裝飾工程合同書(15篇)

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，合同的用途越來越廣泛，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的裝飾工程合同書，歡迎閱讀與收藏。

裝飾工程合同書1

　　甲方:

　　乙方:

　　本工程甲方委托乙方承擔設計、施工、安裝任務(包工包料) 為明確雙方權利和義務，結合裝修工程的具體情況，雙方達成如 下協議：

　　一、工程概況

　　工程地點：

　　房屋結構：

　　1、工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式：

　　(1) 乙方包工、包料(乙方提供裝修材料明細表);

　　(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　2、工程總造價和工程內容:，設計費元，管理費_____________元，稅金________元，工程內容見工程預算清單、施工圖。

　　3、工程施工安裝內容及施工安裝費用以本工程報價單為準。增加項目經甲、乙雙方協商同意后，簽字生效，另行計費。

　　4、工期：雙方商定本工程工期為，按時按質完成全部施工及安裝任務，即簽定開工報告之日起。

　　二、甲方工作

　　1、對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其它事宜。

　　2、甲方向乙方提供施工所需的水、電。

　　3、甲方在開工前到物業辦理好一切裝修手續。

　　三、乙方工作

　　1、指派工地施工監理，按要求組織施工、保質、保量、按期完成施工任務。

　　2、按照國家建設部有關規定進行操作，做好防火工作。

　　3、按照施工圖紙進行施工。

　　4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　四、關于工程款結算的約定

　　1、簽訂施工合同當日付整。

　　2、工程進場木工完工付整。

　　3、工程驗收后全部結清計元尾款。

　　五、關于材料的約定

　　1、乙方根據圖紙的.要求供應材料。

　　六、關于雙方責任的約定

　　1、甲方責任

　　A、不能按期付款而造成的損失由甲方承擔，工期相應順延。

　　B、因甲方原因變更設計造成材料、人工浪費，損失由甲方承擔，工期相應順延。

　　C、因甲方原因(乙方違約除外)終止合同而工程量未過半，乙方應收取實際工程款。

　　2、乙方責任

　　A、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔。

　　B、在施工中違反操作規則造成人員傷害，責任由乙方自負。

　　C、由于乙方違反物業管理規定所造成罰款和賠償費用，由乙方負責在工程結算款中扣除。

　　D、其它未約定事項由雙方協商解決。

　　七、關于設計與施工及驗收的約定

　　1、乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內約見甲方審圖，經甲方確認后簽字認可，乙方方可施工。

　　2、乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙施工(安裝)。

　　3、在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應

　　4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，且工期不順延。

　　八、違約責任

　　按《合同法》有關規定。.

　　九、裝飾工程報價單，施工圖經雙方協商，達成一致的其他具體問題協議，作為合同的附件，與合同具有同等效力。

　　十、本合同一式兩份,甲、乙各執一份。

　　十一、本合同一經雙方簽章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝飾工程合同書2

　　編號：

　　甲方：

　　乙方：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　承包范圍：

　　承包方式：

　　工程總造價（金額大寫）：￥元

　　依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規。經雙方協商就工程的有關事宜達成如下協議：

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、施工內容：

　　3、工程期限：_____年___月___日開工，_____年___月___日竣工。

　　4、承包方式：一切材料乙方自備。

　　第二條：工程做法及合同價款

　　注1：按實際完成工程量依據合同單價進行結算。

　　注2：以上單價為綜合單價，包括人工費、材料費、管理費、意外傷害保險費、利潤、稅金。

　　注3：工程竣工后，由甲乙雙方測量核實所發生的工程量并提供結算清單。注4：本工程保修期為三年。

　　第三條：付款方式

　　1、簽合同人員進場甲方付乙方30%的工程款。

　　2、工程驗收合格后，付清余款。

　　第四條：工程質量標準及保修

　　1、嚴格按照《安裝分項工程施工工藝規程》及國家現行規范施工及驗收。

　　2、進場先進行原材試驗合格后，方可進行安裝施工。

　　3、整體工程完工，乙方自檢合格后報驗，并以書面形式通知甲方，驗收合格后，雙方辦理移交手續；驗收不合格，乙方必須在限定時間修改后重新報驗。驗收結論以甲方出具的《竣工驗收通用表》為準。

　　4、乙方所施工的項目，根據國家有關規定實施保修，竣工驗收合格后簽訂保修合同，按國家相關規定執行。

　　第五條：甲方工作

　　1、由全面負責本項目的施工監督工作。

　　2、工程驗收合格后，甲方對乙方提交的'工程結算單進行審核。

　　3、甲方街道報驗通知時，及時驗收。

　　第六條：乙方的責任和義務

　　1、由組織過硬的施工隊伍，保證所有施工人員持證上崗并能按操作規程、規范及有關工藝要求進行施工。全面負責工程的施工質量、工期、成本、安全生產和文明施工。

　　安全生產條款：

　　一、認真遵守安全規程制度和有關安全生產指示，根據本組人員的技術、體力

　　思想等情況，合理安排工作，做好安全交代，對本組人員在生產中的`安全健康負責。

　　1、督促本組人員嚴格遵守各項安全炒作規程和安全生產規章制度，

　　2、組織搞好安全活動日，開好班前安全會。

　　3、對新調入工人做好現場安全教育。

　　4、經常檢查所管人員及現場的安全生產情況，發現問題及時解決或及時上報。

　　5、發生工傷事故要詳細記錄及時上報，并組織全組人員認真分析，提出防危措施，發生重大傷亡事故要保護現場，并立即上報。

　　二、工地安全員職責

　　1、堅持“安全第一，預防為主”的方針，對本工地人員和新上崗的職工進行安全生產和文明施工的經常化教育。

　　2、督促本工地人員嚴格遵守各項安全操作規程和安全生產規章制度。

　　3、負責督促和檢查個人防護用品的發放和在生產過程中使用情況。

　　4、協助工地負責人對本工地設施、設備進行安全檢查。

　　5、及時發現事故隱患，與工地負責人一道采取有效措施，防止事故發生。

　　6、協助工地負責人組織安全活動，制訂或修訂安全制度。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　本合同訂立時間：_____年___月___日（即日起生效）

　　甲方：（章）

　　乙方：（章）

　　法定代表人簽字：

　　法定代表人簽字：

　　電話：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　賬號：

裝飾工程合同書3

　　合同編號:____________

　　簽訂日期:________________

　　甲方（委托人）：_________ 代表人：_________

　　乙方（被委托人）：_______ 代表人：_________

　　一、裝飾施工項目：

　　1、裝飾施工地點：

　　______區（縣）______路（村）_____弄（巷）______號_____樓_____室。

　　2、房屋結構：_________________ 。

　　3、裝飾施工內容及要求：（詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準，見附表一）。

　　二、工程期限及保修期：

　　1、工期_______天：（日歷）

　　自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。

　　2、工程保修期：______月。保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起，由乙方開具工程保修單。

　　三、工程造價及付款方式：

　　工程總造價：（大寫）_________（小寫）_______元

　　其中：設計費________元，人工費_______元，材料費_______元。

　　合同生效時，甲方支付總價款的______%，計_____元，其余價款根據施工進度計劃分期支付：

　　______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；

　　______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；

　　______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；

　　余款：______元，工程驗收后一次付清。

　　雙方款項往來，均應出具發票（或正式收據）。

　　四、材料、設備的供應

　　1、甲方提供的材料、設備（見附表二）

　　本工程甲方負責采購供應的'材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場。

　　甲方提供的材料抵現場后，經乙方驗收簽字，并由乙方負責保管，由于保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。

　　2、乙方采購的材料、設備（見附表一）

　　凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規格、型號、質量、計量標準相符，并提交購貨發票，經甲方簽字認可后再行使用。

　　乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異應禁止使用，如已作用，對工程造成的損失由乙方負責。

裝飾工程合同書4

　　合同編號：

　　購貨單位：(以下簡稱甲方)供貨單位：(以下簡稱乙方)

　　為了增強甲乙雙方的責任感，加強經濟核算，提高經濟效益，確保雙方實現各自的經濟目的，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條材料品牌名稱

　　規格數量

　　單價交付時間

　　合計人民幣金額(大寫)

　　第二條產品的質量標準，按下列第()項執行：

　　(1)按國家標準執行;

　　(2)無國家標準而有部頒標準的，按部頒標準執行;

　　(3)無國家和部頒標準的，按企業標準執行;

　　(4)沒有上述標準的，或雖有上述標準，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。產品標準名稱和編號

　　第三條產品的'交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點

　　1.產品的交貨單位：

　　2.交貨方法，按下列第()項執行：

　　1、乙方在收到甲方首批傳真訂單(或電話、短信通知)____個工作日內將貨物送至合同指定地點。重復訂單，____個工作日內將貨物送至合同指定地點。

　　九、雙方的權利和義務：

　　1、如果供應的貨物行情有較大幅度的變化，經雙方協商可根據市場價格對供貨產品的價格做出必要的調整。協商不成，仍按原條款執行。

　　2、如乙方提供的貨物包裝或產品規格不符合要求，甲方有權拒收貨物。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由乙方承擔責任。

　　3、乙方必須向甲方提供生產企業資質證明、營業執照及相關的手續。其提供的產品，必須符合相關的國家、行業或企業標準，并隨貨附帶生產許可證、產品合格證、化驗報告等手續。

　　4、甲方應在乙方所送的貨物到達后及時進行質量檢測，如發現質量問題，乙方須立即現場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應承擔甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償的費用、必要的律師費、罰款等)。

　　5、因乙方產品內在質量問題，引發甲方生產或質量事故，造成甲方損失的，乙方應賠償甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償的費用、必要的律師費、罰款等)，此責任不因甲方已進行質量監測而免除。

　　6、如乙方未按照本合同第六條規定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數量與合同約定不符，應賠償甲方違約金_________元。

　　7、雙方都應保守對方的商業機密。

　　十、補充協議：___________________________________.

　　十一、特別聲明條款：_____________________________.

　　十二、合同有效期：________年____月____日起至20________年____月____日止。

　　十三、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后生效。雙方發生爭議時，協商解決，協商不成任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十四、合同簽訂地：

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶行：開戶行：

　　賬號：賬號：

　　日期：________年____月____日

裝飾工程合同書5

　　發包人(甲方)：________

　　承包人(乙方)：________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定。甲乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上，就發包人室內裝飾裝修工程有關事宜協商一致，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：________

　　2、工程地點：________

　　3、承包范圍：參見合同附件(二)《裝飾工程預算書》所列項目。

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工，發包人包料。

　　第二條工程價款

　　工程價款(大寫金額)叁拾伍萬壹仟玖佰伍拾肆元整詳見合同附件(二) 《裝飾工程預算書》。

　　第三條付款方式

　　1、雙方約定按以下第

　　2、特別費用的約定

　　a、施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。

　　b、施工過程中，由于乙方的原因違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，罰款由甲方負責。

　　c、合同附件預算表中沒有列明稅費的，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門繳納。已經列明稅費的，由乙方負責繳交。

　　3、乙方按雙方簽署的預算附件項目執行，如甲方增加新的工程項目，經雙方協商，另行簽署補充合同，其工程項目涉及的款項，甲方應先預付30%的工程款，工程進度到50%時，甲方在驗收前支付給乙方工程款。如其工程材料款項大于該項目的50%，甲方應按實際比例先支付給乙方備料款。

　　第四條質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。工程驗收標準，雙方同意參照____市地方標準DB3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加或減少的費用，應另簽定補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備、產品質量由甲方自負，施工質量由甲方負責。

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第五條材料供應

　　1、甲方所提供的材料均應用于合同規定的'裝潢工程，非經甲方同意，不得挪做它用。

　　2、乙方提供的材料，未按附件(二)所報的價格或底于報價和品牌.設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備、，必須是符合設計要求的合格產品，并按時供應到現場。如延期，施工工期順延，并按延誤工期處罰，按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第六條工程期限

　　1、工程期限天，開工日期年日，竣工日期________年____月____日。

　　2、如果是乙方原因而延遲完工，每日按

　　3、甲方自行挑選的材料、設備、因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔。乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工中，因工程質量問題，雙方意見不一致而造成停工，均不視為誤工或延遲工期，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以保證繼續施工。

　　5、施工中如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方承擔全部施工費用。如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　6、施工中，甲方未經乙方同意。私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條工程驗收

　　1、工程質量驗收,(按附件二圖紙報價材料等驗收),除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部竣工后，乙方通知甲方進場竣工驗收。

　　2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在十天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任，甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定時間內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期，但甲方應承擔工序及工程的竣工日期。

　　4、甲方驗收工程合格后，雙方辦理工程結算和竣工移交手續。

　　第八條其他事項

　　1、乙方指派(姓名)為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量按期完成施工任務。

　　2、乙方負責施工現場的安全、.嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。XX發生，必須盡快負責修復或賠償。

　　3 、乙方必須做好對施工人員參加各類人身保險.一但發生事故乙方自己解決.對甲方無關系.

　　4、乙方嚴格履行合同，實行信譽工期。

　　5、乙方在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為12個月。在保修期內由于乙方施工不當造成的質量問題，乙方無條件進行維修，如果由于甲方使用不當，造成的裝飾面損壞或不能使用，乙方酌情收費進行維修。

　　第九條違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使雙方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條爭議解決

　　1、本合同履行期間。雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決，或憑本合同和乙方開具的統一發票向____市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。

　　2、當事人不愿通過協商，調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向雙方當地仲裁委員會申請仲裁，向人民法院提起訴訟。

　　第十一條合同的變更和終止

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后，重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式通知對方，應按合同總價款的30%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式通知對方，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條合同生效

　　1、本合同和合同附件雙方蓋章，簽字后生效。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同(包括合同附件，補充合同)一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

裝飾工程合同書6

　　發包人（甲方）：________________________

　　住所：______________________電話：____________傳真：____________

　　委托代理人：________________________電話：____________傳真：____________

　　承包人（乙方）：________________________

　　住所：______________________電話：____________傳真：____________

　　法定代表人：________________________電話：____________

　　本工程設計人：________________________電話：____________

　　施工隊負責人：________________________電話：____________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2、工程地點：__________________________________。

　　3、承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　（1）承包人包工、包料；

　　（2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料；

　　（3）承包人包工、發包人包料。

　　（附件即經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。）

　　第二條施工圖紙

　　雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　（1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；

　　（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

　　施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　第三條甲方工作

　　1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　第四條乙方工作

　　1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5.對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　第五條關于工期

　　1.工程期限____________天，開工日期年____________月____________日，竣工日期年月日。

　　2.因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因導致工期延誤的，工期不予順延。

　　3.因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：

　　（1）遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭、等不可抗力的；

　　（2）經雙方同意的工程量變化和設計變更；

　　（3）因與甲方和乙方無關的第三方的.原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地（小）區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為；

　　（4）經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費；

　　（5）經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

　　第六條

　　關于材料供應和保管

　　1.任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規規定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場，并通知對方當事人驗收簽字確認。

　　2.對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔。

　　3.材料和設備進場后，統一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。

　　第七條關于質量和驗收

　　1.工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》（gb50327-20xx）為質量評定驗收標準。

　　2.甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續；甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。

　　3.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。

　　4.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后天內組織驗收，并辦理驗收移交手續。

　　5.驗收時，工程項目合格率達到____________%時（以上程價款比例為準），其他不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應予以確認。

　　6.乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。

　　7.甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：__________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　8.工程未驗收的，甲方不得先行使用。

　　第八條關于工程價款及結算

　　1.雙方約定按以下第____________種方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，發包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：

　　支付次數____________支付階段或時間____________支付金額

　　第一次______________________支付____________元；

　　第二次______________________支付____________元；

　　第三次______________________支付____________元；

　　第四次____________工程驗收后天工程總造價的5%，約____________元。

　　（2）其他支付方式：______________________。

　　2.雙方同意工程的結算方法按下列第____________種進行結算：

　　（1）固定價格，本工程總價款為____________元；

　　（2）單價不變，按實際數量加損耗率計算，但是總價不得超過____________元。

　　a.乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；

　　b.瓷磚面積為：實際面積+6%×實際面積；

　　c.實木地板面積為：實際面積+6%×實際面積，拼花部分面積+10%×拼花部分面積；

　　d.木工衣柜類面積為：實際面積（平方米取整數值，小數位不夠0.5平方米按0.5平方米計算，超出0.5平方米的按1平方米計算）；

　　e.其他按項項目按項計算；

　　f.其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%×實際面積；

　　g.估價項目測量后再具體報價；

　　h.經甲方同意代購的項目按預算內造價購買，經甲方同意可以調整。

　　3.特別費用的約定：

　　（1）施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。

　　（2）施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，罰款由甲方負責。

　　（3）合同附件預算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納；已經列明稅費的，由乙方負責繳交。

　　（4）物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。

　　4.乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%，則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。

　　5.工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料后天內未有異議，即

　　視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。

　　第九條工程預算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。

　　第十條責任與罰則

　　1.施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。

　　2.因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付____________的違約金。

　　3.因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。

　　4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照____________支付乙方延期付款違約金。

　　5.未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。

　　6.因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。

　　第十一條雙方如對合同的執行發生爭議，應友好協商解決：協商無效的，可提交人民法院訴訟。

　　第十二條附則

　　1.本合同一式兩份，雙方個執一份，同具法律效力。

　　2.本合同履行完成后自動終止。

　　甲方（簽字）：________________________乙方公司（蓋章）：____________

　　現場代表（簽字）：___________________現場代表（簽字）：____________

　　證件名稱：______________________證件名稱：______________________

　　頒發機構：______________________頒發機構：______________________

　　證件號碼：______________________證件號碼：______________________

　　__________年____月____日___________年____月___

裝飾工程合同書7

　　甲方：

　　乙方：南岳區白蟻防治所

　　一、預防工程范圍及面積

　　預防工程范圍：

　　預防工程面積：

　　二、工程費用

　　依照湖南省物價局核定的收費標準及雙方協商結果，本項工程房屋裝飾裝修白蟻預防費用為人民幣： 元（大寫）

　　三、工程質量標準

　　乙方應嚴格按照國家建設部和湖南省建設廳白蟻預防技術規程操作，達到合格標準。

　　四、工程驗收

　　對施工完成的項目，甲方現場進行簽字驗收。

　　五、工程包治期限 包治期限為五年。

　　年 月 日起至 年 月 日止。（已發現蟻害未進行滅治處理的無包治期限，只進行一次施藥處理）

　　六、權利義務

　　（一）、甲方權利義務

　　1.向乙方提供裝飾裝修方案、圖紙等相關資料；

　　2.及時向乙方通報裝修工程施工進度，配合乙方進行白蟻預防施工，做好施工協調工作；

　　3.包治期間內，甲方如對預防處理好后的'房屋進行新的裝飾裝修，需提前與乙方聯系，另行簽訂補充合同，否則該工程不享受期限包治。

　　4. 如果在包治期限內發現蟻害，應及時通知乙方進行防治；

　　（二）、乙方權利義務

　　1.進行施工防治時，應主動接受甲方現場監督，確保質量。

　　2.施工防治完畢后，應及時向甲方交待相關安全注意事項。

　　3.包治期間，防治范圍內發生蟻害，應及時進行免費防治。

　　七、違約責任

　　（一）、甲方應按本合同第二條、第四條、第六條第一款履行責任，如有違以上任一條款而影響防治質量的，責任有甲方自負。

　　（二）、乙方應按本合同第一條、第三條、第五條、第六條第二款履行責任，如有違以上任一條款導致蟻害發生，在包治期限內由乙方無償治理。

　　本合同一直兩份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方：（公章） 乙方：（公章）

　　代表名稱：

　　地址：南岳區南街50號 地址：

　　電話：0734-5679790 電話：

　　年 月 日

裝飾工程合同書8

　　裝飾工程名稱：

　　建設單位（甲方）：

　　施工單位（乙方）：

　　蘇州市經濟貿易委員會制定

　　蘇州市工商行政管理局 監制

　　蘇州市室內裝飾工程合同

　　甲方（委托人）：乙方（被委托人）：

　　一、 裝飾施工項目：

　　1、裝飾施工地點：

　　2、房屋結構：

　　3、裝飾施工內容及要求：（詳見報價單，并以報價單為準）。

　　二、工程期限及保修期：

　　1、工期：天。因天氣變化造成施工難度，影響施工進度，工期順延。

　　自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2、工程保修期：月。保修期：月。保修期自本工程竣工驗收合格之日

　　起，由乙方開具工程保修單。

　　3、在工程保修期內，如甲方人為造成損壞，要求乙方維修，甲方應全額付給乙方材料費及人工維修費。

　　三、工程造價及付款方式：

　　工程總造價：（大寫） （小寫） 元。

　　合同生效時，甲方支付總造價的 20 %，其余價款根據施工進度計劃分期支付：水電工完，瓦工材料進場施工之前，支付總價款的35 %，瓦工結束，木工材料進場施工之前，支付總價款的40 %，余款：5%，于工程驗收合格后付清。雙方款項往來，均應出具正式收據。

　　四、材料、設備的供應

　　1、甲方提供的材料、設備：

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按施

　　工進度計劃及時供應到現場。

　　2、乙方采購的材料、設備：

　　凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規格、型號、質量、計量標準相符，經由甲方簽字認可后再行使用。乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　3、 甲、乙雙方采購的材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的室內裝飾材料有害物質限量強制性國家標準。

　　五、施工前準備細則

　　1、甲方

　　⑴ 開工前，向乙方提供經確認的施工圖紙或工藝質量說明1份，并向乙方進行現場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。

　　⑵ 向乙方提供施工需用的水、電等必備設施，并說明使用注意事項。

　　⑶ 施工中使用公用部位操作，由甲方負責協調鄰里關系，保證乙方正常施工。⑷ 如需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。⑸ 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。⑹ 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，需征得乙方同意并應支付趕工費，待簽訂工期變更協議、確定趕工費后再行趕工。

　　⑺ 甲方代表對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。甲方其他家庭成員對工程及乙方的`意見均需甲方代表與乙方代表接觸。

　　2、乙方

　　⑴ 組織施工圖紙或工藝質量的現場交底，擬定施工方案、進度計劃，交甲方審定并簽字認可。

　　⑵ 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。⑶ 乙方委派： 為駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，協調由乙方負責的各項事宜。

　　六、施工安全與防火

　　1、甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質量說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　2、乙方在施工期間內應嚴格遵守1993年7月29日發布的中華人民共和國行業標準《室

　　內裝飾工程質量規范》、《建筑安裝工人安全操作規范》，注意施工安全。

　　3、由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔責任并承擔由此引發的一切經濟損失。

　　七、工程施工變更

　　1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系，簽訂變更單后方能進行該項目施工，所引起增減費用，可在工程第三批付款時，一并結清。如需減項不可超過總價的5%。

　　八、工程質量、驗收及結算

　　1、工程質量按1997月3日發布的中華人民共和國行業標準《家庭裝飾工程質量規范》以施工圖紙、工藝質量說明，設計變更的內容為合格標準依據。

　　2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。

　　3、工程竣工驗收，乙方應通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，

　　驗收合格辦理移交手續。如甲方在規定時間內不能阻止驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　4、工程竣工結算，乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料5

　　天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內結清尾款。

　　九、違約責任

　　1、甲方責任

　　⑴ 未按合同規定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲

　　方引起的其他原因等，除工程日期得予順延外，還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程造價的1‰。

　　⑵ 由于甲方提供的材料、設備質量問題或規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示

　　使用的而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　⑶ 工程未經驗收，提前使用，發現質量問題，自己承擔責任。

　　⑷ 甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的1‰支付違約金。

　　⑸ 甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建筑物及設備管線，乙方有權拒絕施工。

　　2、乙方責任

　　⑴ 工程質量不符合合同規定，甲方有權要求限期無償修理或返工，造成損失由乙方負責。

　　⑵ 由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的1‰支付違約金。

　　⑶ 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場陳設和其他物品，如有損失，應視情況予以賠償。

　　⑷ 未經甲方同意，擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責。

　　3、本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程預算總價的20%的違約金，并承擔由此造成的其他經濟損失。

　　十、爭議或糾紛的處理

　　1、本合同履行期間上方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，

　　上方可采取協商解決或請裝飾市場管理辦公室及有關部門進行調解。

　　2、雙方協議或調解不成時，雙方同意由同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可以向人民法院起訴）。

　　十一、附則

　　1、本合同一式四份，雙方各執二份。

　　2、本合同甲乙雙方簽字后，即可生效。

　　十二、其他約定

　　1除甲方不能按時付款外，乙方不得停工。

　　2乙方施工期間，水電費由甲方自理。

　　3嚴格按照報價表中所列項目施工。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　代表人： 法定代表人：

　　單位地址：單位地址：

　　年 月 日年 月日

裝飾工程合同書9

　　上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現已審理終結。

　　原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協議書》，協議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程，具體內容見工程預（結）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質期為一年。簽訂協議后，原告進場施工，在施工過程中，根據原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。

　　另查，原告并不具備房屋工程裝修資質。

　　原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預（結）算報價表及清楚其內容，故應視為雙方已結算，被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。

　　上訴人黃某上訴稱：

　　一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；

　　二、原審適用關于建設工程合同的規定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發包人的意思，完成了承攬項目，再進行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。

　　三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后，發現該房存在超過20處質量問題，被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關法律規定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：

　　1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；

　　2、駁回被上訴人的訴訟請求；

　　3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。

　　被上訴人梁某辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。

　　本院對于原審認定的事實予以確認。

　　本院認為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。

　　首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的`一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規定的同時，在法律法規對建設工程合同有特殊規定的情況下應當優先適用該特別規定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質，故該協議違反法律及行政法規的強行性規定，應屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。

　　其次，關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中，明確確認了以下事實：其一，訟爭工程已經完工，且其已經入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質量問題。根據上訴人的自認，該案所涉法律關系中的權利、義務明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據，本院不予支持。

　　至于訟爭工程的質量問題，在原審法院行使了充分的釋明權的情形下，上訴人明確表示就質量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質量問題不作相應審查，故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。

　　本判決為終審判決。

裝飾工程合同書10

　　委托方：(簡稱甲方)____________

　　地址：____________

　　施工方：(簡稱乙方)：________

　　地址：________

　　茲有____________工程，經雙方確定設計、預算，決定由乙方施工，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著相互協作，確保施工項目順利完成的原則，經過甲乙雙方協商簽定合同。

　　一、工程名稱：________________

　　二、工程地點：________________

　　三、工程造價：預算價(人民幣)

　　四、工程承建范圍：

　　所有項目以甲乙雙方確定的預算書中內容為準。

　　承包形式：⑴包工包料⑵包工⑶部分包料⑷業主自購

　　五、付款方式：

　　1.合同簽定當天，甲方應支付乙方工程款人民幣___________;

　　2.乙方水電驗收后，甲方應付乙方工程款人民幣___________;

　　3.工程完成80%指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成，甲方應付乙方工程款人民幣________;

　　4.竣工驗收后____天內，如無工程質量遺留問題，甲方將本工程總造價的余額一次性支付給乙方。

　　5.工程款全部結清后，乙方向甲方開具收據為工程主要憑證。

　　六、工程期限：

　　1.雙方商定總工程為_____天(不含節假日)。開工日期為________年____月____日，竣工日期為________年____月____日。

　　2.對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期順延;

　　⑴工程質量變化或設計變更;

　　⑵不可抗力;

　　⑶甲方同意工期順延的其他情況。

　　七、甲乙雙方職責：

　　甲方職責：

　　1.對乙方進行監督管理;

　　2.對乙方的施工進度進行審核;

　　3.協助乙方安排施工場地;

　　4.負責辦理乙方進場前的報批，報建及工人進場的一切手續;

　　5.按時支付乙方工程款，確保工程進度。

　　6.無償提供施工期間的.水源、電源。

　　7.甲方在堅定合同時認可的設計方案，乙方在按設計方案正常施工或已施工完畢的項目，如甲方提出要更改或拆除重做，甲方應補償乙方施工人員每人每天80元，材料損失按市場實際價格由甲方補償購買。

　　乙方職責：

　　1.乙方提供設計，設計方案以及圖紙必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-)

　　2.必須嚴格按照執行安全施工圖施工，確保工程質量，按合同或補充協議所規定的時間，如期完工，并保證正常使用。

　　3.施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成本合同工程。

　　4.嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定。

　　5.有責任做好材料、設備的采購、保管工作。

　　6.保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

　　7.參加工程驗收工作，準備驗收報告單。

　　8.嚴格按照雙方認可的合同附件《裝修預算》所約定的供材方式和內容進行提供。

　　9. 提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的十種《室內裝飾裝修有害物質限量》標準，和經行政部門批準具有檢測資質的專業檢測部門提供的檢測合格報告。

　　八、增減項目：

　　1.甲方要求減項的，應在材料進場前提出。否則應按實際情況補償乙方材料費用及材料搬運費用，并納入結算。

　　2.甲方要求增加的項目，應在進行此道工序一周前提出，并與乙方簽定項目追加單，工期相應順延。

　　3.增加項目造價累計超過1000元的，應納入二期工期款中支付。如已超過二期工程中支付日期，則應在簽字項目追加單____日內支付，否則乙方可不做此增項。

　　4.如須更改設計圖紙的，提出一方應在進行此項施工五天前提出，并出具相應變更圖紙。

　　九、違約責任：

　　1.甲方未按時支付工程款，如經乙方通知____日內仍未付款。乙方可自行停工。同時甲方應賠償乙方人工損失，人工按80元工日計。工期順延。

　　2.乙方未按本合同或其附件規定的日期交工，每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民幣，并納入結算。

　　3.結算款的尾款必須嚴格按照付款方式支付，否則乙方將根據相關法律要求甲方履行。

　　4.施工過程中所有發生的安全事故以及造成的損失，均由乙方承擔，與甲方無關。

　　十、驗收及保修;

　　1.驗收日期以乙方向甲方提交書面申請____日期為準。

　　2. .在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;

　　⑴材料驗收;

　　⑵隱蔽工程驗收;

　　⑶竣工驗收;

　　3.工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后____日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，簽署保修單，提交水電改造圖。

　　4.雙方進竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全與清潔。

　　5.雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格。此造成的損失由甲方承擔。

　　6.保修范圍為：乙方施工過程由于手工，用材不合規范，造成甲方使用不便及損壞的，屬保修范圍。

　　7.保修期為兩年：

　　十一、其他說明：

　　1.所有圖紙必須經甲乙雙方簽字確認后可用作施工，甲乙雙方不得隨意更改。

　　2.所謂不可抗力，是指不能預見、不能克服的客觀情況，包括自然界的原因引起的不可抗力(如風暴、地震等)和社會原因造成的不可抗力(如動亂、戰爭等)。

　　3.合同一式兩份，甲乙雙方個執一份，具同等法律效力，經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。如有未盡事宜，甲乙雙方可進行協商另定補充協議作為合同之附件。

　　4.本合同履行完畢后自動終止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

裝飾工程合同書11

　　甲方：

　　乙方：

　　現有 裝飾工程委托乙方進行裝飾設計及施工，在甲乙雙方友 好協商的基礎上，結合本裝飾工程的具體情況，就本工程項目的承包達成以下協議：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：。

　　2、工程地點：。

　　3、工程施工內容：以預算上所列項目為準。

　　4、承包方式：包工包料

　　5、工程工期：工程自年年 月 日竣工。

　　6、合同價款：項目另做變更。

　　7、付款方式：

　　A、合同簽訂當天，甲方向乙方支付人民幣。水電工、泥工基本完成，甲方向乙方支付人民幣30% 。木工基本完成，甲方向乙方支付人民幣幣。

　　B、驗收合格無質量問題，甲方向乙方付清余額。 甲方責任：

　　1、量、進度進行監督檢查，辦理驗收、登記手續和其他事宜。

　　2、工程開工前向乙方確認該工程的項目內容及作法說明，購買材料。

　　3、工程施工過程中，保證乙方施工所必需的水、電，保證乙方施工所需的日工作時。

　　4、甲方負責辦理物業管理處、城管、消防等部門的一切手續和相應費用，確保乙方進場時間。

　　5、根據甲方實際需要自購的'施工材料、設備、設施等，甲方應在接到乙方通知后一天內采購供應至工地現場。

　　6、保證按期支付工程款。

　　7、因甲方原因造成的材料、人工的相應增加所產生的費用由甲方負責。

　　二、乙方責任：

　　1、指派為乙方駐施工現場代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務。參加竣工驗收、編制工程結算單，解決由乙方負責的各項事宜。(并指派人員協助甲方選購材料，確保所購材料質量。)

　　2、嚴格執行籬工規范、安全操作規范、防火安全規定、環境保護規定;嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，對施工中項目變更、更改設計的施工做法，事先交甲方審定、批準后方可施工。

　　3、遵守有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保衛、垃圾處理等工作。

　　4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆毀原建筑物結構及各種設備管線。

　　5、施工過程中在工地發生的安全事故由乙方負責。

　　四、工程質量、工期、保修：

　　1、本工程以(湖南地區裝飾裝修驗收標準)為質量驗收標準。

　　2、由于甲方原因臨時更改圖紙、或其提供的材料設備質量不合格、或非乙方造成的停水停電等不可抗拒的因素影響工程的質量、工期，工期須延。

　　3、由于乙方原因造成的質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　4、由于甲方原因導致施工中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，按每天150元/天/人補償乙方。甲方不按合同約定撥付工程款，每拖欠一天，按付款額的2%支付滯納金。

　　5、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方約金。

　　6、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用所造成的損失由甲方負責。

　　7、乙方包工包料施工的項目保修：工程驗收后貳年內免費，貳年后維修只收取成本費。

　　8、因一方原因合同無法繼續履行時，應通知雙方辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　五、附則：

　　1、本協議正本兩份，雙方各執一份，具有同等效力。

　　2、本協議自簽訂之日起生效，全部履行完畢后自動終止。

　　3、本協議之未涉及或未詳款部分，以政府或有關主管部門所規定為準。

　　4、凡本協議或與本協議有關的爭議，雙方應友好協商解決。

　　5、本協議之未盡事宜，雙方另行協商。另議所形成之書面文件，為協議之補充，與本協議具有同等效力。

　　經甲乙雙方協商，甲方將裝修工程款匯入長沙市芙蓉區家輝裝飾設計有限公司賬號如下：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝飾工程合同書12

　　委任單位：

　　施工單位：

　　就裝飾裝修工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程項目內容：

　　四、工程期限：本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。

　　五、工程造價為人民幣：××

　　六、付款方式：

　　1、合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。

　　2、開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)

　　七、材料設備：

　　本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

　　八、工程施工：

　　1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

　　2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

　　3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的'增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

　　4、乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

　　5、如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。

　　九、工程質量：

　　1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

　　2、由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

　　3、由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。

　　4、裝飾工程質量保修一年。

　　十、工程驗收：

　　由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

　　十一、違約責任：

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

　　十二、備注：

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。

　　十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：

　　代表人： 代表人：

　　日期： 日期：

　　簽訂合同地點：

裝飾工程合同書13

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約地：

　　為了發揮甲、乙雙方各方的優勢，增強企業的競爭力，甲方（資質方）經與乙方（掛靠方）經充分協商，就雙方合作事宜達成以下協議：

　　一、合同標的

　　乙方承攬的____________________工程,屬于甲方經營資質范圍，乙方以甲方名義及其提供的經營、資質文件承攬施工，并接受甲方的行業指導意見，甲方向乙方收取項目管理費用。

　　二、合作期限

　　本合同項下合作期限為：自該工程施工合同簽署生效起至該工程履行完畢止。

　　三、管理費

　　1、管理費用為該工程施工合同所反映的總金額的____%計收。

　　2、該管理費用，若乙方從甲方賬面過賬的，甲方可以從到賬金額中扣除；或甲方開具委托收款書由乙方收款時，由乙方交付給甲方。

　　3、若建設方支付的工程款轉入甲方帳戶的，在三日內轉給乙方；涉及甲方開出發票的，稅金由乙方承擔；

　　四、稅費及權益

　　1、凡由施工單位負責交納的稅費等有關費用，均由乙方負責；

　　2、需由甲方開具發票的，稅金包括：營業稅 %。

　　3、除涉及甲方的稅金及管理費外，工程所獲權益均屬乙方；

　　五、經營管理

　　1、甲方必須合法經營，維護現行的商業信譽，提高企業競爭力，確保市場主體地位，確保并逐步提高相應的資格、資質；不得干預乙方的經營；

　　2、甲方應協助乙方辦理工程項目協議的簽訂、蓋章等相關手續；

　　3、乙方掛靠在甲方名下，在工程業務上自主經營、自負盈虧、獨立核算，嚴格執行以甲方名義與建設方簽訂的項目協議并自覺維護雙方的信譽，；

　　4、合作期間，若乙方因承攬業務之需，需要招用、雇傭員工，由乙方自主決定；

　　5、乙方須對自行招用的工人應加強管理、教育，在上崗前必須接受各項培訓和安全教育；

　　6、乙方在施工過程中，要嚴抓工程質量，若因乙方原因導致工程驗收不合格的，其責任由乙方自行處理、承擔，與甲方無關；工程結束后的'質量保修責任亦由乙方全部負責；

　　7、因業務上產生的糾紛（包括與建設方之間發生的糾紛），由乙方負責處理，責任亦由乙方承擔；若因業務上的糾紛未能協調解決而在訴訟程序中解決的，甲方須配合乙方共同處理，甲方不承擔經濟責任；

　　六、施工安全

　　1、乙方必須嚴格按照相關法律、法規、施工技術規范、驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，并盡到安全施工、文明施工等作為施工人應盡的責任，避免安全事故的發生；

　　2、在施工過程中，乙方的施工組織管理行為均由乙方獨立完成并完全負責；

　　七、違約責任和爭議的解決方式

　　本合同項下的相關事宜，若出現爭議糾紛時，雙方友好協商解決；協商不成時，任何一方有權向其駐地人民法院起訴。

　　八、其他

　　1、本協議雙方簽名蓋章生效，相應工程合同執行完畢，本合同自動終止。

　　2、本協議一式四份，雙方各執兩份。

　　3、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。

　　甲方（章）： 乙方（章）：

　　締約代理人： 締約代理人：

　　日期： 日期：

　　附：甲、乙雙方企業營業執照復印件

裝飾工程合同書14

　　發包人編號：

　　承包人編號：

　　備案編號：

　　鑒證編號：

　　發包人：

　　承包人：

　　按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協商達成如下協議。

　　第1條 工程概況

　　1.1工程地點：

　　1.2工程內容：房屋間數 室 廳;總建筑面積 平方米。

　　1.3承包范圍： 1.4承包方式：雙方商定采取下列第 種承包方式：

　　(1)承包人包工包全部材料;

　　(2)承包人包工包部分材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　1.5 開工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　總日歷工期(包括法定節假日)： 日

　　第2條 合同價款與支付

　　2.1合同價款

　　金額(人民幣大寫)：￥：

　　2.2合同價款采用方式

　　雙方商定本合同價款采用第 種方式確定。

　　(1)采用固定價格。固定價格加 %包干風險系數計算。包干風險包括 (2)采用可調價格，按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　(3)成本加酬金

　　2.3工程預付款

　　合同生效后，發包人向承包人預付工程款 %即人民幣(大寫) 預付款扣回的時間、比例：

　　2.4工程款(進度款)支付

　　(1)工程款支付方式：

　　(2)工程款支付金額和時間： 工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款(進度款)同期調整支付。

　　發包人不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。

　　第3條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：

　　(1)發包人自行提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。

　　(2)由承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(費用包含在合同價款內)。

　　第4條 發包人工作

　　4.1指派 為發包人駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　4.2裝飾裝修工程開工前，負責向物業或者房屋管理機構辦理申報登記，并應當與物業管理單位簽訂裝飾裝修管理服務協議，主動接受監督管理。如確實需要拆改原建筑主體和承重結構或設備管線(水、電、暖氣、煤氣管道)，負責到有關部門辦理審批手續。

　　4.3向承包人提供施工所需的水源、電源，并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。

　　4.4負責清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。

　　4.5開工前應確認施工圖紙或作法說明，并向承包人進行現場交底。

　　4.6負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，如無能力處理也可委托承包人處理，承擔相應的費用。

　　第5條 承包人工作

　　5.1指派 為承包人駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。

　　5.2嚴格按照圖紙或作法說明及質量標準進行施工，做好各項質量檢查記錄。嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　5.3嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。

　　5.4未經發包人同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　5.5工程竣工未移交發包人之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　5.6保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

　　第6條 材料供應

　　6.1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。

　　6.2由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由發包方承擔。

　　6.3凡由承包人采購的'材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包人負責。

　　第7條 安全生產和防火

　　7.1發包人提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。

　　7.2發包人提供確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　7.3承包人進行裝飾裝修活動，要嚴格遵守施工安全操作規程，按照規定采取必要的安全防護和消防措施，不得擅自動用明火和進行焊接作業，保證作業人員和周圍住房及財產的安全。

　　7.4由于承包人在裝飾裝修設計和施工過程中違反消防法及有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第8條 工程質量及驗收

　　8.1雙方約定本工程質量應達到國家質量評定 標準(可選擇優良或合格)。

　　8.2優良工程等級增加的經濟支出 8.3本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及國家制定的現行裝飾裝修施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　8.4發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收，承包人可自行驗收，發包人應予承認。

　　8.5工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收，并辦理驗收和移交手續。

　　8.6裝飾裝修工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，應當向發包人提交說明書、保修單和環保說明書。

　　第9條 工程變更

　　9.1發包人對工程項目及施工方式如需變更，雙方均應及時辦理變更洽商簽證，方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。

　　9.2承包人提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用，必須經發包人批準。

　　第10條 竣工結算

　　10.1工程竣工合格后，承包人應及時向發包人提出工程竣工結算報告，辦理竣工結算。發包人接到竣工資料后三日內如未有異議，即視為同意。

　　10.2工程結算報告經發包人批準后，雙方簽字，三日內由發包人向承包人結清工程尾款。無正當理由不辦理結算，應承擔違約責任。

　　第11條 工程保修

　　11.1驗收合格后，承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。

　　第12條 違約責任

　　12.1由于發包人原因導致延期開工或中途停工，應承擔違約責任。每停工或窩工一天，發包人支付給承包人 元。發包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的

　　支付滯納金。

　　12.2由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發包人 元違約金。

　　工程質量達不到雙方約定的質量標準，扣除工程總價的 %。

　　12.3承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　12.4未經發包人同意，承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責并承擔損失。

　　12.5承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，應依法承擔賠償責任。

　　12.6未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用，造成損失由發包人負責。

　　12.7因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　12.8雙方約定其它違約責任：

　　第13條 爭議的解決方式

　　13.1本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決：

　　(一)提交大連仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向工程所在地人民法院起訴。

　　第14條 不可抗力

　　14.1雙方關于不可抗力的約定：

　　第15條 保險

　　第16條

　　本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存一份。雙方約定合同副本份數：

　　第17條

　　合同備案、鑒證

　　合同備案、鑒證：(現場簽字)

　　發包方：

　　法定代表人：

　　身份證號：

　　承包方：

　　法定代表人：

　　身份證號：

　　第18條

　　合同日期

裝飾工程合同書15

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同依據國家工商局和國家建設部共同制定GF-96-0205建筑裝飾工程施工標準合同(乙種本)訂立，具體合同條款如下：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程項目：塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手

　　4、工程范圍及內容：泰爾國際1#、2#、3#、4#、5#、6#樓按圖紙設計要求與甲方指定材質購料施工，所有塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手

　　5、承建方式：雙包，即包工包料

　　6、工程質量：合格

　　7、合同價款：約壹仟萬元整(實際金額以最后決算為準)

　　8、甲方現場代表：

　　9、乙方現場代表：

　　10、本工程包括項目(按提供幕墻施工圖)：1#、2#、3#、4#、5#、6#號樓所有塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手

　　二、預算施工面積：塑鋼窗、百葉窗、幕墻(約計)11500m2，欄桿、樓梯扶手約3000m。

　　三、合同承包單價：

　　塑鋼窗： 元/m2;百葉窗： 元/m2;幕墻： 元/m2;欄桿、樓梯扶手 元/m(具體所用材質按乙方所提供材料報表作附件;如實際施工所用材質與報表不同，單價另行計算)。

　　四、工程結算依據

　　國家有關建筑安裝及裝飾工程的計算規則以及該工程竣工圖為結算

　　五、乙方向甲方提供承包合同履約的擔保金為柒拾萬元整(小寫：70萬元整)不計息。

　　六、材料供應

　　由乙方按照設計要求供應。先提供樣品按樣品驗收、檢查。

　　七、付款方式

　　工程預付款和工程進度款的支付辦法：3#、4#、5#、6#樓盤每一幢做完后按實際完成工程量付80%，1#、2#樓盤每月按完成工程量付款80%，余下的工程款待竣工驗收合格后一次性付總工程款17%，留3%作為保修金，一年期滿后付清。

　　八、履約保證金返還：竣工驗收合格，無重大質量安全事故退還保證金不計息。

　　九、現場簽證

　　本工程施工中如發生工程項目及工程數量增減，工程結構、工程設計變更及材料變更等，均應及時辦理簽證手續，提出工程變更通知等，以作為辦理工程結算的依據。

　　十、質量與檢驗

　　1、施工單位應根據施工竣工規范和技術操作規程，按照設計單位及甲方認可的設計方案及施工圖進行施工。隱藏工程雙方應共同驗收。

　　2、工程質量應達到國家質量評定單項合格工程標準。取得四川省遂寧市相關法定驗收部門的竣工驗收報告。

　　3、如果工程使用的原材料不符合國際、部標的不合格產品，或乙方未按照設計要求或國標部標相關安裝規范的要求進行安裝，乙方不能因其保修期已過而免除違約責任和賠償責任。

　　十一、甲方責任及義務

　　1、甲方應按合同中規定的付款條件及時付款。若甲方未及時付款，按1‰/天計算利息。

　　2、甲方對工程進度、質量及現場材料進行監督檢查，對違反合同規定的施工及時糾正。并有權作出相應的處罰。

　　3、甲方收到乙方經甲方現場代表簽字的請款報告，甲方須在三日內將工程款匯入乙方的指定賬戶。

　　十二、乙方責任及義務

　　1、乙方應按合同規定保證工程質量、進度、安全施工。如乙方未按合同約定時間安裝完成本工程，未按時將經檢驗合格的工程交付給甲方，應支付甲方延期交付滯納金100元每天。

　　2、乙方應嚴格按照甲方簽字認可的.施工圖進行施工。如乙方未按施工圖紙進行施工，或未使用約定之合格材料的，甲方可通知其限期整改，且工期不得順延。如乙方拒絕整改或未按期整改超過(7)天，乙方應支付甲方違約金1000元每次。如乙方超過3次拒絕或超期整改，乙方應除依約支付違約金外，甲方還可解除合同，乙方只能按已完工程之合格總量結算后收取70%工程款。

　　3、乙方進場所有人員必須服從甲方及施工總包方的管理，文明施工，違者甲方及總包方有權按照施工現場的管理規定給予處罰。

　　4、乙方現場施工人員與乙方為雇傭關系，施工人員的工資、勞動保護、勞動安全等有勞動法調整的法律責任均由乙方承擔，甲方與乙方現場施工人員無任何勞動法律關系。

　　十三、質量驗收以《建筑幕墻工程及室內裝飾標準及技術規范》(JGJ102-20__)(JG3035-96)。

　　十四、竣工驗收

　　1、工程完工后，乙方應及時提交技術資料、竣工圖和竣工驗收報告。竣工日期為乙方送交報告，取得并向甲方提供相關職能部門驗收報告的日期。

　　2、甲方代表在收到乙方送來的全套報建、驗收資料及竣工報告7天內不組織驗收，應視為工程驗收合格以及竣工驗收報告已被批準，甲乙雙方即可辦理結算。

　　十五、結算方式

　　1、乙方以書面形式提交甲方結算通知書 。

　　2、本合同結算辦法按實際已完合格施工內容照實結算。

　　3、甲方代表在5天內不辦理結算手續視為該結算文件批準認可。

　　十六、工程質保

　　十七、施工安全

　　1、乙方進場施工時，嚴格按國家及成都市安全文明施工規定組織施工，制定切實可行的安全文明施工管理規章制度 ，建立完善的安全管理機制，并在施工中嚴格監督實施。

　　2、凡因乙方原因，乙方及乙方相關人員在施工過程中，發生的人員安全傷亡事故，由乙方自行承擔一切責任，并由乙方完全承擔一切損失費用。如第三方原因造成乙方人員傷亡或財產損失，先由乙方負責處理，承擔費用，后由乙方向責任方追償，甲方可協助乙方處理相關事宜。

　　3、因乙方原因造成甲方或第三方人員傷亡或財產損失的，應由乙方承擔一切責任和賠償費用。((包括但不限于：財產損失、人身損害賠償、甲方對第二方的賠償、甲方間接損失、調查取證費、律師費等)。

　　十八、施工條件

　　施工中的三通一平，現場障礙，前道工序的完工驗收等，甲方應提前解決。施工用電、現場臨設(腳手架)等土建配合及配合費工作應由建設單位負責提供解決。

　　十九、報建報審

　　外墻工程如需立項報建報審，報建報審手續由乙方負責辦理，報建報審費用由乙方承擔。

　　二十、施工工期

　　1、本工程項目制作加工及施工工期： 天。

　　2、開工時間：以甲方書面通知為準。

　　3、如因甲方不依約按工程進度支付工程款，從而造成工期順延。如因工程變化和設計變更，停電、降雨(超過8小時)等不可抗力原因造成工期延誤，工期相應順延。

　　二十一、甲方提供所有勞務人員食宿場地。

　　二十二、其他約定

　　乙方向甲方提供承包合同履約擔保金柒拾萬元匯入甲方帳戶上后，此合同生效。

　　本合同未盡事宜，雙方協商解決。雙方如因合同發生爭議，可要求索賠、調解或直接向當地地方人民法院起訴。

　　二十三、附則

　　本合同一式貳份，雙方各執壹份。合同經雙方簽字簽章后生效。本合同雙方全部履行完畢后自行終止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

【裝飾工程合同書】相關文章：

裝飾工程合同書12-31

裝飾工程合同書15篇02-14

裝飾合同書02-18

裝飾施工合同書03-22

裝飾工程實習日記12-01

裝飾合同書14篇02-19

建筑裝飾工程實習日記01-02

建筑裝飾工程實習報告01-16

建筑裝飾工程實習總結04-30