煙草施工合同

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家收集的煙草施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

煙草施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方在充分協商的基礎上，本著自愿互利、權益平等的原則，簽訂合同，以資雙方共同遵守執行。

　　一、工程地址：

　　二、工程內容：

　　三、工程造價為每立方米人民幣 ，工程總量為 立方米，工程總造價為人民幣 (最終結算以實際工程量為準)。

　　四、施工時間：日至日完工，因其他原因影響工期順延何時施工電話通知。

　　五、質量要求：容重 KG/M,平整度±1CM，阻燃為離火3秒自熄，其他按國家標準執行。

　　六、付款方式：合同簽訂后，付工程總款10%的訂金，開工時人員、料、機械到工地，先付工程款總額的 % ，施工到工程總量的 %時，再付總價款的 %，施工到工程總量的 %時，再付總價款的 %，完工驗收合格付 %，留 % 作為質保金，質保金壹年內付清。

　　七、甲方的責任與義務：

　　1、向乙方提供三相電源至施工現場，及承擔當地有關方面對乙方的各種收費，同時負責保證乙方人員、設備安全。

　　2、協助乙方做好施工現場的安全保衛及防火工作。

　　3、派出工地代表，對工程進度、質量、安全措施進行監督檢查，并按工程可分部位進行驗收實行簽字制度，如未及時驗收或未經驗收擅自動用或使用則視為工程質量合格。

　　4、因甲方的責任造成乙方停工誤工期順延，甲方應付乙方因此造成停工誤工損失。損失計算方法為：每延誤壹天按工程總價款的 %計算。

　　八、乙方的責任與義務：

　　1、在施工期間，除因乙方原因造成的失火損失，其余均由甲方承擔。

　　2、乙方應按合同規定的時間完工和交付。若無因不可抗拒原因逾期完工和交付，應承擔造成甲方的'經濟損失。

　　3、乙方在施工中必須做到安全、規范，凡本工程造成的乙方人員傷亡事故均由乙方負責。

　　九、工程質量及違約責任：

　　1、噴涂工程完工驗收后，保修期為壹年，在保修期內因噴涂而造成的脫落、裂紋由乙方負責保修。

　　2、由于建筑結構造成的墻面脫落、裂紋和氣密層與墻面兩層皮造成的脫落、裂紋由甲方負責。

　　3、違約責任：乙方不能按時交驗工程，每遲延壹天，賠償甲方本合同總造價的 %的經濟損失，甲方不能按時間向乙方支付工程款時，除施工工期順延外，乙方可隨時撤離工地或每遲延支付壹天賠償乙方本合同總造價的 %的經濟損失。甲乙雙方發生糾紛協商解決，協商不成向原告方駐地法院起訴，依法解決。

　　十、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效，一式兩份，雙方各持一份，雙方對本合同的補充及修正協議經雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。

　　甲方單位(章)： 乙方單位(章)：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　單位名稱： 單位名稱：

　　開戶行： 開戶行一：

　　帳號： 帳號：

　　單位地址： 單位地址：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　年 月 日

煙草施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　為了很好地維護甲乙雙方的共同利益，甲方將所施工路段 瀝青混凝土路面工程 承包給乙方施工，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議，望甲乙雙方共同遵守。

　　一、 承包方式

　　本項目實行包工包料的形式。

　　施工范圍

　　施工位置及長度按甲方指定位置進行施工。施工完畢后按實際攤鋪面積進行結算。

　　二、單價及付款方式：

　　1、單價：

　　瀝青混凝土鋪筑厚度4～5cm，中粒式

　　按每平方米60元進行工程量結算，

　　2、付款方式：

　　甲方預付瀝青款叁拾萬元整(300000.00元)給乙方，工程完工后，剩余尾款甲方一周內一次性付清。

　　三、 質量要求

　　1、 乙方按照合同協議要求保證瀝青混凝土鋪筑厚度，如因瀝青面

　　層翻砂等原因造成返工或維修費用由乙方自行承擔。

　　2、 若因甲方路基填方壓實度及填料問題造成瀝青面層下沉及網裂，造成損失由甲方承擔，乙方不負任何責任。

　　四、 違約責任

　　工程完工，若甲方不按照合同協議要求及時支付工程尾款，超過合同規定日期，則視為違約，違約金按每日500元進行計算。

　　五、 未盡事宜

　　1、 未未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。

　　2、 本合同協議書一式貳份，甲乙雙方各執壹份。甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

煙草施工合同3

　　發包方(甲方)：_________________

　　承包方(乙方)：_________________

　　茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下條款，并共同遵守執行。

　　一、工程概況：_________________

　　1、工程名稱：_________________

　　2、工程地點：_________________

　　3、承包內容：_________________

　　4、承包范圍：_________________

　　5、承包方式：_________________

　　6、質量要求：_________________GB50210-20__《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》

　　7、工期要求：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

　　二、甲方工作：

　　1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。

　　2、負責向乙方提供臨時水電。

　　三、乙方工作：

　　1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。

　　2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的'成品保護工作由乙方負責。

　　3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

　　四、關于質量的約定：

　　1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規范(GB50210-20__、GB50303-20__、GB50242-20__、GB50327-20__等)作為本工程的質量評定驗收標準。

　　2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4、本工程質保期為壹年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題，乙方須無償履行保修責任。

　　五、關于工期的約定：

　　1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

　　2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

【煙草施工合同】相關文章：

煙草買賣合同02-03

標準煙草買賣合同02-18

煙草買賣合同范本01-19

施工的合同11-25

煙草農業論文:當代煙草循環農業探究論文02-25

煙草公司報告01-22

施工合作合同01-12

施工合同精選范本03-16

承包施工合同01-04