工程施工合同

時間：2023-07-01 18:31:56 其他合同范本我要投稿

工程施工的合同推薦度：
工程施工合同推薦度：
部門工程施工合同推薦度：
監控工程施工合同推薦度：
簡易工程施工合同推薦度：
相關推薦

工程施工合同【熱門】

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，很多場合都離不了合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編整理的工程施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工程施工合同【熱門】

工程施工合同1

　　承包方(甲方)

　　施工單位(乙方)

　　為了明確雙方在施工中的權利義務，搞好配合協調，確保工期和工程質量，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，經雙方充分協商，簽訂本合同，以資共同遵守執行。

　　一、工程名稱：山韻佳苑B區

　　二、工程單價：壹拾叁元(13.00)每米

　　三、工程內容范圍：

　　四、承包方式：單包人工 (工程量約23000m)

　　五、工程造價：大寫約貳拾玖萬玖仟元小寫約299000.00元

　　六、結算方式：合同單價不變，工程量按實結算，辦好簽證，驗收手續。

　　七、施工方案和工期：施工組織方案乙方應提交甲方、監理批準。乙方必須按計劃組織施工并接受甲方、監理對施工質量和進度檢查監督，嚴格按圖施工。

　　工期包括：開工日期按實際開工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期順延： ①天氣原因 ②設計變更 ③地質原因 ④場地影響 ⑤甲方供樁影響⑥其他雙方均能接受的客觀原因

　　八、付款方式：首期：機械設備進場試樁完成后甲方付工程總造價的20%。中期每完成兩千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程總造價的90%。余款樁基驗收合格甲方基礎底版澆完后結清余款。

　　九、乙方在施工期內，甲方、監理隨時派員到現場檢查工藝和質量，如發現不符有關規定時，甲方有權指正，乙方應負責及時改正。

　　十、乙方在施工中，如乙方責任者發生工傷，設備損壞等事故，均由乙方自行負責處理及賠償，甲方概不負責。

　　十一、甲乙雙方應明確工作代表，甲方工地代表同志，監理單位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孫海燕同志。

　　十二、工程質量驗收，由甲方會同乙方等有關單位，對工程按規定進行總體驗收。凡在驗收中發現必須返工或修補的部分，以書面議定修補措施和期限，乙方完工后要經再驗收合格移交甲方，此發生的`費用由乙方承擔。工程質量乙方負責保修期貳年。

　　十三、違約責任：

　　1、按《經濟合同法》。

　　2、甲方責任：未能按照合同規定履行責任，竣工期得以順延，由于圖紙及其它原因變更而造成的返工、停工，應采取補救措施，以減少損失，同時給予乙方相應補償。

　　3、乙方責任：

　　(1)按照國家、省市有關質量驗收規范驗收，由乙方造成工程質量問題，乙方負責無償修理。并承擔由此產生的一切經濟損失。

　　(2)工期延誤，每天按工程價款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。

　　十四、解決合同糾紛方式：

　　(1)本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時解決。

　　(2)雙方同意由 / 仲裁委員會仲裁、

　　(3)可向無錫人民法院起訴。

　　十五、其它：

　　1、甲方負責場地清理，做到三通一平。乙方嚴格安施工圖紙設計要求施工。

　　2、如因甲方原因造成停工須由甲方負責補貼乙方損失，標準為500.00元每天、每臺機。

　　3、施工過程中，產生的壓樁以外的費用由甲方負責。

　　4.乙方不開據工程發票。

　　5.送樁部分超出2.5米按實結算。

　　十六、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，本合同經雙方簽字后生效。

　　十七、本合同訂立時間

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程施工合同2

　　發包方（以下簡稱甲方）______________________

　　承包方（以下簡稱乙方）______________________

　　經____________________批準，本工程于________年____月____日公開招標、邀請投標、協商議標確定由乙方承建，按照《中華人民共和國經濟民法典〈修正〉》，國家工商管理局和建設部頒發的（gf—91—0201）《建設工程施工合同示范文本》，并結合____市有關規定以及本工程的具體情況，簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　1.1工程名稱：________________________工程地點： ________________________工程內容：道路________

　　2、人行道________

　　2、排水管邊：規格________、橋梁：部位_______________

　　2.承包范圍：________________________

　　1.2工期

　�。�1）按定標（或議標、或約定）規定工期（日歷）天。（

　　2）開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日

　　1.3質量等級：____________________________________

　　1.4合同價款：____________________________________按定標價（或協商價）含____________費用，工程造價為人民幣（_______幣）_________元。全部工程等價按下列規定計算：

　　第二條甲方工程

　　2.1開工前_______天辦妥建設許可證，開工證和施工臨時用地，占用道路等合法手續；

　　2.2開工前_______天將水準點、座標控制點以書面形式提交乙方，并于現場交驗；

　　2.3開工前_______天向乙方提供施工場地工程地質、地下管網線路資料、保證數據真實準確；

　　2.4合同簽訂后_______天內組織乙方和設計、監視等單位進行圖紙會審、設計交底，做好會審、交底紀要，并按圖紙的份數發給乙方。

　　2.5協調處理施工現場及周圍地下管線和臨近建筑物的保護，并承擔有關費用。

　　第三條甲方駐工地代表

　　3.1甲方任命駐工地現場總代表及其委托的代理人，必須由具備相關專業知識的技術人員擔任地，若甲方代表易人，須提前七天通知乙方，其后任必須全面繼續承擔前任應負的責任。

　　3.2甲方代表或其代理人的指令、通知須經其本人簽署并以書面形式遞交乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名，收到時間后生效。

　　3.3甲方駐工地代表及委派人員名單：________________________________

　　3.4委托____________監理公司進行工程監理，監理公司任命____________為監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方_________份。

　　第四條乙方工作

　　4.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案或編制施工組織設計，施工總進度計劃，并送交甲方代表；

　　4.2嚴格執行施工規范，安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定，嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結算；

　　4.3作好施工記錄、隱蔽工程記錄、匯集施工技術資料作交工文件移交甲方；

　　4.4作好施工組織管理、維持現場整治，做到工完場清、道路暢通，達到創建衛生____市標準；

　　4.5工程竣工未交給甲方之前，乙方負責保護、乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復，甲方提前使用后發生的修理費由甲方承擔。

　　4.6竣工后規定的保修期內，由于施工原因造成的質量問題，乙方于接到甲方通知的___天內無條件保修。屬設計或甲方使用及其它原因造成工程質量問題，乙方可給予返修，但返修費用由甲方承擔；

　　4.7施工中發生的一切安全事故，除甲方人員自身責任外，均由乙方承擔全部責任，并立即報告甲方和建設主管部門。

　　第五條乙方駐工地代表

　　5.1乙方任命的駐工地的總負責人或總代表，應書面通知甲方，若乙方代表易人，須提前七天通知甲方，其后任必須全面繼續承擔前任應負的責任；

　　5.2乙方代表行使合同約定的權力、履行合同約定的職責，乙方的要求、通知，均以書面形式由乙方代表簽字后遞交甲方代表、甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

　　第六條工期提前

　　6.1工程若需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，乙方按提前竣工日期修訂進度計劃，報甲方批準。甲方在三天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議內容包括：提前的時間、乙方采取的趕工措施費用的承擔和提前竣工收益的分享等；

　　6.2乙方按合同規定的工期提前竣工，每提前________天，甲方獎給乙方_______元。

　　6.3無正當理由的工期拖延，每延期_______天，由乙方付給甲方罰金________元，罰金不超過合同總造價的________%。

　　第七條工期順延

　　7.1以下原因造成竣工日期拖延，經甲方代表確認，工期相應順延：

　�。�1）設計變更，工程量變化；

　�。�2）不可抗力：是指戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙雙方責任造成的爆炸火災、水災，以及六級以上臺風、大雨、暴雨、地震等；

　�。�3）甲方代表借故不簽證，影響下一工序的進度；

　　（4）甲方資金不足，導致停工、窩工；

　�。�5）甲方不按合同規定預付備料款和工程進度款而影響施工進度；

　　（6）甲方分包的工程，拖延了工程進度。

　　7.2上述情況發生后兩天內，乙方就延誤的內容和因此發生的經濟支出，向甲方提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內予以確認，答復。

　　7.3非7.1列出各種原因，工程未按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。

　　第八條工程質量等級

　　8.1工程質量要求達到國家或專業的質量檢驗評定的_________標準。

　　8.2工程質量經驗收評定為優良標準，并按合同工期竣工，甲方給乙方獎金________元。

　　8.3工程質量不符合設計要求，質量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　8.4雙方對工程質量有爭議，由____市質量檢驗監督總站進行裁決，裁決費用及因此造成的經濟損失和工期拖延，由敗訴方承擔。

　　第九條合同價款及調整

　　9.1合同價款為有條件之可調價款，有下列情況之一者可作調整：

　�。�1）甲方代表確認的設計變更、修改和施工現場簽證；

　　（2）甲方代表簽認的工程量增減；

　　（3）建設主管部門公布的價格調整。

　　9.2上述情況發生后，由乙方編制調整預（結）算書送甲方審核后，報送工程造價審查部門審定，確定合同價款的增減。

　　第十條工程預付款及竣工結算

　　10.1合同生效后五天內，甲方付給預算價的`_____%為工程預付款，計人民幣___________萬元。

　　10.2乙方在向甲方遞交竣工驗收報告的同時，向甲方遞交竣工結算報告及完整的強算資料，甲方自簽收之日起十五天內將結算審核完畢，并報送造價管理部門審定，審定后的結算書作為雙方結算工程款的有效依據。

　　10.3甲、乙雙方在工程竣工驗收后一個月內辦理完畢工程結算手續。

　　10.4甲方未按合同約定將結算審核完畢并報送造價管理部門審定，或在簽收審定書后十五天內不支付工程結算款，則從甲方簽收審定書后第____日起，按施工企業向__計劃外貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息，并承擔每日按拖欠總額的萬分之三的罰金。

　　第十一條竣工驗收

　　1.1乙方認為工程具備竣工驗收條件后，應于竣工驗收前十五天向甲方提供完整竣工資料（一式______份）和竣工驗收報告。甲方代表收到報告后十五天內組織有關部門驗收，并在驗收后五天內提出修改意見，乙方按修改意見修改，并承擔由乙方原因造成修改的費用。

　　1.2甲方收到乙方竣工驗收報告后十五天內無正當理由不組織驗收或五天內不予批準且不能提出修改意見，則視為竣工驗收報告已被批準，即可辦理結算手續。

　　1.3竣工日期的認定：竣工日期為乙方遞交竣工驗收報告中的日期，若要修改才能達到竣工要求的，應為修改后乙方重新遞交竣工驗收報告的日期。

　　1.4甲方未按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管費用，工程保管費、每天按承包工程造價的萬分之八計醛

　　1.5經驗收符合國家質量標準，自驗收完畢起五天內，乙方向甲方移交完畢，若甲方未按時接管而導致已驗收工程損壞，造成經濟損失，由甲方承擔，驗收完畢若乙方在五天內未向甲方移交完畢（特殊情況除外）由此造成甲方的經濟損失，概由乙方承擔。

　　1.6工程未經驗收，甲方擅自動用或提前使用，則自甲方動用（或使用）之日即為工程竣工日期，由此而發生的安全、質量責任問題及經濟支出或損失，概由甲方承擔。

　　1.7工程竣工驗收符合國家質量標準，乙方不得因經濟糾紛而拒絕交付。

　　第十二條保修

　　2.1保修期限：分別以每個單位工程竣工驗收后格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規定的保修條款執行，瀝青砼路面及人行邊為________年，水泥砼路面為________年。

　　2.2保修責任范圍：除甲方使用過程人為損壞，自然災害及人力不可抗力因素損壞外，凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位損壞、脫落、開裂等，均屬乙方保修責任范圍。

　　2.3保修內容包括：合同價款（含補充合同價款）所包含的工程項目、設計變更、現場簽證或文字約定，雙方或多方會議紀要約定的全部內容。

　　2.4保修費用：從工程結算款中截留，即按合同總價款計算為3%，若發生的累計保修費超過保修費總額，超過部分仍由乙方支付。

　　2.5保修期間：乙方應在接到甲方書面通知后，七天內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用在保修費內扣除，不足部分由乙方支持。

　　2.6保修期滿后二十天內，甲方將剩余保修費和按保修期內__存款得率計算的利息一次付給乙方。

　　第十三條爭議

　　3.1履行合同過程中發生爭議，首先本著友好態度協商解決，若經協商仍不能解決，經雙方同意可選擇下列一種方式解決：

　　1、向市各級建設主管部門或其授權的造價管理部門申請調解；

　　2、向深圳仲裁委員會申請仲裁；

　　3、向人民法院起訴。

　　3.2選擇上述

　　第一種方式解決爭議雙方接受調解結果，應在調解結果作出后七天內執行，若對調解結果不能接受，或由于一方不執行調解結果等原因使調解結果無法執行，任何一方可在調解結果作出七天后請當地有管轄權的經濟合同仲裁機關仲裁或直接向人民法院起訴。

　　第十四條違約

　　4.1違約的處理：合同雙方之任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經濟損失，概由違約方承擔賠償、違約造成工期延誤責任分擔：甲方違約、工期相應順延；乙方違約，工期不得順延。

　　4.2違約金的標準：合同履行中任何一方無正當理由而單方提出終止合同，均屬單方毀約，毀約方除承擔賠償因此造成對方的全部經濟損失外，還必須向對方支付合同價款_______%的違約金。

　　4.3賠償經濟損失的范圍

　　（1）甲方代表不按合同約定發出必要通知、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務，支付款項及發生其他使合同無法履行的行為而導致乙方經濟損失。

　�。�2）乙方不按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要求或發生其它使合同無法履行的行為導致甲方經濟損失。

　　4.4損失的計算方法：實際直接損失加實際間接損失，再加上以經__計劃外貸款利率計算的利息。

　　4.5除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔前述違約責任后仍必須繼續履行合同。

　　4.6因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，須提前十天通知違約方并簽訂中止或解除原合同的協議書，報原合同審查（或簽證）部門審查后方可中止或解除合同，違約責任由違約方承擔。

　　4.7因乙方原因中止合同時，甲方有權決定是否接受與本工程有關屬乙方在現場一切設施、材料、設備和器件的權利。

　　第十五條安全施工

　　5.1乙方應按安全施工有關規定，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和

　　第三者的安全，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和發生的費用。

　　5.2若發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即報告建設主管部門并通知甲方代表。甲方為搶救提供必要條件，發生的費用由責任方承擔。

　　5.3乙方在動力設備、高壓線路、地下管道附近及交通要道施工之前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施。其防護費用由甲方承擔。

　　第十六條不可抗力

　　6.1不可抗力原因和因素的認定標準：

　　（1）六度以上的地震；

　�。�2）六級以上的持續一天臺風；

　�。�3） 30以上的持續24小時的大雨、暴雨；

　�。�4） ________年以上未發生過，接近或達到人體體溫持續二天的高溫天氣；

　　（5）自然原因發生的火災；

　�。�6）其它不可抗力原因（包括因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或非甲乙方責任造成的爆炸等）。

　　6.2上述不可抗力因素出現，乙方應立即采取措施并向甲方報告損失情況和清理、修復的費用，若災害呈間歇形式發生，乙方應每隔三天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。甲方應對災情處理提供必須條件。

　　6.3因

　　6.1所列災害發生的費用由雙方分別承擔。

　�。�1）工程本身的損害由甲方承擔。

　�。�2）人員傷亡由其所屬單位負責并承擔相應費用；

　�。�3）造成施工現場乙方臨時設施損壞和修復費用，由甲方承擔；

　　（4）乙方設備、機械、車輛等現場施工用具及人員停、窩工、機械、設備停置損失，由乙方承擔；

　�。�5）清理、修理工作的責任與費用承擔，雙方另簽補充協議。

　　第十七條合同的生效與終止本合同自甲、乙雙方法人代表或其委托代理人簽字并加蓋法人印章，送____市建設工程造價管理站或____市____市管理辦公室審查后生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止。保修期滿后，有關保修條款終止。

　　第十八條合同份數本合同正本一式兩份，由甲、乙雙方各持一份。副本一式_____份，甲、乙雙方各持_____份，建設主管部門，建設工程造價管理站，__一份。均具同等效力。

　　發包方（公章）

　　承包方（公章）

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶：

　　帳號：

工程施工合同3

　　甲方：乙方：

　　甲方將________年期間的部分零星維修工程（每次的預算工程造價在20元以內）發包給乙方施工，經甲乙雙方平等友好協商，簽訂以下合同：

　　一、工程地點：

　　隨甲方指定的.施工任務確定，在主____區范圍。

　　二、工程內容：

　　三、工期：。

　　四、本合同有效期：在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。

　　五、承包方式和質量標準：或包工包料，或單包工，質量合格。執行現行國家規范、標準。

　　六、工程價款和結算方式：以派工單上的約定為準。

　　七、付款方式：施工完畢經甲方驗收合格后，憑發票一周內付清全款。

　　雙方責任：

　　（一）、甲方責任：

　　1、協調工作由甲方負責。

　　2、按時支付工程款。

　　（二）、乙方責任：

　　1、按照雙方確定的維修方案，按時完成施工任務；工程保修期________年（如法律法規規定保修期超過________年的執行法律法規的規定），保修期負責無償保修。

　　2、按規范要求組織施工；負責對施工人員進行安全教育和監督；采取安全措施，做到安全文明施工�，F場若發生任何安全事故，概由乙方承擔全部責任。

　　3、乙方全權委托：履行本合同。

　　八、違約責任：按《民法典》有關規定執行。

　　九、本合同雙方簽字蓋章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　經辦人：經辦人：

　　________年____月____日________年____月____日

工程施工合同4

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲乙雙方根據國務院《裝飾管理條例》及有關規定，簽定本合同，并共同遵守。

　　一、施工內容：

　　尺寸詳見附件。

　　二、施工日期：____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要續延，經甲乙雙方協商確定。

　　三、施工總造價：___￥此造價為最終結算價。

　　四、結算方式：簽訂合同后甲方先付元預付款給乙方，余款在工程完工后日內甲方一次性付給乙方，金額。

　　五、雙方責任：甲方認真履行合同各項條款，并向乙方提供必須的施工場地及水、電源和必要的施工條件;負責施工隊清理好場地障礙物，做好施工前的準備;負責驗收、簽證、結算;如有外來因素對施工不利，應做好協調和排除工作。施工中由甲方所造成對乙方人員損傷，由甲方負責。乙方必須嚴格按圖紙的要求進行施工;應遵守甲方所在單位的.一切規章制度，做到安全文明施工;保質、保量按時交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負責(如停電、水、天氣變化等延誤工期，不算施工工期)。

　　六、工程維修：工程安裝驗收后，乙方負責保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內，乙方施工原因造成的質量問題由乙方無償保修。

　　七、違約責任：若一方違約，違約方需向對方支付合同總金額%的違約金。

　　八、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　九、設計方案樣稿、樣本為合同附件，與合同一并保存，具有同等的法律效力。

　　十、未盡事宜，經雙方協商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同5

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　浙江家博云科技股份有限公司

　　根據《中華人民共和國合同法》、和《浙江省建筑安裝工程預算定額》的規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條工程項目、地址、工程量、價款或酬金、完成期、備注

　　1、工程項目：

　　2、工程地址：

　　3、工程預算價款：

　　4、工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式。

　　(1)乙方包工，包全部材料。

　　(2)乙方包工，包部分材料。

　　(3)乙方包工，甲方包全部材料。

　　5、開工日期：年月日

　　6、竣工日期：年月日，開竣工期限共計天。

　　7、若因人力不可抗拒的因素影響工期，經雙方駐工地代表簽證后順延。

　　第二條工地代表

　　1、甲方駐工地代表： ________________________________________________

　　2、乙方駐工地代表：________________________________________________

　　第三條甲方準備工作

　　1、施工現場具備開工條件和完成時間的要求：正式開工前完成現場踏勘

　　2、辦妥相關部門批準施工手續的日期：

　　第四條乙方準備工作

　　1、施工圖紙完成的時間及要求：

　　2、施工防護工作的要求：未驗收之前由乙方自行負責

　　3、材料及配套用品的存放、保護的要求：

　　4、施工現場的`安全及衛生要求：安全衛生自行負責，并遵守工程施工相關規定。

　　第五條結算方式

　　工程竣工驗收合格后，甲、乙雙方根據實際完成量進行結算。

　　第六條設計變更

　　1、乙方對原設計進行變更，須經甲方代表同意。

　　2、施工中甲方對原設計進行變更，須向乙方發出變更通知，乙方按通知變更。否則，乙方有權拒絕變更。

　　3、因設計變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第七條其他事項

　　本合同一式4份，雙方各執2份，并具等同法律效應。

　　(甲方)：

　　代表人：

　　電話：

　　(乙方)：

代表人：

電話：

工程施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著精誠合作、互利共盈的原則，經友好協商，就進賢縣20xx年、20xx年標準化養殖場沼氣工程一事，達成如下協議：

　　一、工程基本情況：

　　1、20xx年及20xx年縣獎勵資金標準化規模養殖場沼氣及其附屬設施工程。

　　2、本工程地點為：梅莊鎮、南臺鄉、池溪鄉、白圩鄉、張公鎮、溫圳鎮、民和鎮等。

　　二、承包形式及建設主要內容：

　　1、甲方將梅莊鎮、南臺鄉、池溪鄉、白圩鄉、溫圳鎮、張公鎮、民和鎮等鄉鎮的沼氣工程一次性包工包料方式承包給乙方施工。

　　2、工程內容分二類：

　　①一類沼氣池壹佰陸立方的2個（規格：直徑5米*4米深）化尸池肆拾立方、儲氣柜拾個立方、進料池叁拾立方、養化塘貳佰立方（含出料池貳拾立方）。

　�、诙愓託獬匾及圪E拾立方的1個（規格：直徑6.2米*4米深）化尸池肆拾立方、儲氣柜拾個立方、進料池叁拾立

　　方、養化塘壹佰伍立方（含出料池貳拾立方。

　　三、承包金額：

　　甲方一次性包工包料給乙方，一類金額為捌萬肆仟元整；二類金額為柒萬伍仟元整。

　　四、付款方式：

　　1、乙方進場開挖時，甲方應付給乙方每個工程開挖時的工程款叁萬元整。

　　2、如乙方每完工一個結工程款的90%，剩余10%作為工程質保金，如未付清，乙方有權停工，乙方損失由甲方承擔。

　　3、作為保證金的工程款，在全部的工程能正常產氣使用后甲方一次性付清給乙方。（時間不得超過完工產氣半年內）。

　　五、工程質量

　　1、乙方在本工程過程中，須按照建筑施工規范進行施工操作，確保工程合格。

　　2、如因乙方在施工過程中少量而造成甲方的'損失，應由乙方全部承擔。

　　3、如因乙方在施工過程中造成本工程不合格或不產氣等重大質量問題，如需返工乙方應付全部責任。

　　六、施工工期：

　　1、乙方應在二O**年十月一日之前進入工地施工。

　　七、安全生產：

　　乙方在該工程項目的施工全部過程，必須充分注意安全，嚴格按照《安全生產操作法規》施工，指安全保障措施，杜絕一切大小安全事故的發生，如小事故，由乙方承擔，如出現大事故，甲、乙雙方共同承擔。

　　八、其它：

　　1、本合同未盡事宜，甲、乙雙方共同商討，可簽補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　年月日

工程施工合同7

　　發包方(甲方)：_________________

　　承包方(乙方)：_________________

　　經甲、乙雙方協商，甲方將(項目名稱)吊頂裝飾工程分包乙方施工。為明確甲、乙雙方的責、權、利，確保工程的質量、進度及安全，特訂立本合同，供雙方共同遵守執行。

　　一、工程名稱：_________________

　　二、工程地點：_________________

　　三、工程內容：_________________

　　四、施工工期：_________________

　　五、承包方式：

　　_________________包工包料，按甲方具體要求及現行國家規范施工，包施工質量、包工期、包安全、包現場管理、包施工后余料及垃圾清理、包工地范圍內的材料運輸等。

　　六、工程承包價及決算方式

　　1、層(板)吊頂施工包干單價為元/㎡，施工面積為㎡;層(板)吊頂施工包干單價為元/㎡。工程款總額共計元(大寫：_________________)。

　　2、上述施工面積已通過甲方、乙方及監理單位三方書面簽字確認，不再進行任何調整。

　　3、上述包干價均為含稅價，包含材料費、人工費、材料搬運費、勞保用品費、利潤、施工垃圾清運費、原結構修補修整費、所有的工具費等一切費用。

　　七、工程價款支付方式

　　1、乙方進場正式開工

　　天后，按甲方要求完成施工進度并經甲方初步驗收合格支付乙方總價款的 %，即元(大寫：_________________);

　　2、工程施工過半時甲方支付乙方總價款的%，即元(大寫：_________________);

　　3、工程完工后乙方通知甲方驗收，甲方接到通知后日內組織驗收，驗收合格后，辦理移交，甲方支付乙方總價款的%，即元(大寫：_________________);

　　4、剩余5%，即元(大寫：_________________)做為工程質量保證金。保質期滿之日起日內甲方一次無息支付給乙方。乙方應按甲方當期支付金額提供發票，不提供發票不予支付工程款。

　　八、工程質量及質保期

　　1、嚴格執行國家現行施工驗收規范標準施工，裝修室內環境污染控制方面，應嚴格按照《民用建筑工程室內環境控制規范》GB50325-20xx的標準執行，材料的品種、規格、性能等應符合現行國家環保產品的標準和設計要求，不合格的材料不準在本工程中使用。因乙方原因造成質量問題的`，由乙方負責賠償。

　　2、工程質保期為個月，自甲方驗收合格之日計起。甲方驗收時僅對外觀及數量進行驗收確認，質量擔保責任按約定期限執行。

　　九、甲方工作

　　1、開工

　　日前，甲方為乙方施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　2、甲方有償提供水源、電源和冬季供暖并負責辦理房屋物業部門開工手續和繳納有關費用。

　　3、甲方負責協調現場施工隊與鄰居之間的關系。

　　4、__________________

　　十、乙方工作

　　1、乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術、進度、材料、勞動力、文明施工等諸方面的安排，保證工完場清。

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，做到保質、保量、按期完成任務，必須將質量通病和質量問題消滅在操作過程，由乙方責任引起的質量問題，由乙方承擔其經濟損失。

　　3、乙方在施工中如由對甲方或第三人造成傷害的，應承擔賠償責任。

　　4、乙方在做好本專業成品保護的同時，應采取由準備措施防火污染或破壞其他專業的成品和半成品，并負責及時清理承包范圍內施工項目所造成的污染。

　　5、乙方應負責各工序完工后的各層垃圾清理工作，保持現場各樓層衛生。

　　6、乙方自行組織人員、機械施工并承擔其組織施工人員的人身安全責任。同時乙方全面負責施工現場的安全施工，如發生安全事故造成乙方及其停工，或甲方及第三人損失的，由乙方自行承擔一切經濟損失及法律責任，與甲方無關。

　　7、____________

　　十一、工程變更：_________________在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應協商一致，由合同雙方共同書面簽定變更協議。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　_____________年_____________月_____________日

工程施工合同8

　　裝飾合同號：________

　　甲方：________

　　乙方（施工責任方）：________

　　甲方承建之工程，現委托乙方采�。ā魽、包工□B、包工包料）、機具、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，雙方共同遵守執行。

　　第一條：工程內容

　　一、工程地點：_____________；

　　二、開工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，總工期：____日；

　　三、分部分項工程工種類別：____；

　　四、工程質量標準：____；

　　五、乙方承包圍：____；

　　第二條：組織領導

　　一、乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。

　　二、乙方必須確保進場人員的技術素質，特種工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。

　　三、乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。

　　四、乙方不得采取任何形式同建設單位代表或建設監理單位代表聯系和溝通，只要與本工程有關的事宜，必須向甲方項目經理匯報與協商。除甲方高層領導特批外，否則，給公司造成負面影響的處以1000元—5000元的罰款。

　　五、乙方向工人發放生活費或工資，必須在本公司的項目經理監督下進行。每個分部分項工程必須有工人的花名冊，工人領取生活費或工資要在花名冊上簽字認可，并花名冊交項目經理保管并存檔。

　　第三條：雙方職責

　　一、甲方責任：

　　1、負責工地現場工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督和管理。

　　2、負責安排乙方工程量及現場進度、審核完成工程量，申報預決算，申請劃撥工程款。

　　3、負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工程聯系并申報文件資料。

　　二、乙方責任：

　　1、嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到（□A、合格□B、優良）以上等級。

　　2、強化本施工隊伍的.安全生產教育，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行違章施工，嚴格杜絕火災及其他安全事故的發生。否則，由乙方承擔由此產生的全部責任。乙方進入施工現場必須檢查各安全設施的安全狀態，如發現不安全因素及時向甲方書面提出，乙方在安全設施不安全狀態下，有權拒絕施工，如遇到突發性事件或不可抗力因素造成的事故，原則上由乙方負責，乙方經費困難可與甲方協商申請適當補助。

　　3、乙方工人進入施工現場必須佩帶安全帽，不穿拖鞋或穿高跟鞋、不得赤脖、做到文明、安全施工、工完場清。未經許可，施工現場嚴禁住人和帶兒童入內，飲食做飯，大小便，乙方工人所使用的交通工具不得進入施工現場，應在指定位置停放，違者甲方有權重罰。乙方有義務保持宿舍內的衛生和清潔，宿舍內禁止留宿他人。

　　4、乙方絕對服從甲方工程進度安排，班組長每天必須在施工現場，未經項目經理同意不得擅自離開。

　　5、必須保證有充足的施工人員及技術力量，施工人員數量穩定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。

　　6、具體施工作業中必須配備所需安全標準牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等安全設施，并且必須符合國家裝飾裝修施工操作規程及相關法律規定，以確保安全、文明施工，否則由此造成的一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方全部承擔。

　　7、乙方施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反情節嚴重者或嚴重影響甲方及公司聲譽者，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生的一切法律后果均由乙方自行負責。

　　8、該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起的訴訟、控告、索賠責任及可能發生的相關費用。

　　9、乙方不得將依據本協議書取得該分部分項工程進行轉包，否則甲方有權立即收回該工程項目并追究相關責任。

　　10、乙方必須提前二日向甲方項目部申報材料，并且必須在材料申報單上簽字負責，常規材料申報量不得大于實際用量的10%，非常規材料申報量不得大于實際用量的5%（含合理損耗）。特別是非常規材料若大于合理損耗多余部分由乙方支付相關采購成本，材料申報單上必須有該工程項目經理簽字認可，方可執行�，F場領料必須有乙方簽字認可，其他集體或個人無權領料。

　　11、乙方在施工過程直到驗收交工前，必須采取有效的半成品或成品保護措施，若無故或惡意損壞成品或半成品，處以該成品或半成品工程造價的三倍對乙方進行處罰。

　　12、工地內廢舊物資回收歸本公司所有，未經甲方項目經理許可，乙方不得私自回收和出售，一旦發現處以該廢舊物資價值5—10倍的罰款。并對發現人或舉報人給予獎勵。

　　13、乙方施工質量達不到約定標準，必須無條件進行返工和修正，乙方必須對所返工部分的主輔材進行賠償，對于返工造成的損失和負面影響，甲方有權對乙方處以500元—10000元的罰款。

　　14、施工現場工人之間打架斗毆、工種之間打架斗毆，甲方項目經理有權對乙方重罰。若工地出現盜竊事件，經公司訪查落實，對舉報人本公司給予盜竊物質價值相等經濟獎勵。情節嚴重者，甲方有權交給司法部門處理。

　　15、乙方在所指定的工程完工后，應向甲方及時上報該分部分項工程的施工總結，并積極配合甲方或第三方對施工質量進行驗收。

　　第四條：工程質量及驗收標準

　　乙方所施工的工程質量必須達到國家或專業質量檢驗部門質量評定（□A、合格□B、優良）標準等級以上。因乙方盲目施工、只求速度不按操作規程施工，導致工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方有權責令乙方立即停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償，工期不予順延。

　　第五條：工期約定

　　乙方必須嚴格按照甲方現場安排的季度、月、度及周施工計劃所要求的時間或期限，如期或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按（□A、結算總價‰□B、元）向甲方支付罰金。

　　第六條：付款方式

　　一、乙方進入施工現場必須大于天后，甲方按乙方所完成的實際施工進度，每月日，日，日，按借款方式領取生活費（或材料備用金），借款總額不得大于預算人工工費或預算工程款的﹪；根據甲方與業主結算工程款的情況，到甲方帳戶后三天內付到決算人工工費（或乙方承包工程造價決算款）的95%支付給乙方。

　　二、質保金：質保金按分部分項工程決算人工工費（或乙方承包工程造價決算款）5%扣除，待工程完工并通過竣工驗收一年后，據實返還，無銀行利息。因質量原因造成的返修，乙方應在收到口頭或書面通知三日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金中扣除，不足部分由乙方支付。

　　第七條：其他

　　一、若乙方無正當理由單方終止本協議書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付分部分項工程總人工工費（或乙方承包工程總造價）3﹪的違約金。

　　二、若乙方違反本協議書的上述有關約定，不按工期竣工、質量達不到設計規范或要求，存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本協議書無法履行的行為，甲方有權單方面解除本協議書并要求乙方清場，乙方對其行為給甲方造成的經濟損失應當給予賠償。

　　三、甲方對本協議書上述各條款具有解釋權。

　　本協議書一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力，該協議書自雙方簽字或蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工分部分項工程辦完工程交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。

　　甲方（簽字或蓋章）：乙方（簽字或蓋章）：

　　甲方代表：____________乙方代表：____________

　　經辦人：____________經辦人：____________

　　聯系電話：____________聯系電話：____________

　　簽約日期：_____年_____月_____日簽約日期：_____年_____月_____日

　　簽約地點：____________

　　附件：（備注：附件與本協議書具有同等的法律效力）

工程施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　應甲方要求，在原甲方與乙方_____年_____月_____日簽訂《臨沂市羅莊區高新區創新大廈內外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：

　　一、工程范圍：_____年_____月_____日乙方根據甲方要求做出相應的設計制作安裝。

　　二、工期要求：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　三、新增工程量：

　　詳見附表一：《高新區創新大廈后期加工標牌一覽表》

　　四、質量要求：按原合同承諾履行。

　　五、付款方式：按原合同執行。施工合同補充協議

　　六、其它：

　　1、本協議其它內容仍按原合同執行。

　　2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　簽約日期：

工程施工合同10

　　建設方： (以下簡稱甲方)電話：

　　施工方： (以下簡稱乙方)電話：

　　甲、乙雙方在平等自愿的基礎上，共同協商,就房屋屋頂彩鋼瓦工程施工達成以下協議:

　　1、甲方將屋頂建設工程一次性包工包料承包給乙方，價格為：瓦130元/平方，水槽55元/米，墻板100元/平方。

　　2、乙方所用的施工材料，質量必須符合要求：彩鋼瓦(規格：4.0，泡沫厚7cm,)隔板、大方管、小方管、水槽。

　　3、乙方施工內容：鋼架、彩鋼瓦、隔板、水槽、雨落管的運送和安裝，(其中落雨管由甲方買材料，由乙方進行安裝，不另計價格)。

　　4、乙方施工過程中，甲方將場地等協調好，并提供電等必要的'條件;乙方人員施工過程中的任何安全問題由乙方承擔，與甲方無關。

　　5、付款方式：工程結束一次付清。

　　6、若工程款全部付清后，未來十年內此工程出現漏雨等非人為問題，甲方有權叫乙方免費維修。

　　此協議一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程施工合同11

　　合同雙方：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　為確保工程質量，保證工程按期完工，經甲乙雙方協商一致，甲方同意將工程的鋼筋安裝工程分包給乙方完成，甲乙雙方在平等、自愿基礎上簽定本協議，希甲乙雙方共同信守執行。

　　1、工程名稱：_________________

　　2、承包內容：_________________

　　3、施工技術要求：_________________符合國家建筑工程施工驗收規范要求。

　　4、工期要求：_________________自年月日至年月日，共計工期日歷天。若因乙方原因出現工期滯后，乙方負責賠償甲方元/天損失費。

　　5、承包價格以以下第種方式進行：_________________①以建筑面積為計算單位，每平方米人工費單價為元。②以噸為計算單位，每噸鋼筋人工費單價為元。

　　6、工程承包方式：_________________單項承包人工費。

　　7、付款方式：_________________按照工程進度付款，每月支付本月完成鋼筋安裝工程量的80%，剩余部分工程竣工驗收合格后一次性付清所有工程款，模板安裝面積工程竣工后按照實有模板接觸面積結算。

　　8、工程質量要求及檢查驗收、安全責任

　　(1)必須嚴格按照國家有關建筑工程的強制性條文規定、國家現行《建筑工程施工及驗收規范》、技術要求以及在施工過程中甲方提出的其他合理要求施工，保證工程質量完全符合設計要求。

　　(2)對不合格的`鋼筋安裝工程(主要包括：_________________錨固、搭接區域、焊接工藝、綁扎間距、核心區箍筋等)，甲方有權責令乙方返工、整修、補強，乙方必須無條件執行并承擔全部費用。不執行者予以罰款(發現一次罰款200.00元-1000.00元)，以書面形式出具罰款單，罰款金額在當月進度款中直接扣除。

　　(3)施工期間乙方完成某項鋼筋安裝后首先應嚴格自檢，自檢合格后報甲方和監理驗收，驗收合格后方可進行下道工序施工。對不服從驗收程序和驗收規范者，甲方有權對其進行500.00元-20xx.00元罰款。

　　(4)工程施工中乙方發生的一切安全事故，甲方不承擔任何經濟責任和連帶責任，一切責任由乙方自行承擔。

　　(5)乙方嚴格按照設計圖紙及施工閨房進行配料、下料，不得浪費材料，如乙方盲目、野蠻施工、不服從甲方管理將材料隨意切割、加工等，由此造成材料浪費者，發現一次罰款1000.00元，在當月工程款中直接扣除。

　　(6)甲乙雙方不得在中途以非正當理由違約，提前解除或終止合約。

　　(7)施工期間因甲方材料供應不及時而造成乙方窩工，所造成損失由甲方承擔。

　　(8)鋼筋運輸車輛由甲方提供，裝卸由乙方負責。

　　10、工程竣工時，乙方必須做到工完場清，達到甲方滿意。

　　11、違約罰款：_________________甲乙雙方有一方違約，違約方承擔違約金5000.00元。

　　12、本合同未盡事宜，雙方另行商定。

　　13、本合同由雙方代表簽字，加蓋公章后生效。付清所有工程款后合同終止。

　　14、本合同一式2份，合同雙方各執一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

工程施工合同12

　　原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________

　　被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經理,住__________市__________區__________號，郵編：______________電話：_____________

　　案由：_________________建設工程施工合同糾紛

　　訴訟請求

　　1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;

　　2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數，按每日 ______________ %支付逾期利息;

　　3、本案的訴訟費用由被告負擔。

　　事實與理由

　　原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的.結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發現質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。

　　原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。

此致

　　__________市__________區人民法院

　　具狀人：________________有限公司

　　法定代表人：______________

　　_____________年__________月__________日

工程施工合同13

　　發包人（全稱）：

　　承包人（全稱）：

　　依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款：

　　金額（大寫）：元（人民幣）

　　六、發包人向承包人承諾按協議約定的期限和方式支付協議價款及其他應當支付款項。

　　七、協議生效

　　協議訂立時間：年月日

　　協議訂立地點：

　　本協議雙方約定生效，本協議生效后承包方和發包人各持一份。

　　發包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

工程施工合同14

　　發包人(全稱)：___

　　承包人(全稱)：___

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協商一致,訂立本合同。

　　一、工程概況：___道路硬化工程硬化面積約___平方米。工程內容包括路基平整、水泥路面澆筑等，概算約為__萬元。

　　二、合同工期：工程在20__年_月__日前完工。

　　三、質量要求及獎懲措施：

　　1、確保合格(由村兩委組織邀請專業人員驗收)，必須做到安全生產，文明施工。

　　2、村內主干線路面按四級公路水泥混凝土路面標準建設，質量目標合格。①水泥混凝土標號C25標號，板厚15cm，彎拉強度4.5Mp以上。②施工中的主要材料應進行各項物理性能指標試驗，其中粗骨料必須采用碎石，并符合國家有關標準規定，根據材料各項指標和水泥的實際標號，選擇配合比(水泥要有出廠證明、質保單);施工中試驗規程應嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規程》，不合格材料不得進場施工。③路面應采取橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施，其磨擦力應符合施工規范要求，路面與其他構造相接應平順，做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪筑后按施工規范要求養護;混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害，且符合規范和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗資料送___村委會一份備查。

　　3、獎懲措施：承包人必須嚴格按有關規范、標準施工，確保工程質量。工程質量未達到合格必須無條件返工，承擔返工損失，保質期為一周年。

　　四、工程承包方式：包工包料，竣工工程結算以承包價為基礎，其承包單價為水泥路面板厚15CM單價為40元/平方米;工程量按實結算。

　　五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，經驗收合格待上級撥款到位后付至總工程款90%，并返還履約保證金;暫扣10%作為工程質保金，質保金在質保期滿后1月內付清。

　　六、承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為：履約保證金弍萬元，履約保證金在工程驗收合格后退回。

　　七、獎罰措施：

　　1、工程在20__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰100元。

　　2、承包人在決標后須向乙方遞交本工程投標時的`項目管理班子詳細名冊，要求項目經理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發包方同意，抽查時發現擅自缺崗除責令到崗外，處以每人每天罰款100元。另外，在工程合同簽訂后不得轉包，否則視為棄標，履約保證金將不退還，該工程予以重新招投標。

　　3、承包人必須接受發包人的監督員監督，接受整改意見。

　　八、安全責任：

　　1、施工前由發包人負責清理好在施工范圍內的農作物;施工期間有關政策處理糾紛由發包人負責。

　　2、承包人施工期間爆破作業人員必須持證上崗(三員三證齊全)，并做好安全保險等相關手續，若由承包人引起的發生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經濟補償均由承包人負責。

　　九、該工程的招標文件作為簽訂施工合同的附件，承包人應遵守建筑業法律、法規和各項有關政策。

　　十、該工程質量保修責任與義務按國務院20xx年1月20日頒發的《建筑工程質量管理條例》等有關法規執行。

　　十一、本合同一式三份，承包人、發包人各執一份,___辦公室存檔一份。

　　十二、合同生效

　　合同訂立時間：20__年_月__日

　　合同訂立地點:___

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　發包人：(公章)___承包人:___

　　代表：住所:

　　電話:電話：

工程施工合同15

　　發包人（以下簡稱甲方）：

　　統一社會信用代碼：

　　通訊地址：

　　承包人（以下簡稱乙方）：

　　統一社會信用代碼：

　　通訊地址：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：______________________________

　　二、工程地點：______________________________

　　三、工程內容：______________________________

　　四、承包形式：______________________________

　　五、工程立項批準文號：______________________

　　六、工程承包范圍：__________________________

　　第二條工程期限

　　一、合同工期總日歷天數_______天；

　　開工日期：______年______月______日；

　　竣工日期：______年______月______日。

　　二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延：

　　１、在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上（每次連續_______小時以上），影響正常施工；停水停電_______天以上；

　　2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；

　　３、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

　　三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。

　　第三條工程價款、結算及付款方式

　　雙方同意按下述第_______方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發票。

　　第一種方式：本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為_______元人民幣（大寫：__________）。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。

　　1、本合同簽訂后_______日內，甲方支付_______元工程款；

　　2、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付_______元工程款；

　　3、余款_______元作為質量保證金，待保修期滿后_______個工作日內無息支付。

　　第二種方式：本合同實行按實結算，雙方依據最新現行定額計價規范和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進行計算，計算后的總價下浮_______%作為本合同的結算價款。

　　1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；

　　2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方審核確認后，付至結算價款的_______%，留_______%做質保金，待保修期滿后_______個工作日內付清。

　　3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。

　　第四條建筑材料、設備的供應和采購

　　一、工程材料、設備由乙方采購。

　　二、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的，方可用于工程；復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。

　　第五條施工與設計變更

　　一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。

　　二、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。

　　三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。

　　第六條工程質量管理及驗收

　　一、質量標準：工程質量符合___________________標準。

　　二、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。

　　三、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

　　四、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。

　　第七條安全施工

　　乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　第八條質量保修

　　一、本工程保修期限為______年，自工程竣工驗收合格起算。

　　二、在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收_______%的`勞務費。

　　乙方保修聯系電話：_____________；乙方保修聯系人：_____________。

　　第九條違約責任

　　一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的_______向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期_______日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣________元。

　　二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。

　　三、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　四、保密事項：

　　除法律規定或合同另有約定外，未經發包人同意，承包人不得將發包人提供的_________需要保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。

　　除法律規定或合同另有約定外，未經承包人同意，發包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。

　　第十條爭議解決

　　本合同在履行過程中如果產生糾紛，則各方應首先友好協商解決。若無法協商，也可通過和解、調解的方式解決，非訴方式無法解決爭議時，雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。

　　第十一條簽訂地點

　　本合同在市區簽訂。