承攬合同

時間：2023-08-18 11:45:17 其他合同范本我要投稿

加工承攬合同推薦度：
安裝承攬的合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
安裝承攬合同推薦度：
勞務用工承攬合同推薦度：
相關推薦

[熱門]有關承攬合同

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的有關承攬合同，希望能夠幫助到大家。

[熱門]有關承攬合同

有關承攬合同1

　　立合約人_________（以下簡稱甲方）

　　_________印刷廠（以下簡稱乙方）

　　甲方“_________”一書，經標價結果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：

　　一、數量：_________本，每本_________頁。

　　二、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。

　　三、規格：二十四開本，用_________磅木造紙，版面照原樣本，沖皮封面燙金（顏色另選）。

　　四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。

　　五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點驗收；原稿及鋅版一并交與甲方。

　　六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價百分之_________，即人民幣_________元整，其余價款須待制成品交清，經驗收無誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_________元整。

　　七、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數增減，其總價應按實際頁數核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的`金額，以不超過百分之_________為限。

　　八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之_________。

　　九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業務，保證人應繼續完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負賠償之責，亦放棄先訴抗辯權。

　　十、有效期限：本合約訂立后，經對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。

　　十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執一份（印花自貼），副本_________份，交甲方備用。

　　甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

　　負責人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

有關承攬合同2

　　供方：

　　合同編號：

　　需方：簽訂地點：

　　產品名

　　稱、型號、廠家、數量、金額

　　簽訂時間：

　　產品名稱

　　商標

　　規格型號

　　備注

　　計量單位

　　數量

　　價款

　　單價

　　總價

　　攪拌澆灌機

　　混凝土發泡砌塊技術及發泡劑制作技術

　　混凝土物理發泡技術及發泡劑制作技術

　　首付定金（）

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　第一條設備部分

　　1、供方負責提供免蒸養砌塊全套設備（攪拌機、儲料倉等設備）

　　2、供方負責設備的安裝、試運營，必須達到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。

　　3、供方收到定金在15個工作日內交貨。

　　第二條技術部分

　　1、供方負責提供免蒸養砌塊化學發泡技術物理植物發泡技術，保溫磚砌塊填充物的發泡技術。

　　2、供方負責提供以上兩種成形材料的發泡劑制作技術，保證達到客戶的要求。

　　3、供方負責需方的要求至達到檢測合格（泡沫混凝土標準）。

　　4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤，每立方價格不能超過90元。

　　第三條付款方式

　　定設備時首付10%定金，設備制作成形運到需方目的地，設備到達需方要求付40%，余額50%至發泡技術發泡劑的制作技術完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技術全部提供給對方）

　　第四條違約責任

　　本合同一經簽字，雙方必須無條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價款60%違約金。

　　1、合同爭議的'解決方式：本合同發生爭議，由雙方人當事人協商解決，協商不了的向供方人民法院提起訴訟。

　　2、本合同自簽字之日起生效。

　　第五條在供方沒有營業執照等因素，需方委托武漢半島磚機設備有限公司監督，督促配合半島公司完成需方的要求。

　　供方需方

　　單位名稱：

　　單位地址：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

有關承攬合同3

　　委托方：_____紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____電鍍廠（乙方）

　　1．加工的`項目、產品名稱、規格____數量____價格、交貨期：

　　┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐

　　│項目│產品名稱、規│單位│數量│單價│總價│交貨日期│

　　│ │格│ │ │（元）│（元）×├──┬──┤

　　│ │ │ │ │ │ │一季│二季│

　　│ │ │ │ │ │ │度│度│

　　├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

　　│鍍鋅│綜架1600mm以│只│10萬│ 0.15 │15000萬│5萬│5萬│

　　│ │上│ │ │ │ │ │ │

　　├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

　　│淬火│綜條│支│100萬│ 0.11 │110000 │50萬│50萬│

　　├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

　　│ │ │ │ │ │ │ │ │

　　├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤

　　│合計│（大寫）拾貳萬伍千元│

　　└──┴───────────────────────────────┘

　　2．質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4．交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5．質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6．結算方式：通過銀行托收。

　　7．違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之___交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：______

　　紡織器材廠乙方：____電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章

　　）法定代表人：（蓋章）

　　地址：_______

　　銀行帳號：______

　　銀行帳號：_____

　　____年__月__日

有關承攬合同4

　　合同編號：____________

　　定作人：______________簽訂地點：___________

　　承攬人：______________簽訂時間：___________

　　第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）

　　承攬項目名稱及內容

　　計量單位數量或工作量報酬單價總價第二條技術標準、質量要求：_____________________

　　第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：__________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_________________

　　第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

　　第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________

　　第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________

　　第八條工作成果交付的期限、方式及地點：______________________

　　第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________

　　第十條承攬人對工作成果質量負責的'期限及條件：________________

　　第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。

　　第十二條結算方式及期限：_________________

　　第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　（二）_________________________________________

　　第十五條定作人違約責任：_______________________

　　承攬人違約責任：_________________________________

　　第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）

　　（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向_____________________人民法院起訴。

　　第十七條其他約定事項：___________________

　　定作人（章）：_________________承攬人承攬人（章）：_________________

　　住所：_________________住所：_________________

　　營業執照號碼：_________________營業執照號碼：_________________

　　身份證號：_________________身份證號：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　傳真：_________________傳真：_________________

　　開戶銀行：__________________________________開戶銀行：_________________

　　賬號：_________________賬號：_________________

　　稅號：_________________稅號：_________________

　　郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________

有關承攬合同5

　　委托方

　　承攬方廣州市番禺區嘉華廣告有限公司簽訂日期：年月日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條廣告承攬要求

　　1．1 項目：________

　　1．2 制作地點：________

　　1．3 顏色、規格或材料：按委托方確定的.設計稿制作，以委托方簽字稿為準；

　　1．4 起訖時間、日期：________年________月________日

　　第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費

　　2．1廣告制作與安裝費

　　乙方按甲方要求進行加工制作。

　　2．2結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。

　　第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收

　　第四條違約責任。

　　4．1 委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2 ‰，償付違約金。

　　4．2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2 ‰，償付違約金。

　　4．3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。

　　1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

　　2、向廣州當地人民法院起訴。

　　第六條附則。

　　6．1 本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。

　　6．2 本合同有效期：自年月日至年月日終止。

有關承攬合同6

　　委托方：___________（以下簡稱甲方）

　　承運方：___________

　　運輸車輛：___________（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經過共同協商，達成以下協議，以便雙方共同遵守。

　　第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。

　　第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。

　　第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的`運費。

　　第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規則，安全駕駛。在木材運輸過程中發生事故造成損害的，由乙方承擔責任。

　　第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關人員進行驗收。

　　第六條：乙方的運費：原木運輸按____元m3公里，枝椏材____元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費（養路費、運輸管理費）____元/ m3，枝椏材____元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。

　　第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。

　　第八條：乙方在運輸的過程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。

　　第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規定的承運范圍及要求執行，對超出規定范圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。

　　第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。

　　甲方簽字（蓋章）：___________

　　乙方簽字（蓋章）：___________

　　時間：____年____月____日

有關承攬合同7

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條材料由_________方負責。

　　風險提示：

　　定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。

　　第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。

　　第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。

　　第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

　　風險提示：

　　加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

　　（一）過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

　　（二）繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

　　（三）繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

　　（四）繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的`一倍計算。

　　第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。

　　第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。

　　第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

　　第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

　　第十三條付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。

　　第十四條乙方應找（乙方資本額二倍）殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

　　甲方（簽章）：_________

　　_________年_________月_________日

　　乙方（簽章）：_________

　　_________年_________月_________日

有關承攬合同8

　　甲方：________

　　乙方：________

　　依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：

　　1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。

　　二、有關技術及服務要求：

　　1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。

　　2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。

　　3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

　　4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

　　三、工程款項及費用的結算：

　　1、工程款結算按執行。

　　2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）

　　3、本工程款分2次結清，其中：

　　（1）合同簽訂3天內應付工程款的`70%（計70000元）

　　（2）工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的結算以審計決算為依據。

　　四、施工及竣工驗收：

　　1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等），并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

　　2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

　　3、施工期間，甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。

　　5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

　　五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

　　甲方：（蓋章）________

　　代表：________

　　乙方：（蓋章）________

　　代表：________

有關承攬合同9

　　承攬方：______以下簡稱甲方

　　定作方：______以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　1，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　2，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　3，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　4，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：____年___月___日至___月___日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　1，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的.，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的’，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

　　5，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　6，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　1，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

　　3，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于____年___月___日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：____縣木具廠（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：____縣支行營業所

　　帳號：

　　乙方：____縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：____縣支行

　　帳號：

　　____年___月___日

有關承攬合同10

　　甲方：(定作人)

　　乙方：(承攬人)

　　因工程施工需要，由乙方承攬部分工程，為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定和本工程的具體情況，甲乙雙方經充分協商，自愿達成一致，協議如下：

　　第一條項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注等系。注：酬金中包含完成該項合同義務的全部費用，甲方與乙方工作人員不存在勞資關

　　第二條項目的內容和具體要求(應詳細約定此條款，必要時，可以封存樣品的，由雙方代表當面封簽，妥為保存，作為驗收的依據。)

　　第三條原材料的提供辦法、規格、數量和質量

　　(1、用乙方提供原材料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響其勞動成果的，甲方有權要求修理、減少價款或賠償損失。

　　2、用甲方原材料完成工作的，合同應明確規定材料的消耗定額，甲方原材料不符合要求的，乙方應立即通知甲方調換或補齊。

　　3、原材料等物品的提交日期計算。)

　　第四條技術資料、圖紙的提供辦法和日期

　　第五條驗收標準方法和期限

　　(1、按合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、甲方應按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。)

　　第六條計量與結算(根據具體情況，可以以件、米或其他計量單位計量，但合同工期一個月以上的，應按下列方法每月結算一次。)

　　1.乙方應在每月_____日前制作當月《已完工工作量清單》一式兩份上報甲方，甲方應自收到后_____日內審核批準,并以此作為支付進度款和結算全部工作量的依據;

　　2.全部工作完成，經甲方驗收合格并移交給甲方后1個月內，乙方應以甲方確認的月《已完工工作量清單》為依據，制作《總結算清單》報告甲方，甲方應自收到乙方《總結算清單》后15日內審核，甲方審核批準的工程量即為雙方的結算工作量，甲方審核批準的日期為結算日期。

　　第七條付款條件與期限(一般應按下面的方式約定，有特殊情況的，可以另作約定，如資金充足可以支付預付款，但應當明確何時扣回。)

　　1.甲方收到業主(或總承包方)相應工程款并扣除有關費用(即工作過程中，應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)后5個銀行工作日內，向乙方支付當月審定工作量的(參考比例為75%)作為進度款，以后每月如此;

　　2.甲乙雙方結算完畢后，甲方自收到業主(或總承包方)相應結算款并扣除有關費用(即工作過程中，應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)后5個銀行工作日內向乙方支付至結算總額的(參考比例為95%);甲方自收到業主(或總承包方)全部工程款(含質保金)并扣除有關費用(即工作過程中，應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)后5個銀行工作日內支付清全部結算款;

　　3.乙方不按要求向甲方報審月《已完工工作量清單》的，甲方有權不予計量，不予支付進度款，由此造成乙方的經濟損失的，由乙方承擔，且工期不予順延;

　　4.甲方憑乙方提供的等額、有效完稅發票(甲方扣稅除外)以銀行轉賬或票據結算的方式向乙方支付上述款項。

　　第八條合同工期

　　本合同工期為_____日歷天，從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日(或從甲方通知乙方進場的第_____天起計)，因甲方原因及不可抗力乙方不能完全履行合同，乙方應及時以書面形式報告甲方以減輕可能給甲方造成的損失，并應當在事件發生后3天內提供有效證明，經甲方審核批準后，工期順延。

　　第九條雙方責任(可根據不同的工作任務和條件應當增加部分條款。)

　　(一)甲方責任

　　1.按本合同約定的期限支付酬金(含進度款和結算款);

　　2.負責現場工作的協調指揮，派出技術人員對乙方的工作進度和質量進行監督，檢查隱蔽工作，辦理簽證中間工程的驗收手續;

　　3.向乙方提供與本合同相關的圖紙、資料;

　　4.在開工前，就本工程及相關項目向乙方進行安全、技術交底(甲方對此要有書面記錄，接受交底人員應簽字確認);

　　5.協助乙方辦理工作人員的暫住證及勞動用工手續;

　　6.協助乙方做好施工人員的安全教育、培訓考核。

　　7.其他應當由甲方負責的事項。

　　(二)乙方責任

　　1.服從甲方、監理及業主(或總承包方)現場指揮及管理;

　　2.按時組織施工，保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容并交付使用;

　　3.負責組織符合合同要求的、足夠的及相應的人員和設備進場施工，進場船機設備必須具有有效的性能證書或經技術監督局審批的證明;工作人員必須持有效的“三證”(身份證、流動人口婚育證明和外出人員勞動就業登記卡)，特種作業人員必須具有有效的特種作業資格證書，乙方應將上述證書的復印件提交甲方并攜帶原件供甲方核對，經確認合格登記后才能進場工作;

　　4.負責根據本合同關于工作內容的有關資料(如圖紙、甲方指令等)編制組織、，并報甲方審批;

　　5.制定妥善的工程質量和安全保證措施，非甲方或業主(或總承包方)原因造成工程質量或進度達不到有關規范驗收標準或合同要求的，所造成的'一切損失責任由乙方承擔;

　　6.乙方必須積極履行本合同約定的內容和具體要求，按合同規定的日期和質量完成工作并交付使用;

　　7.保證以己之足夠的人員和設備履行本合同，非經甲方同意，合同項下的任何工作不得轉讓給第三方來完成;

　　8.保證自己及雇員遵紀守法，文明施工，作好現場施工材料和機具的歸類歸堆，做到堆放合理、整齊，搞好施工現場及周圍環境衛生;

　　9.在工作過程中，乙方必須按甲方要求做好原始資料記錄，數據如實整理，并接受甲方監督、檢查。在階段性工程結束或全部工程竣工后，乙方必須將工程的原始記錄、數據及技術資料完整地移交給甲方;

　　10.乙方應當及時到當地勞動部門辦理用工審批手續，辦理工人暫住證等，一切費用由乙方負責;

　　11.乙方應到當地保險部門辦理工作人員的勞動保險、社會保險和人身保險并將有關手續的復印件交甲方，否則因此造成的一切后果由乙方負責;

　　12.乙方應按照《廣東省人口與計劃生育條例》的規定管理好乙方工作人員，認真履行雙方簽訂的《施工企業流動人口計劃生育管理》，并應認真接受甲方的檢查和監督。

　　13.在工作過程中，乙方必須積極主動地配合甲方及有關人員對乙方工作進行監督、檢查和驗收;乙方應認真做好自檢工作，工作成果經甲方驗收合格后方可進行下一道工序的施工，否則，乙方應無條件返工并承擔因此產生的費用;

　　14.乙方不得以任何理由和借口，以任何形式與業主(或總承包)，監理及其他相關部門發生爭執，否則甲方有權解除合同;

　　15.乙方對甲方提供的機具和材料應合理使用，保管完好，禁止浪費材料和不合理使用機具，否則甲方有權拒絕提供，并要求賠償損失;

　　16.為完成合同項下的工作，應當由乙方負責的其他事項。

　　第十條安全施工(增加施工安全生產管理,但不能刪去本條款)

　　1.雙方簽訂安全生產協議書;

　　2.甲方對乙方承擔的工作進行安全交底，提出明確安全要求，并進行監督檢查;

　　3.乙方應按安全施工有關規定，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和第三者的安全，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任及發生的費用;

　　4.甲方對乙方違章操作行為提出整改，乙方必須無條件執行，由此而發生的費用和延誤工期概由乙方負責;

　　5.若發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即報告行政主管部門并通知甲方代表。甲方應為搶救提供有利條件，發生的費用由乙方承擔。

　　第十一條違約責任

　　1.乙方有下列行為之一者即為違約，承擔違約責任。乙方違約，甲方除有權責令乙方限期改正、賠償損失且工期不得順延外，并有權解除合同：

　　(1)違反本合同的任何之條款的;

　　(2)履行義務不符合本合同約定或甲方要求的;

　　(3)不能如期按本合同約定的質量完成任務的;

　　(4)違反文明施工之規定，造成環境污染或給甲方或第三人造成損害的;

　　(5)疏于安全管理，造成損失在1000元以上的;

　　(6)造成甲方材料浪費，機具損壞或喪失原有功能的;

　　(7)不服從甲方現場管理和協調的;

　　(8)甲方認為乙方在規定的時間內無法完成合同項下的全部工作，要求與乙方簽訂補充協議以減少其工作量，乙方不能提供履約保證且拒不同意甲方減少工作量的;

　　(9)違反合同規定的其他行為。

　　2.合同解除后，乙方有下列行為之一的，視為乙方自動放棄其為履行本合同而應得剩余工程款，給甲方造成損失的，甲方有權要求乙方賠償損失。

　　(1)不主動退場并且自合同解除之日起15日內沒有向甲方提出書面結算和驗收報告的;

　　(2)拒不退場或以其他方式妨礙甲方自行施工或安排其他施工隊伍進場施工的;

　　(3)妨礙甲方正常工作秩序的其他行為;

　　3.合同的解除以甲方出具書面通知乙方之日起即為解除。

　　4.甲方未按合同約定的期限支付工程款,則按中國人民銀行公布的同期最高流動資金貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息作為違約金。

　　第十二條獎懲

　　1.乙方有本合同規定的違約行為或違反法律規定，甲方有權責令乙方限期改正，乙方拒不改正或不能改正的，除賠償損失外，甲方可給予總工程量的(參考比例為1-10‰)作為對乙方的懲罰。

　　2.按合同約定或法律規定乙方沒有應當懲罰之行為的，甲方給予乙方總工作量的(參考比例為1-10‰)作為獎勵。

　　第十三條解決合同糾紛的方式

　　履行合同過程中發生爭議，本著友好態度協商解決，若經協商仍不能解決，任何一方均可訴諸法律。

　　第十四條其他

　　1.本合同一式_____份，甲方執_____份，乙方執_____份;

　　2.本合同簽訂后，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同;

　　3.雙方商定的其他條款：

　　第十五條合同附件及有效期

　　1.合同附件

　　(1)甲乙雙方《企業法人營業執照》和《資質證書》(復印件);

　　(2)工程計量單、結算單等;

　　(3)施工安全生產管理協議書;

　　(4)雙方為解決合同項下的問題所發信函等文件;

　　2.本合同自甲、乙雙方法定代表人或其委托代理人簽字并加蓋法人或法人合同專用印章后生效，至雙方履行完畢合同規定的義務后自行失效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　或委托代理人：或委托代理人：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　銀行帳號：銀行帳號：

　　合同簽訂時間：_____年_____月_____日

有關承攬合同11

　　建設單位：（以下簡稱發包方）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　施工單位：（以下簡稱承包方）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　雙方經充分協商，達成如下協議：

　　第一條工程名稱：

　　第二條工程地點：

　　第三條建筑面積：

　　第四條工程價款及付款方法：

　　第五條工程期限（開工、竣工時間）

　　第六條工程質量標準

　　風險提示：

　　第七條承包形式及材料設備供應

　　第八條發包方義務：

　　1、開工前______天，發包方給承包方施工圖一式______份，并做到“三通一平”；

　　辦好施工許可證。（發包方可委托承包方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行）

　　2、按協議分工，開工前______天發包方辦好材料供應并交承包方簽認。

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的.書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　3、負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

　　4、按協議負責按期撥款。

　　第九條承包方義務：

　　風險提示：

　　1、按協議分工負責材料供應。

　　2、編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前_____天交發包方一式_____份。

　　3、按施工圖負責組織施工，按期竣工。

　　4、竣工后，_______天內按規定將竣工資料整理好交發包方。

　　5、保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　第十條其它約定：

　　1、本合同為繼續性合同，適用于承包方按照發包方的要求完成安裝任務；不適用于承包方按照發包方客戶的要求完成安裝任務。

　　2、承包方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，發包方不承擔賠償責任。雙方確認：發包方對承包方的定作、指示或者選任均無過失。

　　3、承包方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經發包方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。

　　4、承包方得以發包方未支付報酬為由，對發包方的器械進行留置。

　　5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。

　　6、本合同一式兩份，發包方、承包方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。

　　第十一條附表及其他具有合同效力的文件。

　　發包方：（蓋章）

　　簽約日期：______年_____月_____日

　　承包方：（蓋章）

　　簽約日期：______年_____月_____日

有關承攬合同12

　　合同編號：_____________

　　定作人：________________________

　　承攬人：________________________

　　簽訂地點：______________________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限

　　項目名稱及內容

　　計量單位

　　數量

　　工作量(工時)

　　報酬

　　交付期限

　　單價

　　金額

　　合計人民幣金額(大寫)：

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條技術標準、質量要求：_____________________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的.時間、辦法及保密要求：___________________________

　　第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________

　　第六條定作人(是／否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________

　　第八條結算方法及期限：_______________________________________

　　第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是／否)可以留置工作成果。

　　第十二條違約責任：______________________________

　　第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁；

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十四條其他約定事項：________________________________________

　　定作人

　　定作人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　承攬人

　　承攬人(章)：

　　鑒(公)證意見：

　　鑒(公)證機關(章)

　　經辦人：

　　年月日

　　監制部門：____________印制單位：___________

有關承攬合同13

　　簽訂日期：________經甲乙雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　貨款共計人民幣（大寫）：

　　1。質量標準：___________

　　2。交貨（運輸）辦法及地點：________

　　3。質量檢驗及驗收辦法：_________

　　4。包裝要求及費用負擔：__________

　　5。結算辦法及期限：_____________

　　6。原材料供應辦法：____________

　　7。其他：_______________

　　違約責任：

　　第一點：甲方承擔

　　（1）變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____

　　（2）中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

　　（3）自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

　　（4）未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

　　（5）未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

　　（7）錯填到貨地點或接貨人的'，應承擔因此造成的損失。

　　（8）其他___________

　　第二點：乙方承擔

　　（1）產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

　　（2）未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要

　　要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

　　（3）包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

　　（4）未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　（5）不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

　　（6）產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　（7）其他：____________

　　本合同一式___份。

　　有效期自____年__月__日到____年__月__日止

　　甲方：______

　　乙方：________

　　法定代表人：_______

　　電話：________

　　地址：________

　　開戶銀行：_____

　　帳號：________

有關承攬合同14

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　為了全面履行施工合同，加強對工程項目的管理，提高企業經濟效益，增加項目經理及項目相關人員的收入，經甲方研究決定，對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則，達成如下協議：

　　一、承包的方式：

　　風險抵押、個人承包

　　乙方同意向甲方交納風險抵押金萬元，對工程項目的管理負責，以風險抵押的方式承包。

　　二、承包的期限：

　　自_______年_______月_______日至該工程竣工交驗（工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢）。

　　三、承包工程項目概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、建設單位：

　　4、設計單位：

　　5、承包范圍：招標文件中規定的內容（含業主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。）

　　6、建筑面積：平方米

　　7、施工工期：總日歷工期：天，以開、竣工報告為準，業主工期若延期，工期順延；工期與業主合同有關規定不一致的，按業主合同和有關通知執行；超出規定工期、沒按業主和甲方要求時間內進場，則視為違約。

　　8、分段任務：_______年_______月_______日前完成基礎

　　_______年_______月_______日前完成主體結構封頂

　　_______年_______月_______日前完成裝修

　　_______年_______月_______日前交付使用

　　如因建設方和甲方原因影響工期，則在承包工期基礎上順延。

　　四、承包的指標

　　1、成本指標：本工程承包價款確定為萬元。承包范圍內總價一次性包死。乙方承包價中含按當地稅務部門規定應當繳納的各種稅、費。

　　2、質量指標：一次驗收合格率100%。

　　3、安全指標：無重傷、死亡事故發生。

　　4、進度指標：滿足總承包合同的要求，

　　5、其他約定：

　　五、甲方的職責和權限

　　1、甲方的職責

　　（1）負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、

　　地方社會環境資源的聯系銜接；開工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術資料給乙方。

　　（2）根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。

　　（3）協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報；

　　（4）負責組織項目管理期間和終結時的考核審計；兌現項目承包人經濟收益（包括薪金）或實施經濟賠償處罰；

　　（5）協助乙方選聘項目管理人員，組建項目經理部，配置其他生產要素；

　　2、甲方的權限

　　（1）有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調；不定期對工程進度、質量、工程檢（試）驗資料、工程資金的使用等。進行監督、檢查。

　　（2）除建設單位指定外，有權將項目的工程分包給專業公司；

　　（3）乙方違法、不執行國家標準不按規范進行管理施工、違反甲方有關規定的情況下，甲方有權進行糾正，責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。

　　（4）審核乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。

　　六、乙方的職責和權限

　　1、乙方的職責

　　（1）代表企業實施項目管理，遵守國家法律法規，執行強制性標準，執行企業相關管理制度，積極維護企業合法權益；對所施工的項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全面管理；

　　（2）根據國家規范組織編制項目管理實施計劃；

　　（3）組織實施施工現場的生產要素的配置和管理；

　　（4）組織制定和實施項目經理部各項管理制度；

　　（5）在企業授權范圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯系和協調，負責勞務分包、協作單位的管理；

　　（6）解決施工現場和項目經理部出現的問題，發現和處理突發事件；

　　（7）負責竣工驗收和竣工結算，提供和準備相關技術經濟資料；

　　（8）協助企業進行項目的檢查、鑒定和評優、評獎申報；

　　（9）負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建設；

　　（10）接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督，認真落實整改意見，提高管理水平；接受本企業的'檢查監督和考核審計；

　　（11）處理項目經理部善后工作和工程質量保修服務，完成清收工程款等債權債務的清理和移交；

　　（12）按照甲方的要求報送完成各種指標的情況；

　　（13）按公司規定及時足額交納職工的各種_____等費用；職工發生工傷事故，_____費賠付不足部分，按照甲乙方3：7比例分擔；如果乙方沒有交納_____費的，職工發生工傷事故，由乙方全額承擔。

　　（14）負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制；

　　（15）因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發生_____或訴訟，甲方對外承擔費用后，甲方有權向乙方追償包括訴訟費、_____在內的一切費用。

　　2、乙方的權限

　　（1）代表甲方實施項目管理，全面履約施工合同，遵守國家法律法規，執行強制性標準、規范和甲方相關管理制度；

　　（2）根據甲方的授權，組建項目經理部，項目經理部全面工作；。甲方項目部印章只能用于與本工程有關的’材料采購合同的簽訂、工程文件收發、函件制作活動中，不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動，不得用于變更業主合同規定，乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾；否則；視為乙方違約，并承擔由此造成的一切責任和經濟損失。

　　（3）確定項目經理部組織架構，班子成員報甲方審查批準后，報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意，班子人員不得隨意更換，否則視為乙方違約；

　　（4）有權選擇聘用管理人員和生產工人，乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格，并復印其身份證件、證書存檔備查；否則，視為乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘；確定管理人員職責、權限，并組織考核獎懲；

　　（5）有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍，但必須報發包方備案；乙方無權轉包或分包本合同工程，否則甲方有權終止本合同，甲方有權要求乙方承擔承包總價5%的違約金。

　　七、本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。在執行過程中一方如需變更條款，必須與對方協商一致，否則將承擔相應的經濟責任和法律責任。

　　甲方：___________乙方：___________

　　日期：___________日期：___________

有關承攬合同15

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規格單位數量

　　第二條加工成品質量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

　　第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

　　交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其它

　　（如：根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2。根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的'，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　9、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　3、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　4、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　5、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式__份，交__（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　____年___月___日訂

【承攬合同】相關文章：

承攬合同01-02

承攬的合同10-15

設備承攬合同03-31

貨物承攬合同03-31