積極參加甲方組織的各種教育和培訓活動，努力提高職業技能和工作水平。

　　十、合同的解除和終止

　　（一）解除

　　1、經甲乙雙方協商一致，本合同可以解除。

　　2、有下列情形之一的，甲方可以解除本合同；

　　（1）乙方在試用期內被證明不符合錄用條件的；

　　（2）乙方嚴重違反甲方規章制度的；

　　（3）乙方嚴重失職，營私舞弊，對甲方造成損失金額在 元以上的；

　　（4）乙方同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成甲方的工作任務造成嚴重影響，或者經甲方提出，拒不改正的；

　　（5）乙方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使甲方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同致使本合同或者變更協議無效的；

　　（6）乙方被依法追究刑事責任的。

　　3、乙方有下列情形之一的，甲方有權解除本合同，但應當提前30日以書面形式通知乙方或者額外支付乙方一個月工資；

　　（1）乙方患病或非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由甲方另行安排的工作的；

　　（2）乙方不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；

　　（3）本合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行，經甲乙雙方協商未能就變更本合同內容達成協議的。

　　4、甲方有下列情形之一的，需要裁減人員二十人以上或者裁減人員不足二十人但占職工總數百分之十以上的，甲方應當提前三十日向工會或者全體職工說明情況，聽取工會或者職工的意見后，裁減人員方案經向當地勞動行政部門報告后，可以裁減人員；

　　（1）甲方依照企業破產法規定進行重整的；

　　（2）甲方生產經營發生嚴重困難的；

　　（3）甲方轉產、重大技術革新或者經營方式調整，經變更勞動合同后，仍需裁減人員的；

　　（4）其他因勞動合同訂立時所依據的客觀經濟情況發生重大變化，致使本合同無法履行的。

　　5、乙方解除本合同，應當提前三十日以書面形式通知甲方；在試用期內的，應當提前三日通知甲方。

　　6、有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：

　　（1）甲方未按照本合同的約定提供勞動保護或者勞動條件的；

　　（2）甲方未及時足額支付勞動報酬的；

　　（3）甲方未依法為乙方繳納社會保險費的.；

　　（4）甲方的規章制度違反法律、法規的規定，損害乙方權益的；

　　（5）甲方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使乙方在違背真實意思的情況下訂立或者變更本合同，致使本合同或者變更協議無效的；

　　（6）甲方免除自己的法定責任、排除乙方權利，致使本合同無效的；

　　（7）甲方違反法律、行政法規強制性規定，致使本合同、合同附件或補充協議等與合同具有同等效力的文件無效的；

　　（8）法律、行政法規規定乙方可以解除勞動合同的其他情形。

　　7、甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方勞動的，或者違章指揮、強令冒險作業危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除勞動合同，不需事先告知甲方。

　　（二）終止

　　有下列情形之一的，本合同終止：

　　1、本合同期滿的；

　　2、乙方開始依法享受基本養老保險待遇的；

　　3、乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；

　　4、甲方依法宣布破產；

　　5、甲方被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷或者決定提前解散的；

　　6、法律、行政法規規定的其他情形。

　　（三）解除和終止的限制情形

　　乙方有下列情形之一的，甲方不得依據《勞動合同法》第四十條、第四十一條的規定解除本合同；本合同期滿時，本合同應當續延至相應的情形消失時終止。但甲方在乙方患職業病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的，本合同的終止，按照國家和省有關

公司合同 篇3

　　甲方（買方）：

　　地址： 電話：

　　乙方（賣方）：

　　地址：

　　電話： 傳真：

　　一、項目、品種規格、數量、單價、金額、交貨時間。詳見附表。

　　二、交貨方式、地點和運雜費負擔：

　　乙方組織運輸工具將苗木運送至甲方指定地點 ，苗木上、下車費，運費及運輸過程中的損耗費，（苗木的栽植費）等均由乙方承擔。乙方在運輸過程中造成苗木損壞，乙方應負責重新供貨，并承擔相應的費用。乙方應按甲方要求將所需全部苗木運送到指定地點并經甲方驗收合格；

　　三、質量標準：

　　乙方保證其提供的貨品冠徑周正、外觀無殘損、無病蟲害等問題，且在 日內綠植成活率為 %。

　　四、合同金額及付款方式：

　　1、合同確認金額￥ 元；（大寫: 人民幣 元整）。

　　2、付款方式： 。

　　3、乙方應當提供正式合法發票。因票據不合格致使甲方不能支付貨款的，甲方有權終止本合同，由此引發的相關責任由乙方自行承擔。

　　五、養管期為 年，乙方在養管期內負責免費養護、管理，如乙方未及時養護、管理造成所購買綠植枯萎、死亡、生病蟲害等，乙方除立即采取補救措施：更換、醫治外，甲方有權扣除余款即合同價款的` %。

　　六、違約責任：

　　1、如乙方不履行或不完全履行合同約定，甲方有權終止本合同。

　　2、乙方未按本合同約定時間、標準規格供貨并送至指定地點，甲方將扣除乙方￥ 元作為違約金，逾期超過 日，甲方有權解除合同，造成甲方損失的，乙方應當承擔賠償責任。乙方自收到甲方書面解除通知日起，本合同自動解除。如貨品與甲方要求的數量、品種、規格、質量不符，除進行相應價格調整外，將扣除乙方 作違約金。

　　3、甲方在驗收中，如果發現苗木的品名、數量、規格等不合規定，甲方有權拒絕提（收）貨物，并不支付貨款。

　　七、合同終止：

　　1、因不可抗力或國家相關政策調整造成本合同不能履行的，雙方均不承擔責任，本合同自行終止。

　　3、本合同履行完畢自動終止。

　　八、合同糾紛解決方式：雙方本著友好誠信的原則協商解決，協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。（合同簽訂地：天津市南開區創業環保大廈）

　　九、雙方約定的其他事項：

　　十、本合同雙方簽字蓋章后生效，一式六份，甲方持四份，乙方持二份，具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　甲方授權代表： 乙方授權代表：

　　簽約日期： 簽約日期：

　　附表：

　　項目品種、規格數量單價金額交貨時間

　　合計（大寫）

公司合同 篇4

　　法定代表人張慶輝。

　　委托代理人吳健生、林孝強，廣東建升律師事務所律師。

　　被上訴人(原審原告)紫荊花制漆(汕頭)有限公司。住所地汕頭市疊金工業區三片區。

　　法定代表人葉鳳娟。

　　委托代理人余超生，廣東明祥律師事務所律師。

　　上訴人潮州市聯華電子有限公司不服汕頭市金平區人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，向本院提起上訴。

　　上訴人上訴稱，XX年1月1日，上訴人與被上訴人簽訂了《工業漆銷售協議》，協議書是被上訴人提供的格式合同。在協議書中有一格式條款：“與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。根據《中華人民共和國合同法》第四十一條的規定，應按上訴人的理解。上訴人認為，依以上條款的約定，如雙方發生糾紛，應先協商解決，如解決不了，才能提交給供方住所地的人民法院裁決。被上訴人如果要選擇“供方住所地的人民法院”管轄，應先與上訴人協商，協商不成，才能起訴。否則，本案只能按一般地域管轄的規定，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。鑒于被上訴人與上訴人發生合同糾紛后，沒有與上訴人協商解決。因此，有權管轄本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘橋區人民法院。請求撤銷汕頭市金平區人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，指令該院將案件移送潮州市湘橋區人民法院審理。

　　被上訴人答辯稱，被上訴人與上訴人XX年1月1日簽訂的《工業漆銷售協議》第十條明確約定了解決合同糾紛的方式：與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交給供方(即被上訴人)住所地的人民法院裁決。因此，雙方當事人已協議選擇了原審原告住所地的人民法院管轄，該協議管轄條款未違反級別管轄和專屬管轄的規定，是合法有效的協議管轄條款。被上訴人依據協議管轄條款的約定向汕頭市金平區人民法院起訴，原審法院依法享有管轄權。被上訴人在起訴前，已與上訴人多次協商，協商不成才向人民法院起訴。況且，雙方協商也不是向人民法院起訴的前提條件，即使雙方沒有協商，被上訴人也有權起訴。上訴人提出應先行協商，協商不成才能向金平區法院起訴，否則，就只能由被告所在地或合同履行地法院管轄的理由根本不能成立，依法應予駁回。綜上所述，上訴人純粹是在玩弄文字游戲，所提理由根本不能成立，目的'無非是拖延時間。請求依法駁回上訴人的上訴，以維護被上訴人的合法權益。

　　本院經審查認為，本案是因買賣合同糾紛而提起的訴訟。被上訴人與上訴人簽訂的《工業漆銷售協議》明確約定“爭議的解決：與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。依照法律規定，應認定上訴人與被上訴人已協議選擇了原告住所地人民法院管轄。該條款的內容不違反級別管轄和專屬管轄的規定，是有效的協議管轄條款。被上訴人的住所地在原審法院轄區內，其作為原審原告，依據協議管轄條款的約定向原審法院起訴，原審法院裁定對本案有管轄權符合法律規定。上訴人的上訴理由不成立，依法不予采納。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條、第一百五十三條第一款第(一)項的規定，裁定如下：

　　駁回上訴，維持原裁定。

　　上訴審受理費人民幣50元由上訴人潮州市聯華電子有限公司負擔。

　　本裁定為終審裁定。

公司合同 篇5

　　甲方：××公司

　　乙方：（住宿員工個人信息）

　　姓 名：

　　所在部門：

　　性 別：

　　聯系電話：

　　身份證號：

　　家庭住址：

　　××公司（以下簡稱甲方）為規范員工（以下簡稱乙方）住宿管理，提高服務質量，經甲乙雙方共同協商，一致同意簽訂以下住宿合同：

　　第一條:乙方應熟悉了解并愿意遵守甲方的有關《員工宿舍管理制度》及有關補充規定。

　　第二條: 凡需住宿的員工，均應提出書面申請，交主管部門審批，批準后簽訂有關合同，方可住宿。

　　第三條:住宿期間應遵守員工宿舍管理規定、服從管理，做到文明住宿，保持宿舍整潔。

　　第四條:合同有效期間，不可擅自讓他人留宿，因特殊原因不再居住，應及時通知有關部門辦理注銷手續，不可私自轉讓居住權。

　　第五條:注意宿舍安全，防火、防盜，未經同意宿舍一律不能使用大功率電器，如電熱器、電爐等，保證用電安全。

　　第六條:愛護宿舍內的公物，不擅自移動，拆卸，如有損壞公物應照價賠償，若無責任承擔者，則由該宿舍的'人員共同承擔。

　　第七條:乙方必須服從甲方的管理，不得妨礙宿舍管理人員履行職責，嚴禁刁蠻、侮辱、謾罵或毆打管理人員。

　　第八條:乙方必須按照分配的房間、床位住宿，未經同意，不得擅自調換房間和床位以及將其轉借。

　　第九條:非甲方管理不當出現的事故，甲方有義務協助處理，但不承擔連帶責任，乙方非住宿期間及未歸宿期間發生事故，由乙方本人負責。

　　第十條:如因乙方多次違紀違規，甲方有權對乙方進行房間調整直至取消乙方的住宿資格。

　　第十一條:乙方如違反以上規定，將上報有關主管部門處理。造成事故或損失者，其一切后果由乙方負責。

　　第十二條:合同有效期限從乙方入住員工宿舍起至乙方退宿之日。

　　第十三條:本合同未盡事宜，雙方應友好協商解決。

　　第十四條:本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等效力。

　　附：《員工宿舍管理制度》

　　甲方：××公司

　　乙方：住宿人

　　負責人簽章：

　　住宿人簽章：

　　年 月 日 年 月 日

公司合同 篇6

　　 第一章 總則

　　第一條 本章程根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》和國家有關法律、行政法規制定。

　　第二條 本公司（以下簡稱公司）在_________工商行政管理局注冊，名稱為：_________市_________有限公司。住所為：_________市_________區_________路_________大樓_________層_________房號。

　　第三條 公司宗旨是：_________。

　　第四條 公司經營范圍是（以執照核準為準）：_________。公司可以改變經營范圍，但是應當辦理變更登記。

　　公司的經營范圍中屬于法律、行政法規規定須經批準的項目，應當依法經過批準。

　　第五條 公司根據業務需要，可在國內及境外設立子公司。分公司和辦事機構。在境外的投資活動及在境內設立投資額在_________萬元人民幣以上的子公司，須經股東大會同意。此外的投資活動由董事會決定。

　　第二章 股東

　　第六條 公司股東共_________個，名稱與住所如下：

　　┌─────────┬─────────┬───────────────┐

　　│股東名稱 │ 住所 │ 身份證或執照號碼 │

　　├─────────┼─────────┼───────────────┤

　　│甲： │ │ │

　　├─────────┼─────────┼───────────────┤

　　│乙： │ │ │

　　├─────────┼─────────┼───────────────┤

　　│丙： │ │ │

　　├─────────┼─────────┼───────────────┤

　　│丁： │ │ │

　　└─────────┴─────────┴───────────────┘

　　第七條 股東享有下列權利：

　　（一）有選舉權和被選舉權；

　　（二）依本章程規定領取紅利；

　　（三）對公司的日常管理及經營活動進行監督、查詢和質詢；

　　（四）通過股東大會，對公司的重大決策，按所持股份比例，享有表決權；

　　（五）公司清盤解散后，按所持股份比例分享剩余資產；

　　（六）_________。

　　第八條 股東履行下列義務：

　　（一）按規定繳納所認出資；

　　（二）以認繳的出資額對公司承擔責任；

　　（三）公司經登記注冊后，不得抽回出資；

　　（四）遵守公司章程，保守公司秘密；

　　（五）支持公司的經營管理，提出合理化建議，促進公司業務發展。

　　第九條 股東權利受到公司侵犯，股東可通過董事會書面請求公司限期停止侵權活動，并補償由被侵權導致的經濟損失。如公司經法院或、公司登記機關證實公司未在所要求的期限內終止侵權活動，被侵權的股東可根據自己的意愿退股，其所擁有的股份由其它股東協議攤派或按持股比例由其它股東認購。

　　第三章 注冊資本

　　第十條 公司注冊資本總額為_________萬元人民幣。各股東出資額及所占比例如下：

　　┌─────────┬───────┬─────┬──────────┐

　　│股東名稱 │ 出資額 │ 出資比例 │ 出資形式 │

　　├─────────┼───────┼─────┼──────────┤

　　│甲： │萬元 │ │ │

　　├─────────┼───────┼─────┼──────────┤

　　│乙： │萬元 │ │ │

　　├─────────┼───────┼─────┼──────────┤

　　│丙： │萬元 │ │ │

　　├─────────┼───────┼─────┼──────────┤

　　│丁： │萬元 │ │ │

　　└─────────┴───────┴─────┴──────────┘

　　第十一條 各股東所認繳出資必須在_________年_________月_________日公司設立前足額投入。以現金出資的，存入公司臨時帳號，以實物、工業產權、非專利技術或土地使用權出資，應在公司設立前，辦理財產權轉移手續。

　　第十二條 公司注冊資本中股東以非貨幣形式出資，必須經全體股東同意。非貨幣出資的作價，由全體股東商議決定。如意見不能統一，由評估機構評定。

　　第十三條 股本轉讓，要用書面形式向股東大會申請，經股東大會同意后，由經理指定專人把公司有關帳目結算清楚，方可辦理股本轉讓手續。

　　第十四條 受讓人必須經過全體股東認可，不認可的，由不認可的股東作為股本轉讓的受讓人。

　　第十五條 公司經營期限為_________年。

　　第四章 組織機構

　　第十六條 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權利機構。

　　第十七條 股東會行使下列職權：

　　（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

　　（二）選舉和更換董事，決定有關董事的投酬事項；

　　（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的投酬事項；

　　（四）審議批準董事會的報告；

　　（五）審議批準監事會或者監事的報告；

　　（六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　（九）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

　　（十）對公司合并、分立、變更公司組織形式，解散和清算等事項作出決議；

　　（十一）制定和修改公司章程。

　　第十八條 股東會的議事方式和表決辦法遵照公司法規定執行。

　　公司增加或者減少注冊資本、變更組織形式及分立、合并、解散，須經有三分之二以上表決權的股東同意。

　　公司修改章程、批準股本向股東以外的人轉讓，須經全體股東同意。

　　第十九條 股東會每年召開一次年會。年會為定期會議，在每年的月召開。公司發生重大問題，經代表四分之一以上表決權的`股東、三分之一以上董事或監事提議，可召開臨時會議。

　　第二十條 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其它董事主持。

　　第二十一條 召開股東會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東。并對所議事項形成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　第二十二條 公司設董事會，董事會成員共_________人，其中：董事長一人，副董事長_________人，（或：執行董事壹名，執行董事行使董事會權利）。

　　第二十三條 董事或執行董事由股東提名侯選人，經股東大會委派。

　　第二十四條 董事根據自已所代表的股東持有的股份份額行使表決權。董事（或執行董事）任期_________年，董事任期屆滿，可以連選連任。

　　董事在任期屆滿前、股東會不得無故解除其職務。

　　第二十五條 董事長（或執行董事）為公司法定代表人，由股東大會委任（或由董事會選舉產生），任期_________年。

　　第二十六條 董事會對股東會負責，行使下列職權：

　　（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；

　　（二）執行股東會的決議；

　　（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

　　（四）制訂公司年度財務預算方案、決算方案；

　　（五）制定利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（六）制定增加或者減少注冊資本方案；

　　（七）擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；

　　（八）決定公司內部管理機構的設置；

　　（九）聘任或者解聘公司經理，根據經理提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項；

　　（十）制訂公司的基本管理制度。

　　第二十七條 董事會的議事方式和表決辦法按公司法規定執行。

　　召開董事會會議，應當于會議召開十日前通知全體董事。

　　董事會應對所議事項形成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

　　第二十八條 公司經理由董事會聘任或者解聘，任期_________年。經理對董事會負責，行使下列職權；

　　（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

　　（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

　　（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

　　（四）擬訂公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具體規章；

　　（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

　　（七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或解聘的管理人員；

　　（八）公司章程和董事會授予的其他職權。經理列席董事會會議。

　　第二十九條 董事、經理不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。

　　董事、經理不得以公司資產為本公司的股東或者其它個人債務提供擔保。

　　第三十條 董事、經理不得自營或者為他人經營與其所任公司同類的業務或者從事損害本公司利益的活動。從事上述業務或者活動的，所得收入應當歸公司所有。

　　董事、經理除公司章程規定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。

　　董事、經理執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應當依法承擔賠償責任。

　　第三十一條 公司設監事會，監事成員_________名，（不設監事會，設監事壹名），由股東大會委任，任期_________年，董事。經理及財務負責人不得兼任監事。

　　監事會（或監事）行使下列職權。

　　（一）稽查公司財務。

　　（二）對董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督。

　　（三）當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正。

　　（四）提議召開臨時股東會、監事列席董事會會議。

　　第五章 公司財務、會計

　　第三十二條 公司在每一會計年度終了時制作財務會計報告。

　　財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：

　　（一）資產負責表；

　　（二）損益表；

　　（三）財務狀況變動表；

　　（四）財務情況說明書；

　　（五）利潤分配表。

　　第三十三條 公司分配適當的稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。

　　公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

　　公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會決議，可以提取任意公積金。

　　公司彌補虧損和提取公積金，公益金后所剩利潤，按股東的出資比例分配。

　　第三十四條 公司公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。

　　法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。

　　第三十五條 公司提取的法定公益金用于本公司職工集體福利。

　　第三十六條 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。

　　第六章 解散和清算

　　第三十七條 在公司法規定的諸種解散事由出現時，可以解散。

　　第三十八條 公司正常（非強制性）解散，由股東大會確定清算組，并在股東大會確認后十五日內成立。

　　第三十九條 清算組成立后，公司停止與清算無關的經營活動。

　　第四十條 清算組在清算期間行使下列職權：

　　（一）清理公司財產，編制資產負債表和財產清單；

　　（二）通知或者公告債權人；

　　（三）處理與清算有關的公司未了結業務；

　　（四）清繳所欠稅款；

　　（五）清理債權、債務；

　　（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

　　（七）代表公司參與民事訴訟活動。

　　第四十一條 清算組自成立之日起十日內通知債權人，于六十日內在報紙上至少公告三次。對公司債權人的債務進行登記。

　　第四十二條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，制定清算方案，并報股東會及登記主管機關確認。

　　第四十三條 財產清償順序如下：

　　1、支付清算費用；

　　2、職工工資和勞動保險費用；

　　3、繳納所欠稅款；

　　4、清償公司債務。

　　公司財產按前款規定清償后的剩余財產，按照出資比例分配給股東。

　　第四十四條 公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東會及登記主管機關確認，確認后向公司登記機關申請公司注銷登記，并公告公司終止。

　　第四十五條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財產。

　　清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第七章 附則

　　第四十六條 公司如下事項變動，由董事會決定：

　　（一）住所在_________范圍內變動；

　　（二）在公司章程規定的行業范圍內增加經營項目；

　　（三）設立分支機構；

　　（四）公司章程規定的有關事項。

　　第四十七條 除前款以外的公司變更登記事項及本章程其它重要條款變動，應修改公司章程。

　　第四十八條 由董事會通過修改章程的決議，提出修改條款，并報股東大會表決。

　　第四十九條 將股東大會通過的修改條款，報公司登記機關審查備案，經公司登記機關審核認可后生效。

　　第五十條 公司股東大會通過的有關本公司章程的補充決議和其它文件，均為本公司章程的組成部分。

　　第五十一條 本章程解釋權歸公司董事會，本章程于_________年_________月_________日經公司創立大會通過，公司設立登記后生效。

　　甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　丙方（簽章）：_________ 丁方（簽章）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

公司合同 篇7

　　甲方：湖南省第五工程有限公司

　　乙方： 劉湘黔

　　為了進一步加強項目施工管理，全面履行甲方與建設單位簽訂的施工合同，防范項目風險，經友好協商，雙方就共同實施 懷化市高堰路道路工程 項目事宜，達成以下協議：

　　一、項目目標管理

　　（一）乙方參加甲方與建設單位進行的合同談判，由甲方與建設單位簽訂《建設工程施工合同》；乙方接受甲方的委派實施該工程；由乙方對該工程進行目標責任管理（該工程的有關詳情見甲方年月日與建設單位簽訂的施工承包合同書），確保甲方與建設單位所簽訂的施工合同的全面履行。

　　（二）項目管理按照“屬地管理”的原則，由項目所在區域的分公司負責歸口管理。

　　（三） 質量、安全和文明施工管理目標

　　1、工程質量達到合 格標準。

　　2、安全和文明施工創優目標： 省級安全質量標準化示范工地，同時 滿足公司安全文明施工標準。

　　3、杜絕重大質量事故。

　　4、杜絕死亡事故、重傷事故。

　　5、杜絕建筑市場不良行為發生。

　　6、按照政府和甲方有關現場文明施工、環境保護規定和甲方CI策劃標準，統一布置施工現場，維護和宣傳甲方形象，確保施工現場整潔、有序、環境舒適。

　　（四）乙方須按照管理目標標準要求對項目進行管理，甲方按建設單位支付工程款的比例預扣5‰作為保證金。如工程實現管理目標或工程達到質量、安全和文明施工管理目標標準要求，甲方將此保證金（無息）全額退還給乙方；若工程未能達到管理目標標準要求的，甲方將扣除保證金。

　　（五）甲方根據工程所在地建設行政主管部門要求及項目具體情況向項目

　　部委派項目經理、質量、安全、技術、會計、紀檢監察員等管理人員，乙方負責承擔甲方派駐人員的工資、差旅費、通訊費、辦公費、食宿費及其它必要的開支等。乙方應與責任單位及項目履職人員簽訂《用工協議書》。派駐人員五險一金個人交納部分由委派會計負責每月在其個人工資中代扣，單位交納部分按照甲方《員工社會保險費管理辦法》預扣，年底甲方根據《社會保險費繳納考核辦法》考核按比例返還執行。

　　二、財務目標管理

　　（一）本工程建設單位支付的所有資金款項必須匯入甲方指定的銀行賬戶。乙方必須保證工程款的專款專用，不得挪作他用。乙方墊資款項必須先納入項目財務賬戶，由項目財務人員建賬核算。乙方墊資款待工程款到位后，在保證工程進度順利進行的前提下，經責任單位核實后，按甲方規定返還。

　　（二）乙方應當將所有經濟活動進行建帳核算，工程項目的各項付款必須憑據支付，包括勞務合同（工資結算單）、分包合同及材料、設備的采購憑據等，付款的原始資料由財務留存記賬，所有的財務核算資料須經甲方指定的管理人員簽字核實其真實性，如未能提供真實付款憑據和項目核算資料，甲方不予支付工程款。

　　（三）本工程進度款、結算款均為甲方所有，乙方無權擅自處置。本工程《施工合同》履約完畢，經甲方審計確認項目部各項稅費已繳納，項目部的債務已全部清算后，其盈利部分屬于乙方所有。

　　（四）乙方應按稅法、《工會法》和甲方的規定繳納各項稅費，除雙方另有約定外，一律按建設單位支付的工程款的比例由甲方代扣代繳。

　　（五）乙方按工程結算總價的 2.4 %向甲方支付管理費；支付形式以建設單位每次撥付款項按比例扣除，工程竣工結算完成時，各項費用全部交清。另外乙方須向甲方交納管理履約保證金萬元。待工程竣工驗收合格備案后，經甲方清算審計無遺留問題，一月內將管理履約保證金（無息）返還乙方。

　　（六）本工程的勞保基金全部歸甲方所有，由甲方管理和支配。已計入工程結算總價的勞保基金全部由甲方收取，未計入工程結算總價的勞保基金則由甲方向工程建設方或該工程項目上級勞保統籌機構收取。

　　三、甲乙雙方職責和權限

　　（一）甲方

　　1、負責提供或轉發國家頒發的有關政策性法規，文件及有關資料。

　　2、負責出具有關報建及施工過程中所需的證件、證明等相關資料。

　　3、指導、監督、檢查乙方履行施工合同情況，對施工過程進行監督檢查，乙方必須無條件服從；檢查中發現的問題及時向乙方發出整改通知，乙方應無條件執行，否則，甲方將停工整頓，直至終止與乙方本目標責任書的履行。

　　4、指導、幫助乙方處理好與建設單位、設計、監理及政府有關主管部門的關系，幫助解決施工中出現的問題，凡涉及對外關系處理和涉及有關合同、經濟糾紛需要訴諸法律手段解決時，甲方應予支持配合，訴訟費用由乙方承擔。

　　5、建立安全培訓制度，所有符合要求的工程項目必須開辦農民工學校，甲方指導乙方在項目所屬地有關質監部門辦理農民工學校創建備案手續。辦校所需費用由乙方承擔。

　　(二)乙方

　　1、乙方應根據甲方與建設單位所簽施工合同的`要求，按甲方規定組建項目經理部，按甲方的標準要求做好開工準備。必須全面履行施工合同及本目標責任書所規定的全部責任和義務，確保工程質量、工期、安全生產及文明施工，直至工程圓滿通過竣工驗收，保修期滿、保修期責任完成、內外賬務結清為止。

　　2、按照國家有關規定，項目部足額投入施工安全防護、文明措施經費，為現場施工人員辦理有關保險手續，提供安全防護用品。

　　3、乙方必須使用具有勞務資質的企業，其中乙方使用的省內勞務資質企業必須是甲方所屬的勞務企業。

　　4、乙方不得將項目工程轉包、轉讓給他人施工；未經甲方同意，不得將工程分包給任何第三方；一經發現，甲方有權收回該工程管理，終止本項目管理目標責任書的履行，并按完成工程量的80%與乙方辦理結算。給甲方造成的一切損失由乙方承擔。

　　5、嚴格按照甲方《印章管理辦法》執行，本項目部印章由甲方統一在株洲市公安局指定的印章刻制部門刻制，乙方無權私自刻制項目部印章。

　　6、甲方配合乙方共同與項目外聘管理人員簽訂以完成該項目工作任務為期限的勞動合同，簽訂合同后，甲方依照株洲市社會保險局的相關規定為乙方及其外聘項目管理人員辦理社會保險參保手續，并代扣代繳所有社會保險費。乙方須配合甲方項目管理人員辦理參保、停保手續，并按月報送社會保險報表。項目管理人員如合同到期或需提前解約，乙方應及時以書面形式報告甲方，甲方接到書面通知后依規辦理合同解除、社會保險停保等手續。

　　7、施工過程中嚴格按照國家現行工程規范和驗收規范執行，嚴格按照甲方的規章制度及“一體化”管理體系執行。自覺維護甲方的企業形象、信譽，接受甲方指導、檢查、監督。確保工程質量達到甲方與建設單位所簽施工合同(協議)的質量標準。

　　8、嚴格執行甲方《項目管理手冊》中的規章制度，建立、健全項目“三科一室”管理機構，按照政府、行業的有關規定配備有相應執業資格的管理人員。管理人員由甲方發文聘任。特種作業人員必須持證上崗。甲方委派人員的異動須事先向甲方報批。

　　9、工程竣工驗收后，必須按照甲方檔案管理辦法及時將完整、齊全的工程竣工驗收資料原件交甲方工程科技部審核后，移交甲方檔案信息中心管理。

　　10、嚴格執行計劃生育政策；遵守廉潔從業相關制度或協議；堅持以人為本，加強黨群工作建設。

　　11、乙方應自覺服從當地政府及其有關部門、甲方的管理與監督。

　　四、違約

　　1、乙方不得挪用工程款購置大型機械設備和汽車，如確因工程需要添置大型施工設備，需先征得甲方批準，否則甲方拒付購置施工設備的費用。

　　2、乙方保證不用本工程或項目部的印章對外進行借款、抵押、擔保等民事活動，并保證在任何情況下，不得以甲方或項目部名義對外舉債。乙方若采取虛列成本等不正當手段套取項目資金，屬于涉嫌侵占國有資產罪，甲方依法追究其法律責任。

　　3、項目發生虧損的或者管理費不及時上交的，則從乙方項目管理履約保證金抵扣，不足的部分由乙方用現金、自有資產折成現金予以賠償或補齊。甲方對乙方具有無限追償權，且乙方無異議。

　　4、乙方如因項目發生訴訟糾紛導致甲方資金被劃扣（凍結），或由于項目拖欠勞務工資、材料款、分包款、設備租賃款等由甲方墊付資金的，甲方按劃扣（凍結）或墊付的金額以月息2分向乙方收取資金占用利息。

　　5、項目出現質量事故、安全事故或建設行政主管部門下發不良行為記錄，乙方承擔行政處罰和民事賠償等經濟損失后，乙方向甲方另行支付20萬元~30萬元的違約金。

　　五、其它

　　1、目標責任書履行中，如需增加或更改條款，由甲、乙雙方共同協商辦理。

　　2、當甲乙雙方因在履行本目標責任書發生糾紛且內部無法調解時，均可向株洲市政府行政主管部門申請仲裁或向株洲市蘆淞區人民法院提起訴訟。任何爭議或分歧都不能免除乙方承擔和履行甲方與建設單位所簽合同中規定的義務和責任。

　　3、本目標責任書一式三份，甲乙雙方及責任單位各執一份。

　　4、本目標責任書為甲方內部資料，不得作為乙方以甲方或者相關項目部名義對外進行擔保、借款和融資、租賃、工程分包收取保證金（或管理費等）等經濟活動的授權依據。違者追究其法律責任。

　　5、補充條款

　　項目管理目標責任書經濟指標圖示

　　甲方（公章）： 乙方：

　　甲方代表：

　　責任單位： 電話號碼：

　　責任人： 身份證復印件：

　　年 月 日

公司合同 篇8

　　甲方（借款方）：

　　乙方（用款方）：

　　甲乙雙方本著互惠互利、友好合作的原則，經充分協商達成本合作協議，雙方合作的基本原則是：甲方出借資金，獲取固定15%年息（分12個月支付，每個月支付1。25%），不承擔投資虧損風險，不分享固定利息以外的盈利；乙方出資風險保證金，承擔證券投資交易責任及投資虧損風險，在保證甲方取得固定月息1。25%的前提下獲取投資的全部盈余。具體細則如下：

　　一、指定帳戶：在 證券公司 營業部，甲方所開立資金賬號： 股東名稱： 上海證券股東代碼： 深圳證券股東代碼： 。雙方將資金共同存入甲方帳戶，甲方出資人民幣 萬元整，乙方出資人民幣 萬元整（甲方資金的15%）作為風險保證金， 乙方承諾不用于除權證及莊股的交易，投資具有價值的股票，雙方并保證各自資金來源的絕對合法性。甲乙雙方共同向證券營業部申請辦理甲方壹年內正常交易下資產禁取手續。甲方在乙方操作期間不得掛失，不得撤消指定交易，不得轉托管，不得提前支取。除平倉需要，任何一方不得私自更改交易密碼。如擅自更改密碼及上述違約行為，則支付對方5%違約金。

　　二、帳戶操作： 協議期間，甲方將該帳戶交易密碼提供給乙方操作交易，甲方有權監控帳戶資產市值，甲方無交易操作權，如甲方違約則由此造成損失由甲方自行承擔，并且支付乙方為本合同已經支付利息的.3倍作為違約金；協議期間若甲方因不可抗力因素提前終止協議，應提前壹個月通知乙方，若帳戶盈利，則甲方支付乙方為本合同已經支付利息的3倍作為違約金。否則，造成損失由甲方自行承擔，并退還乙方為本合同已經支付利息的2倍作為違約金。若乙方因不可抗力因素提前終止協議，乙方支付甲方全年15%利息的剩余部分。

　　三、利息結算：簽署協議當日乙方即支付甲方下月固定利息人民幣 元（既甲方投入資產總額的1。25%），如乙方滿一個月未能按時支付甲方下月利息（既甲方投入資產總額的1。25%），則視為乙方終止協議，甲方即有權更改密碼并平倉，剩余資產全部歸甲方所有。

　　四、風險控制： 當該帳戶的資產總值下降至108%市值既 萬元時，乙方必須當即補足資金至 萬元，既115%市值。當資產總值下降至108%而乙方沒能及時存入資金，甲方有權在不通知乙方的情況下修改密碼強行平倉，終止協議，平倉所得部分歸甲方所有。

　　五、收益結算： 帳戶資產市值高于人民幣 元（既甲方投入資產的125%）時，乙方有權隨時將高出125%市值部分轉入乙方指定賬戶。

　　六、期滿結算：乙方應將甲方證券賬戶中的所有資產變現。雙方并辦理解禁手續。同時甲方將甲方存入資金以外屬于乙方的風險保證金及盈利全額劃到乙方指定帳戶，否則從次日起甲方按當日資產總額日千分之五支付給乙方違約金。

　　七、保密條款：雙方互相均賦有為對方保密的責任和義務。除國家有權機關的查詢、審計、稽核等原因外，不得向任何第三方透露本協議項下的所有協議內容。乙方資產運作屬于高級商業機密，甲方不得向第三方透露乙方操作狀況，如甲方向第三方透露資產操作情況導致乙方造成的損失由甲方負責支付。乙方不得向第三方透露甲方資產狀況，否則視為違約。

　　八、協議期限：壹年。既 年 月 日起，至 年 月 日止。協議期滿如雙方同意續借則應于本協議屆滿前10個工作日內協商，經雙方協商同意后按此協議為準簽署下年度借款協議。

　　九、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。因本協議而產生的爭議，雙方應通過協商解決，協商無效，則向當地仲裁委員會申請仲裁。本協議簽定地為 市。自簽署后生效。

　　甲方（簽蓋章）：

　　身份證號碼：

　　日期： 年 月 日

　　乙方（簽蓋章）：

　　身份證號碼：

　　日期： 年 月 日

公司合同 篇9

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　合 同 編 號：

　　XX建 筑 裝 飾 協 會

　　聯合監制

　　XX市工商行政管理局

　　住宅室內裝飾裝修工程施工合同

　　合同編號：

　　發包方（甲方）： 身份證號碼：聯系（通信）地址： 電話：① ② 手機： 承包方（乙方）： 電話：① ②

　　公司地址：

　　依照《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝修管理辦法》及其他有關法律法規，結合家裝工程施工特點，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：。

　　2、建筑面積：

　　3、室衛，為平層□，或錯層□，或復試□， 或別墅□。（□為確定的內容，以√或×表示，下同。）

　　4、承包方式。雙方經商定采用下列第

　　① 乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材（以“甲方委托

　　乙方代購主材清單”為準）。

　　② 乙方包工、包輔助施工材料、甲方提供主材（見甲方提供材料明細表）。 ③ 其他方式： 。

　　5、施工內容：（附施工說明、施工圖及工程報價單）。

　　6、年日至月

　　7、合同價款：竣工后， 據實符合結算□；合同價款包干□。

　　8、支付方式：合同簽訂后，甲方預付30％工程款元；水電等隱蔽工程驗收后支付40％工程款元；家私、天花、廚衛等中間工程驗收后支付28％工程款 元和追加工程款元。工程竣工驗收合格后5日內付2％的尾款 元。

　　9、甲方向乙方支付定金和工程款時，應認真核對乙方收款印鑒，取得乙方蓋有“財務專用章”的收據或發票，除此以外的憑證，乙方不認可。

　　第二條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：

　　1、乙方自行設計提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。

　　2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設計費（大寫） 元。（此費用由甲方支付□；此費用予以減免□）。

　　第三條甲方工作

　　1、 若由甲方自行設計的，開工前向乙方提供確認的圖紙和施工說明， 并進行現場交底。

　　2、 審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及提交的工程報價單， 并分別簽字認可。

　　3、 開工前為乙方入場施工創造條件，包括搬清室內家具、陳設，或歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

　　4、 提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續及支付相關費 用。

　　5、負責協調施工隊與鄰里之間的關系。

　　6、及時提供符合設計要求、正規廠家合格的自備材料和設備。

　　7、參加工程質量、施工進度的監督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質量驗收。

　　第四條乙方工作

　　1、 中嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全法規和環境保護規 定。嚴格按雙方確認的.設計圖紙和施工說明進行施工，按期保質完成裝修工程。

　　2、 若由乙方設計，開工前向甲方提供雙方確認的施工圖紙作施工說明 并進行現場交底。

　　3、 施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施，如確拆改須由甲方到 有關部門辦理相應審批手續。

　　4、 確保裝修質量，尤其是水、電等隱蔽工程的質量，嚴防滲漏堵塞。 裝修期間和保修期內如發生施工造成的質量問題，負責返工返修，費用自付。

　　5、 遵守有關部門對施工現場管理的規定，做好現場安全保衛工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。

　　6、 保護好原居室內的家具和陳設，保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場，并負責將垃圾運到指定地點。

　　7、 組織好工程質量的自檢和甲、乙雙方（第三方監理也參加）共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。

　　第五條工程監理

　　本工程實行工程監理，甲乙雙方共同委托 先生對本工程進行監理。

　　第六條工期

　　1、 乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更 設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。

　　2、 由于甲方原因導致中途停工，工期拖延。且每停工一天，由甲方按 工程造價的千分之一補償乙方誤工費。

　　3、 若甲方增加工程內容，按新增加工程量順延工期。

　　第七條 材料供應

　　1、 本工程甲方采購的材料、設備，應為符合設計要求、正規廠家的合格產品，并應按時供應現場。如因質量問題、規格差異或“三無”產品造成損失，由甲方自行承擔。

　　2、 凡由乙方供應的材料、設備，其品牌、規格、單價、產地及質量標準須經甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。

　　第八條工程變更

　　1、 施工方式如需要變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（附裝修工程變更單）。

　　2、 未按期支付工程款的，工期相應順延。

【公司合同】相關文章：

公司與公司借款合同02-07

公司向公司借款合同02-03

公司與公司之間的借款合同02-03

【經典】公司合同08-22

公司合同(精選)09-02

公司合同08-18

（精選）公司合同08-18

【精選】公司合同08-21

(經典)公司合同08-21

公司合同[精選]08-23