工程合同

時間：2023-02-12 14:27:03 其他合同范本我要投稿

工程合同推薦度：
工程類合同推薦度：
建設工程合同推薦度：
工程勞務合同推薦度：
簡易工程合同推薦度：
相關推薦

工程合同

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同的地位越來越不容忽視，它可以保護民事法律關系。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家收集的工程合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

工程合同

工程合同 1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑工程質量管理條例》及其相關法律法規，雙方本著平等互利，協商一致的原則，為了明確雙方的權利、義務和責任，現就管道及反應釜等設備保溫工程事宜，達成如下協議條款，共同遵照執行。

　　一、安全文明施工：

　　1、必須按照國家規定，落實各項安全技術措施，確保施工現場安全生產和文明施工，在施工過程中由乙方造成的事故由乙負責。

　　2、乙方施工人員進入廠區服從甲方管理，遵照廠方的一切規章制度。

　　3、乙方所需勞保用品由乙方負責。

　　二、工程概況：

　　1、工程名稱：廠區內管道保溫和設備保溫。

　　2、工程地點：江蘇盛邦化工有限公司廠區內。

　　3、承包方式：包工包料。

　　三、保溫工藝及價格：

　　1、熱設備保溫：用巖棉板5公分，鐵絲、鐵絲網收緊外用

　　2、熱管道保溫：用巖棉管殼5公分，外用彩鋼皮

　　Φ32每米36元

　　Φ45每米43元

　　Φ57每米49元

　　Φ76每米49元

　　Φ89每米53元

　　3、冷管道保溫：用PEF板5公分中間防霜紙外用彩鋼皮Φ32每米45元

　　Φ45每米52元

　　Φ57每米58元

　　Φ76每米65元

　　Φ89每米72元

　　4、冷設備保溫：用PEF板5公分外用鐵絲鐵絲網收緊水泥石沙粉面，每平方85元。

　　5、鹽水箱底用聚胺脂發泡，每立方1350.00元

　　注：彩鋼皮厚0。376巖棉溶重70kg/m3聚本乙稀板16克

　　四、保溫數量：工程結束按實際數量為準。

　　五、付款方式：

　　工程開工，材料、人員進場付4萬元，工程結束驗收合格付總程款的80%，余款在x年12月30日結清。

　　六、本協議一式四份，甲、乙雙方各執兩份。

　　七、合同爭議的解決方式：雙方約定，在履行合同的過程中產生爭議時，由雙方當事人協商解決。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　發包方：某房地產開發有限公司

　　承包方：某有限責任公司

　　工程地點：

　　工程內容：某住宅小區15#樓外墻外保溫分項工程

　　承包方式：包工包料

　　質量等級（合格）：合格

　　工程承包造價（金額大寫）：暫定468000元整

　　外墻保溫工程施工合同協議條款

　　發包人（全稱）：某房地產開發有限公司（甲方）

　　承包人（全稱）：某有限責任公司（乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本專業分包工程施工事項協商一致，訂立本施工合同。

　　第一條工程概況

　　1.1 工程名稱：某住宅小區

　　1.2 工程地址：民族東路北段

　　1.3 工程內容：某住宅小區 15#樓外墻外保溫

　　第二條工程承包范圍及方式

　　2、1工程做法：瓷磚面層采用jy附有錨栓系統（詳圖集第四頁），20米以上部位采用錨粘滿粘法。其它部位按照nmtXX-01圖集進行施工，

　　2.2 承包范圍：施工圖范圍內外墻的全部保溫部位和抹灰部位（包括屋頂造型部分）。外墻大墻面部分：①首層及局部二、三層面磚飾面部分：專用粘結砂漿粘結 18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統（詳圖集第四頁）施工。

　　②二層以上涂料飾面部分：采用錨栓法。即在ｊｙ無錨栓系統的基礎上增加錨栓，同時錨粘。每平米錨栓不得少于四個。

　　③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分：局部抹抗裂砂漿找平，同時鋪貼網格布。（與室內直接接觸部分采用聚苯板保溫）。

　　④ 陽臺欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外墻部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平，同時鋪貼網格布。（與室內直接接觸部分采用聚苯板保溫）

　　⑤ 二層和復式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線采用聚苯板線條。

　　⑥ 原圖紙中的窗間墻部位鋸齒聚苯板線條取消。

　　⑦ 以上根據圖紙設計確定的施工內容，若有另外增加線條部分，決算時按照展開面積每平米72 元計算。

　　⑧ 原圖紙中分格縫取消。

　　2.3承包方式：乙方包工包料。

　　2.4進場材料：乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料說明一致，雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保溫建筑材料如乙方中途更換材料，發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場，同時扣除剩余尾款。

　　第三條合同工期

　　3.1 甲方于單棟樓人員及材料進場之前3日，提供外墻施工作業面。

　　3.2 開工日期：開工日期為10月2日，工期為25天。

　　3.2 竣工日期： 10月26日之前。

　　第四條工程質量

　　4.1 工程質量標準：合格

　　第五條合同價款

　　5.1 合同單價：所有施工部位均按綜合每平米72元計取，承包內容見2.2。

　　5.2 合同總價款：保溫工程量暫估為 6500平米，工程總造價暫定為468000元。外墻大墻面部位保溫層厚度為 60 mm，超厚或超薄部位均不增減費用

　　5.3 價款調整：按實際施工展開面積計取工程量，單價每平米 72.00元包死，不再調整工程價款。

　　第六條付款方式及結算

　　6.1付款方式及期限：開工后三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場，甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板粘貼完成后付至該棟樓承包造價的40%的進度款；面層完成后付至棟樓承包造價的70%的進度款，工程竣工驗收合格一個月內，付至單棟樓結算款的95%；余5%質保金，單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題，一次性付清。

　　6.2 計算原則：對于所有施工內容均按展開面積進行結算。

　　第七條發包人責任

　　7.1 發包人根據合同要求及時撥款，因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。

　　7.2 發包人以單棟樓施工前2日，負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。

　　7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件，包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外墻保溫施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。

　　7.4發包人負責審核并批準乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收，并按合同規定辦理有關結算。

　　7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。

　　第八條承包人責任

　　8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術說明,進行外墻保溫工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,并在進場后三日內向甲方提交施工進度計劃,以確保整個施工的順利進行。

　　8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規范、標準、規程進行外墻保溫施工。承包人派駐工地項目經理 .承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.

　　8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。

　　8.4 承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-XX元的罰款。

　　8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定，保證安全文明施工，對施工中揚塵、噪音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效，做到工完、料凈、場清，保證施工現場整潔有序，創包頭市安全文明工地。

　　8.6 承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理，服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衛消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衛衛生管理等方面達到承包人要求。

　　8.7 承包人制定有效的成品、半成品保護措施，書面對施工人員交底，提高施工人員成品、半成品保護意識，以免造成成品、半成品損壞，并在交用前，承擔成品保護作用。

　　8.8 承包人及時將保溫施工的垃圾清運至發包人指定地點，由發包人統一運至場外。

　　8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(復印件)、產品簡介（國家認證實驗室的試驗報告）、施工組織設計（內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工）。

　　8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用（包括聚苯板、抗裂砂漿、耐堿網格布）。

　　8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要，如不符合則不得擅自施工，承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。

　　8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的.廢棄混凝土剔鑿清理完畢后進行施工。

　　8.13承包人所施工的外墻保溫工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少于25年。并承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失

　　第九條工期順延

　　9.1 發包方在合同規定開工日期前2天，不能交承包方外墻保溫施工作業條件，施工用水或電源未按規定接通，影響承包方進場施工時；

　　9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。

　　9.3 未按合同規定撥付工程進度款而影響施工進度時。

　　9.4 因遇不可抗拒的自然災害（如臺風、水災、自然原因發生的火災、地震等）而影響工程進度時。

　　9.5各工種交差作業時對外墻保溫破壞而進行有償修復時。與保溫作業面交接的其他工種操作影響保溫收口時，工期相應延長。

　　第十條工程驗收

　　10．1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收；

　　（1）材料驗收；

　　（2）隱蔽工程驗收；

　　（3）竣工驗收；

　　（4）乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全，違反操作規程，甲方可視具體情況給予處罰。

　　10．2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后七日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料；

　　10．3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔并罰款2～5萬元；

　　10．4本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下保修期限為二年。

　　第十一條違約責任

　　11．1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任；因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　11．2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　11．3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。

　　11．4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金，延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外，甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工，所發生的進出場費用由乙方承擔，施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。

　　對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按11．4的標準支付違約金。

　　11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準,不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為,應承擔違約責任,相應順延工期。

　　11.6乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規范的要求,或發生其它使合同無法履行的行為,乙方按協議條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。

　　第十二條合同糾紛的解決方式： 1、甲乙雙方進行調解。2、調解不成，依法向包頭市人民法院起訴。

　　第十三條 本合同簽訂后，承、發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　本合同一式四份,發包人、承包人各執二份,合同自雙方簽字之日起生效,結清工程款后終止。

　　第十四條 補充條款：

　　本合同訂立時間年月日（即日起生效）

　　發包方（章）承包方（章

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

工程合同 2

　　甲方(發包人)：__________________

　　法定代表人：___________________

　　地址：_________________________

　　身份證號：_____________________

　　聯系電話：_____________________

　　乙方(承包人)：__________________

　　法定代表人：___________________

　　地址：_________________________

　　身份證號：_____________________

　　聯系電話：_____________________

　　工程設計師：___________________

　　身份證號：_____________________

　　聯系電話：_____________________

　　施工負責人：___________________

　　身份證號：_____________________

　　聯系電話：_____________________

　　合同簽訂地址：_________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(建設部第110號令)及其它有關法律、法規，結合室內裝飾裝修工程的特點，三方在平等、自愿、友好協商的基礎上，就甲方裝飾裝修工程的有關事宜，達成以下協議：

　　第一條工程概況

　　1.1 施工地點：________________ 。

　　1.2 工程裝飾裝修面積：________ 。

　　1.3 工程戶型(以房管局登記備案為準)：________________________ 。

　　1.4 施工內容及做法(見附件1：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同施工項目確認表》、附件2：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程內容和做法一覽表》及附件3：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。

　　1.5 工程承包方式，經商定采取下列第____種方式：

　　(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件3：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設備明細表》);

　　(2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(發包人)提供其余部分材料(見附件3及附件5：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同發包人提供材料、設備明細表》);

　　(3)乙方(承包人)包工、甲方(發包人)提供全部材料(見附件5)。

　　1.6 工程期限：

　　開工日期_____年____月____日;

　　竣工日期 ________年 ____月 ____日。

　　1.7 工程款：本合同工程造價為人民幣________元，金額大寫：____________ (見附件6：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。

　　若變更施工內容或材料等，變更部份對應的工程款按實際發生另計。

　　第二條工程質量標準

　　2.1 本工程質量執行國家標準gb 50096-1999《住宅設計規范》、gb 50327-XX《住宅裝飾裝修工程施工規范》、gb 50210-XX《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》等相關國家和行業標準。

　　2.2 裝修室內環境污染控制應嚴格執行gb 50325-XX《民用建筑工程室內環境污染控制規范》等相關國家、行業和地方標準。

　　2.3 其它約定標準(在“是”或“否”對應的“□”中打“√”或填寫其它標準)：

　　(1) gb/t 18883-XX《室內空氣質量標準》□是 □否執行;

　　(2) _________________________________________________。

　　第三條甲方責任

　　3.1 本合同簽定后________日內，甲方需將全部工程款項存繳于丙方指定的特約帳戶，并由甲方和丙方共同監管和發放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認可，甲方或丙方無權單方面提取款項。

　　若甲方委托乙方購買材料，則乙方購買材料對應的款項屬本工程款的一部分，應一同繳存于以上特約帳戶。若變更施工，增加工程對應的材料和施工等費用款項應一同繳存于以上特約帳戶;但若精簡工程，除非另有約定，減少施工所對應的費用款項不得提前從該特約帳戶提出，須等工程完工后再返還甲方。

　　本工程款項特約帳戶為：

　　開戶名：________________

　　開戶行：________________

　　帳號：____________________________

　　3.2 開工前天，為乙方入場施工創造條件，并進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采用保護措施。若甲方自帶設計方案，在現場交底前還應向乙方提供經確認的施工圖紙或施工說明文件_______份。

　　3.3 向乙方提供施工所需水、電等設備，并說明使用注意事項，水電費用由方承擔。負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續及應當由甲方支付的相關費用。

　　3.4遵守物業管理的各項規章制度，并負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　3.5 甲方不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　(3)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。

　　(5)強令承包人違章作業施工的其它行為。

　　3.6 凡涉及3.5款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房管部門批準。

　　3.7 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

　　3.8 指派為甲方駐工地代表(如有需要)，負責合同履行和對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記、簽證手續和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應視為甲方對有關事宜的確認。

　　第四條乙方責任

　　4.1 根據施工圖紙或施工說明，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　4.2 指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應視為乙方對有關事宜的確認。

　　4.3 嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規范、防火安全規范和環境保護規定。

　　4.4積極配合甲方委托人和丙方開展正常工作。配合甲方委托的工程監理開展工作，做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收，編制工程結算。安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　4.5 嚴格執行建設行政主管部門施工現場管理規定：

　　(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管理設施。

　　(2)遵守物業管理規定的施工時間，不得擾民及污染環境;

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由承包人承擔修理和損失賠償的責任;

　　(3)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護;

　　(5)保證室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔;

　　(6)負責將裝修垃圾裝袋，及時清運到物業指定位置，并支付物業管理所收的相關費用。

　　4.6 自備施工工具，并充分利用輔材和主材，減少材料浪費。一般材料的損耗率應不高于_______%，特殊材料損耗率的約定：

　　乙方施工所造成的材料損耗超出以上約定的.部分，其費用由乙方承擔。

　　4.7 向甲方提供項目完善、清楚規范的報價文本，根據工程實際情況由專業的報價師或報價系統提供標準報價。甲乙雙方達成一致后，在施工項目不變更的情況下，工程的結算價格與預算價格誤差不超過________%，超出部分由乙方承擔。

　　4.8 甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

　　第五條工程變更

　　5.1 合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目，在增加制作之前，乙方作預算造價;如需變更，甲乙兩方須協商一致，參照同類工程價格調整相應費用，并告知丙方。

　　5.2 增加項目所需的費用，必須在增加項目施工前一次性交納至丙方指定的本工程款項特約帳戶，由甲丙雙方監督發放(參見3.1款及附件7：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程變更單》)。

　　5.3 合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目，三方協商一致后，調整相應費用，并約定：甲方單方面要求減少施工項目所對應的費用(以工程預算為基礎)，應劃撥 %給乙方作為補償;乙方提議或要求減少施工項目，經甲方及丙方同意后，其對應的費用按原預算的100%在工程完工后返還給甲方。

　　第六條關于工期的約定

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，甲乙兩方須協商一致，共同簽署書面變更單，并告知丙方。同時調整相關工程費用及工期。工程變更單是竣工結算和順延工期的依據。

　　6.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意并告知丙方。

　　6.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由甲方承擔。

　　6.3 因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，責任由乙方承擔。

　　6.3 因丙方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由丙方承擔。

　　6.5 因設計變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素，影響工期，工期相應順延，甲乙丙三方均不承擔該責任。

　　第七條關于工程質量、驗收和保修約定

　　7.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收(包括水、電等隱蔽工程的驗收);

　　(3)竣工驗收(包括室內環境質量驗收);

　　(3)其他約定的項目驗收。

　　7.2 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，并告知丙方。甲方自接到通知起日內組織工程驗收，日內組織室內環境質量檢測驗收(根據國家標準，室內環境質量檢測驗收須于竣工七天以后進行)，并辦理驗收、移交手續。如甲方(或甲方委托人)在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方和丙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用(看管等費用另行約定)。

　　當甲方接受丙方組織工程監理及環境檢測單位時，丙方有義務督促相關工程監理及環境檢測單位進行工程驗收，并協助驗收;因工程監理及環境檢測單位原因造成驗收延遲時，由工程監理及環境檢測單位擔負延遲責任。

　　甲方提前入住，視為驗收合格，甲方應自行承擔工程有關的質量問題，但乙方仍應承擔合同的保修責任(詳見附件8：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程質量驗收單》)。

　　7.3 甲方委托的工程監理代表與乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。如復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此影響工期，責任由甲方承擔;若復驗不合格，其復驗及返工費由乙方承擔，責任由乙方承擔，但工期也予以順延。

　　7.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，其返工費用及材料費用由甲方承擔，工期順延。

　　7.5 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用及材料費用由乙方承擔，工期不順延。

　　7.6 本工程自驗收合格后三方簽之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為____年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為年，電路工程的保修期限為____年。同時由甲乙兩方簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程保修協議》(詳見附件9：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程保修協議》)。

　　第八條關于工程款結算與支付的約定

　　8.1 款項往來均應出具收據，施工結束乙方應開具統一發票交于甲方。

　　8.2 本合同生效后，丙方根據甲方書面認可分____次，按下表約定支付工程款，尾款在保修期滿后，并無發生任何工程質量問題時一次結清。

　　批次撥款時間付款比例備注

　　第一次開工前____天____%如提前完工，甲方丙方應相應提前劃撥相應工程款項。保修期滿，付清尾款。

　　第二次工期過____%，工程進度過________%.

　　8.3 在乙方按合同約定向甲丙兩方提出工程確認(階段驗收)及撥款要求后，甲方和丙方應在三個工作日內組織前期工程確認或階段驗收，并在確認或階段驗收達標后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料;甲方或丙方對前期工程提出異議時，應在異議解決后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料。

　　8.4除尾款外的工程款結清后，辦理移交手續(詳見附件10：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程結算單》)。

　　8.5 本合同工程款在存放于特約帳戶時所產生的利息歸方所有;每批次工程款劃撥手續費用由____方支付。

　　第九條關于材料供應的約定

　　9.1 本工程使用的建筑裝飾材料，應為符合工程設計要求和《室內裝飾裝修材料有害物質限量標準》系列國家標準的合格產品，并具有法律效力的合格證書或檢驗報告。

　　9.2 甲方負責采購供應的材料、設備應按時供應到現場，并與乙方辦理好交接手續。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由甲方承擔運輸費用。乙方發現由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經組織檢測驗收后交乙方保管。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　9.3 甲方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定室內裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作它用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　9.4 乙方負責采購的材料、設備，經組織驗收后，由甲方確認備案，不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的一切損失由乙方負責。

　　第十條有關安全施工和防火的約定

　　10.1 甲方提供的施工圖紙或施工要求說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　10.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。

　　10.3 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第十一條違約責任及獎勵約定

　　11.1 一方當事人未按約定履行合同義務給他方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律法規受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　11.2 一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知其他兩方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　11.3 甲方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金。

　　11.34由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，應向甲方支付本合同工程造價金額千分之____的違約金。

　　11.5 丙方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金;丙方無正當理由未按約定同意甲方提取工程結余款，每延誤一日，應向甲方支付結余款千分之____的違約金。

　　11.6 開工后，甲方提出提前完工的要求，乙方遵照甲方需求，在保證施工質量的前提下，每提前一天，甲方應獎勵乙方人民幣____元。

　　第十二條爭議或糾紛處理

　　12.1 甲乙兩方因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，經甲乙雙方同意，可由丙方進行調解，或提請其他個人或組織調解。

　　12.2 本合同在執行中發生的任何爭議，調解不成時，選擇以下第____種解決方式：

　　(1)提請__________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條其它約定

　　13.1 乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償甲方損失。

　　13.2 施工期間，若甲方或丙方發現乙方違規施工或有其他違反合同的行為時，有權要求乙方暫時停工，與乙方交涉，要求返工或作相應補救措施，情節嚴重時，甲方有權終止合同。施工期間，甲方無正當理由阻止工程施工，或拒絕按約定支付工程款項，經乙方交涉無果時，乙方有權中止合同。

　　13.3 施工期間，甲方將門鑰匙壹把交給乙方保管;工程竣工驗收后，乙方應將門鑰匙交還給甲方。

　　13.4 工程竣工經丙方驗收合格交付甲方使用后，甲方在保修期后使用過程中再發生任何質量的問題，乙方不再承擔質量責任;但乙方可優先為甲方提供有償維修服務。

　　13.5 其它補充約定：

　　(1)________________________________________________ 。

　　(2)________________________________________________ 。

　　第十四條附則

　　14.1 本合同經甲、乙、丙三方簽(蓋章)后生效。除保修條款之外的其它條款，在工程驗收、交接完畢，甲方支付相應款項后自動終止;保修期滿，甲方支付保修對應尾款后有關保修條款終止。合同文本一式三份，甲、乙、丙三方各執一份。

　　14.2 本合同簽定后工程不得轉包。

　　14.3 本合同附件為本合同的有效組成部分，經三方簽(蓋章)后生效，具同等法律效力。

　　甲方(簽章)：____________________ 法定代表人：____________________

　　乙方(簽章)：____________________ 法定代表人：____________________

　　________年____月____日

工程合同 3

　　建設單位：(以下簡稱甲方)

　　施工單位：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　一、工程概況：

　　(包括工程的名稱、地點、材料等內容)采用意大利PARA遮陽蓬面料)，原有陽光棚更換耐力板(耐力板采用5厘透明板)。

　　二、工程承包方式：

　　包工包料包質量包安全

　　三、工程數量確認：

　　西瓜布篷：5米的=4個、2.55米的=3個、長方布篷

　　四、工程質量：

　　嚴格按甲方要求施工，工程質量必須達同行業驗評之合格標準。

　　五、工程驗收方式：

　　工程竣工之后，根據合同要求，甲方應當在竣工日內驗收。

　　六、付款期限和方式：

　　合同鑒定日甲方付給乙方預付款10000元。甲方在工程完工驗收合格后余款一次性付清給乙方。甲方若逾期付款，按日萬分之五支付滯納金。

　　七、保修內容和期限

　　八、雙方的其它義務：

　　甲方義務：

　　1、施工許可證：四、工程日期： 7個工作日 (停電、下雨、小區規定的不能施工日除外) 六、工程造價：合計60000 元。(陸萬元)

　　2、施工現場應具備開工條件，并保證路通、電通、水通等施工進場條件。

　　3、甲方駐工地代表應當深入施工現場，對乙方的進場材料進行驗收，檢查各分項工程施工質量，保持與乙方工地負責人的溝通，搞好協作，一旦發現問題，應及時指出并督促整改，及時組織對工程驗收。

　　乙方的'義務：

　　1、必須使用甲方確定的各種原材料，確保工程質量。

　　2、施工安全均由乙方負責，甲方不負任何責任，但由于甲方的原因造成的安全責應由甲方負責。

　　九、違約責任：

　　本合同自愿訂立，簽字生效，若一方違反，應按合同總價款 5% 支付守約方違約金。

　　十、本合同若有未盡事宜，須雙方協商，訂立補充協議，補充協議與本合同同等生效。

　　十一、本合同一式份，雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 4

　　甲方：____

　　乙方：____

　　身份證號：____

　　為適應目前建筑市場形勢，增強企業活力，建立內部競爭機制，加強公司集團化管理，保證工程質量，確保安全生產，降低施工成本，提高企業經濟效益，根據《合同法》、《勞動合同法》、公司管理體系文件及管理受控文件、作業指導書以及公司其他相關的規章制度，甲方決定把______工程以責任承包的形式發包給乙方，乙方自愿接受。現經雙方自愿協商，訂立本合同，以資雙方共同遵守。電話：____ 住址：____

　　第一章總則

　　第一條乙方必須嚴格遵守國家法律、法規，政府的各種規定及公司的各項規章制度，嚴格按《勞動合同法》負責與所招用的勞動者簽訂勞動合同、交納保險及費用，支付所招用的勞動者的勞動報酬;全面履行業主與公司簽訂的合同、治理標準和招標時的承諾、其他與工程相關之承諾、補充協議等和本合同的各項約定，按約全面履行或代為履行上述文件中所約定的公司的各項義務。

　　第二條乙方全面承擔其承包工程的工程建設、進度、質量、安全、財務核算、計生綜合治理等各項工作。

　　第二章承包項目工程概況

　　第一條建設單位：____ 工程名稱：____ 工程地點：____ 工程承包范圍和內容：____

　　第二條開竣工日期及總日歷天：____ ，總日歷天數天，開竣工日期以建設單位、監理公司等批準的開竣工報告為準。

　　第三條工程質量及創杯要求：____ 質量等級達到一次性驗收合格。安全目標：____無傷亡事故發生。

　　第四條工程造價：____ 萬元。工程單價為 ______元。乙方向甲方支工程款時，要提交材料發票，如不能提供由甲方代扣開票費用。

　　第五條工期、質量控制節點：____服從建設單位的總體安排，確保施工進度，滿足建設單位的使用要求。

　　第六條乙方負責人：____ 。

　　第三章乙方的權利和義務

　　第一節乙方的權利

　　第一條承包期間，乙方全面負責承包項目的建設及內部管理事宜，可以自主安排雇聘、施工組織、材料采購等各項工作，負責生產建設，自主完成全部承包范圍內的施工任務。自行編制和辦理有關安全、質量等的開工資料及手續。

　　第二條乙方可以自主選定具有相應資質的企業分承包施工合同中約定的可以分包部分或選定有資質的勞務承包企業承擔勞務工作，但應當經甲方同意，否則責任及法律后果由乙方負擔。

　　第二節乙方的義務

　　第三條乙方應當全面履行公司同建設在合同履行期間所簽訂的所有合同(包括附加合同、其他合同組成部分的文件及公司向建設單位的相關承諾等)。

　　第四條乙方愿意向甲方交納質量安全保證金______ 元，履約保證金______ 元。

　　第五條乙方不得違反《合同法》、《建筑法》等相關法律的規定將工程再行轉包或轉賣，不得將可分包工程、勞務性事務發包給無相應資質的企業和個人，不得讓其他單位和個人進行掛靠，否則一切法律責任均由其自行承擔。

　　第六條工程質量管理義務

　　第一款承包工程的管理要求：____達到國家施工驗收規范一次性合格標準。乙方必須按該要求完成施工。

　　第二款乙方應認真做好上級主管部門各項檢查迎檢工作，在各項檢查中受到通報表揚或批評的，由甲方進行相應的獎勵或處罰。

　　第三款乙方必須嚴格執行公司與建設單位簽訂的合同、治理標準和招標時的承諾，執行公司質量管理文件和質安管理責任書，工程保修期內所發生的全部費用由乙方負責承擔。

　　第七條工程管理義務：____乙方應確保按建設單位同公司簽訂合同的工期完成施工內容。因工程工期提前或推遲所發生獎、罰，均由乙方受領或承擔。

　　第八條安全生產管理義務

　　第一款乙方應積極創建安全文明施工標化工地。達到上級主管部門文明標化工程的，按有關規定給予獎勵;未能按甲方下達的指標及規定實施，甲方對乙方作出相應處罰。

　　第二款乙方保證工程一旦發生安全生產責任事故，將對發生的安全事故承擔全部責任。事故發生后乙方必須立即如實向甲方報告，甲方負責向公司報告，妥善協助處理事故，并按有關規定給予乙方相應處罰。

　　第三款乙方及其人員必須接受甲方工作人員和有關主管部門對施工現場安全工作的知道與監督，在各項檢查中存在的問題或要改進的，及時在限期內整改。做好上級主管部門安全檢查迎檢工作，在各項檢查中受到通報表揚或批評的，甲方對此進行獎勵或處罰。

　　第九條財務及核算管理義務

　　第一款乙方不準以任何理由，任何形式把專項資金移作他用;不得對所需的工資、建筑材料多報、材料價格虛報。違反規定的，甲方對乙方進行處罰。

　　第二款乙方須配有專業財務人員，負責欠條類憑證的登記和收條類憑證的保管義務。同時建立必要的帳冊，按月與甲方對帳目和上報各種的統計報表。

　　第三款建設單位供給項目的工程材料及實物視作工程款對待，甲方按預算及進度有計劃撥給乙方使用。若乙方將材料擅自轉讓或變賣，甲方有權給予處罰。

　　第四款因工程需要向外采購材料和實物等，由乙方負責支付。未按時履行債務導致甲方發生經濟糾紛的，甲方對乙方進行處罰;給甲方造成損失的，乙方負責賠償。

　　第五款凡工程帶、墊資及各類保證金均由乙方自行解決。

　　第十條合同管理義務

　　第一款甲方不具有法人資格的經營實體，乙方不得以甲方的名義對外簽訂合同。未經批準同意，以甲方名義或其雇用人員名義對外簽訂所有合同，乙方自行承擔全部法律責任，并賠償由該合同所引起的甲方全部直接及間接損失。

　　第二款乙方認真對待合同管理，不得簽訂明顯不利于甲方或公司的合同。簽訂合同過程中失職被騙導致甲方損失的，乙方對此負責及賠償。

　　第十一條文明施工管理義務、用工及其他義務

　　第一款乙方對施工現場設施必須嚴格按國家和當地有關部門對文明施工的要求設置，必須執行甲方有關對文明施工管理及有關罰款規定，確保創標化工地。工地現場按標化要求實施，現場布置必須符合公司形象策劃和宣傳的統一要求標準，整潔衛生，設施完好，以文明工地形象取得公司驗收認可，否則必須整改，直到驗收通過為止，由此而開支的一切費用由乙方負責。

　　第二款乙方必須高度重視，認真做好計劃生育工作，對外來民工要加強管理、宣傳教育、除按規定必須辦理有關手續和填報報表外，出現違反計生條例者，一切經濟與民事責任由乙方承擔。甲方對乙方給予罰款處理。

　　第三款乙方全面負責對現場人員進行遵紀守法教育，做到證件齊全，治安良好，維護公司和甲方的整體形象，嚴禁打架、酗酒、賭博、等丑惡現象，杜絕上述情況出現。凡出現上述情況，及時上報當地門和甲方。甲方視情節嚴重給予處罰。

　　第四款建設工程需要用工，乙方必須按照國家的《勞動合同法》和《勞動法》等有關法律、法規規定，從有資質的勞務公司招用勞務工人，與被用工人簽訂好相關的勞動合同，辦理好各類保險。做到每個用工必須具有身份證、暫住證、就業證和勞動合同，辦理好有關手續。為保證不對勞務工人拖欠工資，乙方應當向甲方交納民工工資保證金萬元實行代收代付。未發生拖欠工資事件，保證金在工程完工后返還。為保障民工權益，乙方應當向甲方交納勞動保險基金 ______萬元或委托勞務公司支付。

　　第五款乙方聘用技術人員、使用民工時所簽訂的勞動合同應當及時報甲方備案。如未按規定辦理合法的用工手續，乙方承擔全部責任，甲方有權給予處罰。

　　第六款甲方施工期間，涉及市政、市容、環保、治安、消防、街道等部門所發生的費用，均由乙方自負。

　　第七款其他

　　1、管理人員崗位應配備齊全，并持證上崗到位、證件有效。

　　2、為作業人員辦理與工種相符的上崗證，綜合保險和就業證、暫住證等，費用自理。

　　3、工資或生活費必須由甲方親自或監督發放到個人手上，不準發生工資拖欠和上訪現象。

　　4、所有材料供應商證照須齊全有效，具有準用或許可資格，嚴禁采購劣質材料。

　　5、服從甲方的日常監督管理，配合上級部門、甲方開展各項檢查活動和其他工作部署。

　　6、施工組織設計和各類施工專項方案及時編寫，提前三天報甲方審批，嚴禁滯后審批。

　　7、任何事故的發生都必須在上報程序規定的第一時間內上報甲方和相關部門。

　　8、原則上試塊由乙方制作與養護，甲方負責監督。如乙方沒按規定要求制作與養護，漏做、不做，承擔一切后果。

　　9、送試塊由甲方負責，試驗費由乙方負責。

　　第四章甲方的.權利

　　第一條甲方有權維護國家利益和公司利益、聲譽不受損害。

　　第二條甲方對乙方有全面的監督權、審計權、檢查權、處罰權等權利。乙方嚴重違規，甲方有權對乙方無條件進行接管。乙方對甲方行使上述權利時應無條件接受，甲方對嚴重違規的項目承包人，可移送司法機關處理。

　　第五章工程進度的支付與結算

　　第一條進質款的支付：____根據公司與業主簽訂的合同，業主與公司按每月支付一次方式，工程進度款按已完成工程款的80%支付。甲方在收到進度款后，扣除應有甲方上交的稅金、管理費后，也按80%支付給乙方。

　　第二條工程結算：____驗收合格，竣工結算并完成審計后，支付95%，余下5%作為保修金，保修期滿后，甲方在收到保修金后半個月內，扣除違約金后，無息退還給乙方。

　　第六章獎罰

　　1、與建設單位簽訂合同中明確的獎罰按建設單位規定執行，由乙方享受和承擔。

　　2、按規定需要辦理的證件，乙方如不辦理，甲方有權處罰1000元/人，上級主管部門查獲的處罰由乙方承擔。

　　3、乙方在項目部發生民工工資或勞動合同問題上訪，上訪到縣(區)級建管部門、勞動部門或其他主管部門則每次罰5000元，上訪到市級建管部門或市屬主管部門，則每次罰10000元。迫于上級主管部門壓力，甲方代為支付工資，乙方應無條件承擔并支付。

　　4、甲方在接受上級主管部門監督、檢查過程中，被主管部門開具整改通知單或停工指令單等情況，則每張單子甲方處以乙方5000元的罰款，上級主管部門的經濟處罰由乙方承擔。

　　5、發生質量事故一次，甲方有權罰款5000-10000元，上級主管部門的罰款由乙方承擔。

　　6、發生安全事故一次，甲方有權罰款，罰款按事故性質及嚴重程度分別按1000-30000元罰款。上級主管部門的罰款及賠償費由乙方承擔。

　　7、總公司考核甲方時，由于乙方所造成的原因，則處罰由乙方承擔。

　　8、乙方自行采購的材料，凡發生不符合準用或許可管理要求的，甲方有權處以每一品種、規格1000-5000元的處罰，上級主管部門的罰款由乙方承擔。由于材料采購付款引起合同糾紛而上訴法院導致公司在銀行帳戶被凍結的情況，甲方處以乙方10000元/次罰款，官司標的費全額由乙方承擔。

　　9、乙方違反勞動合同法、勞動法和不按規定辦理所有職工的暫住證、勞務證、上崗證、勞動合同和辦理各類保險手續，所受處罰由乙方承擔。如發生安全傷亡事故，乙方應根據事故性質和應負責任，承擔全部經濟損失。

　　10、甲方有權對施工工程的質量、進度、安全等方面產生的問題，提出予以整改要求、停工直至調換班子，并追究乙方的經濟責任。

　　第七章違約責任和爭議解決方法

　　第一款乙方違反本合同義務規定或超出權利范圍行事，甲方有權解除或單方終止本合同。合同被解除或終止后乙方承包期間的利潤全部歸甲方。

　　第二款乙方不履行本合同義務或履行義務不符合約定或由于其他原因造成甲方損失，乙方須賠償甲方所有損失。甲方有權對違約的乙方進行處理和處分。

　　第三款甲方對乙方所處的所有罰款、賠償款、違約金等應扣、代扣、可扣款項甲方均有權從應付乙方的款項中直接予以扣留。

　　雙方履行本合同過程中發生爭議，可申請甲方主管部門協調處理，協調不成，應向甲方住所地的人民法院提起公訴。

　　其他：____

　　1、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　2、本合同與建設工程施工合同及同樣為合同組成部分的各種文件具有同等法律效力。

　　甲方：____

　　乙方：______

　　___年___月___日

工程合同 5

　　甲方：

　　乙方：

　　為了強化工程管理，確保工程質量，加快施工進度，____縣(全稱以下簡稱甲方)將工程，承包給(全稱，以下簡稱乙方)施工，經雙方協商訂立如下合同并共同信守。

　　一、工程名稱：新建工程

　　二、工程內容及工程量：

　　三、工程總造價：大寫:____________(元)

　　四、工程質量標準：乙方應按甲方提供的施工設計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術規范的標準，對該項工程要求達到：合格品。

　　五、約定施工工期：________年____月____日-________年____月____日

　　六、工程款結算方式：甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。(扣10%質量保證金，無質量問題到期返還)

　　七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設資金。

　　八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開工前仔細核對甲方提供的.所有施工圖紙。如發現施工圖存在偏差或問題，應及時與甲方取得聯系，解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工，環境保護措施，促進和諧社會發展，履行安全生產職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的任何安全問題，均由乙方負責。

　　九、質保期(________年)：此工程質保期年(________年____月____日均由乙方負責。

　　十、本合同經雙方驗收合格，簽字后生效，并結清全部款項，隨之本合同自行失效。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

工程合同 6

　　(一)分公司或項目部對外簽訂合同的效力

　　1、分公司簽訂的合同

　　《合同法》第二條規定，“合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。”合同法對于何為其他組織沒有明確的規定，但依我國民事訴訟法的相關規定，其他組織是指合法成立、有一定的組織機構和財產，但又不具備法人資格的組織，包括：(1)依法登記領取營業執照的私營獨資企業、合伙組織;(2)依法登記領取營業執照的合伙型聯營企業;(3)依法登記領取我國營業執照的中外合作經營企業、外資企業;(4)經民政部門核準登記領取社會團體登記證的社會團體;(5)法人依法設立并領取營業執照的分支機構;(6)中國人民銀行、各專業銀行設在各地的分支機構;(7)中國人民保險公司設在各地的分支機構;(8)經核準登記領取營業執照的鄉鎮、街道、村辦企業;(9)符合本條規定條件的其他組織。

　　根據上述規定，依法設立并領取營業執照的分公司在總公司的授權范圍內，其簽訂的.合同是合法有效的。但是根據《公司法》第十三條的規定，“分公司不具有企業法人資格，其民事責任由公司承擔。”

　　這里值得注意的是，雖然分公司應當在總公司的授權范圍內對外簽訂合同，但是一旦分公司超越總公司的授權簽訂合同，并不意味著該合同一定是無效，除非簽訂合同的相對方明知分公司越權仍舊與其簽訂合同。因為總公司與分公司之間的授權范圍僅對總公司與分公司之間有約束力，不能對抗善意第三人。

　　2、項目部簽訂的合同

　　施工單位的工程項目部或者施工單位的工程處(工程隊)對外簽訂的合同往往蓋有工程項目部的章(有些是項目部技術專用章)，由于工程項目部、工程處等是施工單位的職能部門，并非是符合上述法律規定的“其他組織”，因此此類合同嚴格從法律上來說是無效的，除非項目部、工程處(工程隊)在簽訂合同時有施工單位的明確授權或者事后得到施工單位的追認。

　　但是在司法實踐中這類合同往往因為符合《合同法》規定的表見代理而認定為有效。《合同法》第四十九條規定，“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。”據此，如果合同相對人有理由相信項目部在簽訂合同時是有代理權的，那么此類合同是有效的，因此合同產生的法律責任由施工單位承擔。

　　3、項目經理/實際施工人簽訂的合同

　　在這類合同中還有一種情形，是由項目經理或者實際施工人對外簽訂合同，合同上既沒有公章也沒有項目部章，只有項目經理或者實際施工人的簽字。這類合同的效力認定要分兩種情況：其一，項目經理如果是施工單位的職工，那么這種行為一般認定為職務行為，對于職務行為，施工單位作為用人單位應當承擔由此產生的責任。其二，項目經理如果不是單位的職工，實質上是工程實際施工人的，這類合同在司法實踐中一般因法律上成立表見代理而認定有效。

　　江蘇省高級人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干問題的意見》第二十二條規定，“承包人的項目部或項目經理以承包人名義訂立合同，債權人要求承包人承擔民事責任的，人民法院應予支持，但承包人有證據證明債權人知道或應當知道項目部或者項目經理沒有代理權限的除外。”

　　對于實際施工人簽訂合同，雖然目前在司法實踐中一般認為成立表見代理，但是在理論上還是存在爭議。由于實際施工人僅僅只是掛靠在施工單位，合同的權利義務最終實際是由實際施工人承擔的，因此實際施工人是一個獨立的身份，其行為并不是代表施工單位，從實質上來說不是代理行為或者表見代理;因為無論是代理行為還是表見代理，其最終的民事責任都應當是由被代理人即施工單位來承擔的。實際施工人的這種特殊身份往往在簽訂合同時已被合同相對方所掌握，并且也明知合同實際的權利義務承受人為實際施工人，但是在訴訟中合同相對方又往往基于其是實際施工人進而主張簽訂、履行合同的行為成立表見代理，在法律上是一個矛盾，值得商榷。

　　(二)未辦理相關手續而簽訂的建設工程施工合同的效力

　　建筑項目應當經過立項、申領國有土地使用權證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證以及施工許可證，如果上述手續不完備，所簽訂的建設工程施工合同是否無效?這類合同的效力又是否能夠補正?目前司法實踐與各地法院對該問題均有不同的規定。

　　1、最高人民法院在上訴人貴州黔民水泥廠與被上訴人中國航空港建設總公司衡陽建設公司、中國航空港建設總公司建設工程施工合同糾紛案中認為：雙方在訂立《建設工程施工合同》時，尚未取得建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證，應認定合同無效。

　　2、《浙江省高級人民法院民事審判第一庭關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》第二條規定，“發包人未取得建設用地規劃許可證或建設工程規劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效;但在一審庭審辯論終結前取得建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證或者經主管部門予以竣工核實的，可認定有效。發包人未取得建設用地使用權證或建筑工程施工許可證的，不影響建設工程施工合同的效力。”

　　3、安徽省高級人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的指導意見》第七條規定，“發包人未取得建設工程規劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效。但起訴前取得規劃許可證的，應認定合同有效。違反建設工程規劃許可證規定超規模建設的，所簽訂的建設工程施工合同無效，但起訴前補辦手續的，應認定合同有效。”

　　4、深圳市中級人民法院《關于建設工程合同若干問題的指導意見》第二條規定，“人民法院受理的建設工程施工合同糾紛，在審理過程中，一方當事人以涉案工程未取得土地使用權或建設用地規劃許可、建設工程規劃許可主張合同無效的，在開庭前發包人仍未取得土地使用權及上述行政許可的，應認定施工合同無效;開庭前已經取得土地使用權及上述行政許可，但未取得施工許可的，應認定施工合同有效。”

　　5、重慶市高級人民法院《關于當前民事審判若干法律問題的指導意見》第十條規定，“有關施工許可證的規范屬于管理性規范，不是影響合同效力性的規范，是否取得施工許可證不影響合同的效力。”

　　6、廣東省高級人民法院《關于審理建設工程合同糾紛案件的暫行意見》第十條規定，“發包人與承包人簽訂無取得土地使用權證、無取得建設工程規劃許可證、無辦理報建手續的“三無”工程建設施工合同應確認無效。但在審理期間已補辦手續的，應確認合同有效。” 第十一條規定，“發包人經審查被批準用地,并已取得《建設用地規劃許可證》，只是用地手續尚未辦理而未能取得土地使用權證的，不宜將因發包人的用地手續在形式上存在欠缺而認定所簽訂的建設施工合同無效。” 第十二條規定，“違反《建設工程規劃許可證》的規定，超規模建設所簽訂的建設工程合同經批準可補辦手續，且無違反其他法律規定的，應確認合同有效。”

工程合同 7

　　根據《中華人民共和國合同法》及《建筑安裝管理條例》的有關規定，經有限公司與環境工程有限公司友好協商，就___有限公司環保項目驗收達成如下協議，并共同遵守執行。

　　一、訂立合同雙方：

　　發包方：_____________(甲方)

　　承包方：_____________(乙方)

　　二、工程概況：

　　工程地點：_____________

　　三、排放標準：

　　符合《飲食業油煙排放標準(試行)》(GB18483—20____)標準要求符合______省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-20____)第二時段三級標準。

　　四、工程承包方式與時間：

　　1、承包方式：實行包審批、包工、包料、包調試、包驗收合格的總承包方式。

　　2、工程時間：乙方在收到預付款之后，整個工程工期從進場開工到驗收合格的工作時間為_____天，停電、停水和其他不可抗拒的因素造成的停工，工期順延(工期順延的原因及時間需要甲方書面認可)。

　　五、甲乙雙方責任與義務：

　　(一)、甲方責任與義務：

　　1、在商定的時間內必須向乙方提供建設地點、標高、工程地質情況、水準點及相對坐標點等資料，并對其可靠性負責。

　　2、甲方負責安排乙方設備、工具材料堆放場地，免費提供施工期間的用水、用電。并專人配合做好工程各方面的協調工作。

　　3、甲方負責提供工程設施的安裝場地，施工過程中給周圍人群帶來的不便，由甲方負責協調有關的關系，并協助乙方協調施工期的關系，由此造成的施工時間延誤，則將工期順延。

　　4、甲方應按時向乙方支付各期工程款。

　　5、甲方解決乙方施工人員吃、住問題。

　　(二)、乙方責任義務：

　　1、負責根據環保部門要求對上述環保工程進行施工、調試并通過______市環境保護局驗收。

　　2、負責施工期間的施工質量，并確保質量達到國家環保法律、法規的'要求。

　　3、對施工過程中的任何異常情況，乙方應立即通知甲方，甲方應及時協調解決。并且乙方應節約并且合理使用甲方提供的資源，包括水、電等，杜絕浪費。若乙方故意或者不合理的浪費甲方資源，甲方可根據實際損失要求乙方賠償，賠償金從工程款中扣除。

　　4、乙方在工程調試前向甲方提供操作規程。

　　5、保證工程調試后達到處理效果。

　　6、通過環保驗收，達到當地環保監測部分驗收合格。

　　7、乙方進駐甲方場地后，應督導自己的工人遵守甲方的規章制度，若乙方有嚴重違紀行為，甲方有權要求乙方更換施工人員，由此造成工程工期延誤，由乙方自行負責，并且由乙方支付工期延誤賠償金。

　　六、結算及付款方式：

　　1、上述工程總造價為人民幣___元整)，不含稅金，工程稅金由企業直接向當地稅務部分辦理。

　　2、工程合同簽訂后一周內，甲方即時支付乙方工程預付款，即人民幣萬___仟___佰___拾___元整(￥______元整)，以便乙方開展立項審批以及設備訂貨。

　　3、乙方完成主要設備進場后三天內，甲方應支付乙方工程款即人民幣______元整)；

　　4、工程竣工試運行批復后，甲方應支付乙方工程款，即人民幣___元整)；

　　5、驗收合格后，取得___有限公司排污許可證后，甲方應即時付清余款，即人民幣___萬___仟零___拾___元___角整(￥______元整)。

　　6、乙方保證不額外收任何因各種原因產生的費用。

　　七、維修和保養

　　在工程竣工后，甲方按操作規程正常使用和維護的情況下，按國家有關規定，設備及相關工程保修為壹年，保修期從工程完工交付甲方使用之日開始計算。

　　八、違約：工期每延遲一天，按每天500元計扣違約金。

　　九、本合同自雙方簽字蓋章后生效，雙方應嚴格履行本合同，如有未盡事宜，雙方協商解決，并訂立補充協議，與原合同具有同等效力。

　　十、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　十一、本合同在保修期滿之后自動失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程合同 8

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《加工承攬合同條例》等有關規定，結合本工程具體情況，經甲、乙雙方友好協商，一致同意簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條立合同雙方

　　__________________（以下簡稱甲方）

　　_________（以下簡稱乙方）

　　第二條工程概況

　　1、工程名稱：_________

　　2、工程地點：_________

　　3、工程內容：外墻涂料工程。

　　第三條工程承包范圍

　　工程面積約_________平方米。

　　第四條承包的方式

　　本工程采用包施工、包材料、包質量、包安全的承包方式。

　　第五條甲乙雙方的職責

　　（1）甲方的職責

　　1、負責按本合同規定支付乙方的工程款；

　　2、負責協商乙方和現場施工工作關系；

　　3、向乙方提出本工程實施過程中的技術要求施工任務，并對施工過程進行監督和管理；

　　4、甲方應向乙方提供工地用水、電。

　　5、工程完工后，甲方應協商并采取提供，落實工地各單位注意對已完成墻面的保護，避免因現場其它工程施工等原因破壞。

　　6、工程竣工后及時組織驗收，并在十日之內辦妥工程決算手續。

　　（2）乙方的.職責

　　1、嚴格按照建筑設計圖紙，合同規定的承包范圍及變更簽證設計施工。

　　2、乙方對施工過程中的工程安全和人身安全屬于乙方方面的全面負責。

　　3、積極主動與土建方及其他專業隊伍作好施工配合，接受甲方和監理公司的監督。

　　4、及時準確地向甲方及監理單位報告工程進度情況，便于甲方及監理單位對工程質量管理和進度實施監察。

　　第六條工期

　　（1）施工工期

　　1、本工程合同有效工期為_________個有效工作日；工期以甲方將合格找平基底書面交乙方施工之日起算。

　　2、如因氣候或非乙方原因等其它不可抗拒因素造成工程延誤，甲方應予確認并順延工期。

　　（2）保修期

　　1、工程的保修期為_________年，保修期按工程驗收合格之日起計算。

　　2、在保修期間，乙方負責免費對由于乙方施工質量所造成的任何質量問題進行維修。非乙方原因造成的維修費用則由甲方支付。

　　第七條工程造價和工程款的支付

　　1、工程總量、

　　2、單位面積造價、外墻涂料人民幣_____元/㎡。外墻真石漆人民幣_____元/㎡。

　　3、總造價、按實際造價結算（最終的工程量按甲、乙雙方實際測量面積計算）

　　4、本合同價不包括稅金和其他配合費。

　　5、關于工程價款及結算的約定。

　　第八條其它約定

　　第九條甲、乙雙方指定專人負責本工程的工作協商，聯絡和調度，甲方為_________，乙方為_________，雙方之間的所有意見、承諾、指令等均以書面形式提出，否則視為無效。

　　第十條其他

　　1、本合同由甲、乙雙方簽章之日起生效。其他經雙方合同規定職責人員簽認的附件具有同等法律效力。

　　2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　3、本合同未盡事宜可由甲、乙雙方共同協商簽訂補充協議。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

工程合同 9

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　甲乙雙方在平等自愿的基礎上，依照《中華人民共和國民法典》及國家其他有關法規的規定，經友好協商達成一致，甲方將其的坑探施工工程承包給乙方，就該坑探工程施工事宜達成如下條款，簽訂本合同。

　　一、工程內容　　

　　1．1工程名稱：　

　　1．2工程地點：　　

　　1．3工程內容：平巷（2215;2.2）長度以實際坑探為準，其它坑探項目以甲方設計為準。

　　1．4工程單價：、

　　平巷（2215;2.2斷面）價格:1560元（不含稅），巷道進度到300米每米補貼150元。

　　斜（2215;2.2斷面）價格:根據斜度大小、價格另議。

　　注：每米補貼柴油費300元。

　　二、工期要求　　

　　2．1計劃開工日期：合同簽定后一個月內開工。

　　2．2計劃工程量：開拓巷道工程量：以礦山實量為準。

　　2．3進度要求：平巷進度≥3.5米工作面183;天（通電），斜≥2.0米工作面183;天（通電）。（特殊情況除外）。

　　三、技術指標及質量要求　　

　　3．1斷面形狀為梯形：　　

　　3．2方位偏差小于3，越角要求3‰左右；　　

　　3．3消除松石；　　

　　3．4底板設排水溝；　　

　　四、資料的保密與提供

　　乙方應對所獲得的地質信息保密，不得以任何方式向第三者披露或提供有關勘查信息。若有泄露，經查實后，由乙方承擔與之相關聯的經濟及法律責任；　　

　　五、延期開工與暫停施工　　

　　5．1開工時間以合同所規定的時間為準，若乙方不能按合同規定的日期開工，應提前5天提出延期開工的書面申請報甲方審批，并承擔相應工期延誤責任（不可抗力因素除外）；若甲方原因造成乙方停工或返工或合同終止給乙方造成了經濟損失的，其直接損失及間接損失均由甲方承擔。

　　5．2確有必要時，甲方可要求乙方臨時停工，并在48小時內提出處理意見，乙方須按甲方要求停止施工，妥善保護已完及未完工程，相應工期順延；該次臨時停工如果超過三天，甲方需自第四天開始向乙方現場所有工作人員按照100元人183;天當做乙方工人的生活費和基本工資直至回復施工，除此之外，甲方不再承擔乙方的其他補償、賠償要求。

　　5．3遇下列情況之一者，經甲方審核批準后，乙方工期可作調整。下列情況發生五天內，乙方應將工期延誤內容書面報告甲方，甲方應在按到乙方報告后五天內給予答復：

　　5.3.1重大設計變更;

　　5.3.2不可抗力;

　　5.3.3在施工過程，因甲方原因而影響工程施工的，以甲方出具的最后的任務變更書為依據來確定工期；

　　5.3.4合同中約定的其它可調整工期的情況；

　　非本條款規定之原因而導致的工程延誤或不能按時完工，乙方承擔相應的責任。

　　六、工程變更　　

　　6.1對于施工過程中甲方提出的設計變更或工程量增減，甲方以任務變更書形式下達給乙方，乙方應無條件地按新的任務變更書要求組織施工。甲方要求乙方坑口位置調整時，應給予乙方兩天調整期，工期相應順延。

　　6.2施工中乙方對原設計提出的變更要求，經甲方各有關單位批準后方可實施，但工期不予順延。

　　七、工程驗收　　

　　7.1坑探工程全部完工后,乙方通過自檢認為工程具備竣工驗收條件,應于竣工驗收前三天向甲方提交竣工驗收申請報告.甲方在收到報告后三天內組織人員進行驗收,在驗收后三天內提出修改意見,乙方按修改意見修改并承擔由乙方原因造成修改的費用,甲方三天內沒有下達修改意見書將做為驗收合格處理。

　　7.2下列情況發生，甲方有權拒絕驗收日期順延。

　　7.2.1收到乙方的'驗收資料被發現有虛假內容、不合格或資料不全的；

　　7.2.2發生其他甲方不可控制的意外并已征得乙方認可的情況。

　　八、項目價款的支付與結算　　

　　8.1綜合考慮巖石穩定性及巖石硬度等級等因素，工程價款實行單價包干，平巷(2215;2.2斷面)價格為1560元；斜(2215;2.2斷面)價格以斜度大小價格另議；其他工程內容變協可根據實際情況來協商價格。

　　本包干單價已包含人工費，生活費，炸藥費，鉆頭，鉆桿，管理費，柴油費，風險費。

　　8.2乙方在施工過程中，發現破碎帶應及時通知甲方，根據甲方的要求對破碎帶進行安全支護，施工所需費用根據破碎帶的嚴重情況價格另議,破碎帶的支護材料由甲方負責。

　　8.3乙方進場正式開工前____日內，由甲方預付人民幣壹拾萬元（100000.00）做為預付款。（每月在從工程款中扣出第____月、第____月、第____月各扣30%，第____月扣10%）。

　　8.4工程款按月結算，甲方每月按乙方完成的合格工作量的97%憑雙方驗收的進度給予結算，剩余3%的工程價款做為工程保證金，（扣完預付款后此條款方可執行），本合同工程全部完工后或開始采礦后在由甲方審核通過后統一結算。

　　8.5全部工程完工后，工程總結算應在最終驗收合格后按實際完成工作半個月內辦理完成，工程尾款應在總結算完成后____日內全部付清。

　　8.6全部工程完工時，乙方保質保量保進度完成合同且期間無任何重大事故出現，甲方一次性獎勵乙方壹拾萬元整。

　　甲方：

　　乙方：

　　____日期

工程合同 10

　　工程合同管理

　　工程合同管理，是指各級工商行政管理機關、建設行政主管部門和金融機構，以及業主、承包商、監理單位依據法律和行政法規、規章制度，采取法律的、行政的手段,對建設工程合同關系進行組織、指導、協調及監督，保護工程合同當事人的合法權益，處理工程合同糾紛，防止和制裁違法行為，保證工程合同的貫徹實施等一系列活動。

　　工程合同管理從合同訂立之前就已經開始，直至合同履行完畢，主要包括合同訂立階段的管理和合同履行階段的`管理兩個方面。

　　內容簡介

　　本書在現有工程合同管理研究成果的基礎上，全面系統地闡述了工程合同管理的概念、基本原理和方法，重點介紹了工程建設領域常用標準合同文本的內容與使用技巧。

　　本書可供工程管理專業及土木工程專業、建筑學專業、給排水專業和暖通專業作為本科教材，同時也可作為工程建設領域各類專業技術人員和管理干部學習工程合同管理知識的參考書。

　　圖書目錄

工程合同 11

　　發包方（甲方）：______________承包方（乙方）：______________

　　甲乙雙方很據現場裝修內容，在審議后簽訂本裝修合同，具體內容如下：

　　1.承包工程：_____________地點：_____________________承包范圍：_______________________承包方式：_________________承包內容：見《施工項目報價清單》附件。

　　2.承包工期：______天，從每筆工程款預付到位立即繼承施工起計算工天，在保證工程質量的前提下，可適當提前，因不可抗拒因素的，工期順延。

　　3.工程質量：按乙方提供的圖紙設計要求進行施工裝修。部分可參照甲方要求。

　　4.付款方式：

　　（1）簽訂合同后，以雙方核定的工程總造價金額（B）。付工程款__15000_元（大寫：___壹萬伍仟__元），甲方未預付金額的不得進場施工。

　　（2）木工基礎完工，甲方付給乙方工程款___0__元（大寫：__貳萬_____元）

　　（3）木工基礎完工及磚工完工，甲方付給乙方工程尾款_8000__元（大寫：_____捌仟____元）

　　（4）整個工程完工驗收合格完工半年后，甲方付給乙方工程質保金___20___元（大寫：___貳仟______元）如甲方未按合同要求付款，影響工程進度，由甲方負責。乙方不得承擔任何責任。

　　5.乙方做到安全施工，文明施工，乙方人員施工時出現安全問題，由乙方自行負責。

　　6.合同雙方當事人的任何一方，因未履行合同的約定，應處以違約金____________元，甲乙雙方均遵守國家法規及有關條文規定，違者自行承擔責任。

　　7.整個工程保質保量，如有質量問題而返工，其材料，人工費，由乙方負責，未完工甲方提前施工或私自動用工程成品而造成的'經濟損失，由甲方負責。

　　8.在裝修過程中，應按照物業管理及有關部門的要求進行施工，不能違規操作，分清甲乙雙方的責任和義務，如發生糾紛事宜，甲乙雙方協商進行解決處理。

　　9.裝飾裝修施工中產生的垃圾，由乙方負責運出現場，搬到樓下指定的堆放地點，施工完成后由乙方對裝修垃圾徹底清除。但乙方應收取甲方相應的垃圾轉運費及材料搬運費。

　　10.質保期：防水處理限期為________年，其余工程項目質保期為________年。

　　11.按合同附表項目施工，如另有增加項目，甲乙雙方應現場定價，由甲乙雙方簽字后進行施工。

　　12.本合同附件《施工項目報價清單》是本合同的重要組成部分，具有合同的同等法律效益。

　　13.合同一式兩份，當事人簽字后生效。甲方：

　　乙方：電話：

　　電話：____日期:____日期

工程合同 12

　　合同編號：______

　　項目名稱：______

　　建設地點：______

　　建設單位：_______（以下簡稱甲方）

　　施工單位：_______（以下簡稱乙方）

　　簽約時間：________年____月____日

　　簽約地點：_______

　　根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程實際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

　　第一條工程概況

　　（一）工程名稱：_______私家花園工程。

　　（二）建設地點：______

　　（三）工作內容：約100平方米環境綠化工程，具體工作詳見甲方簽審的施工圖及圖紙會審所涉調整內容。

　　第二條工期該項目工程總工期XXX。開工時間從甲方批準的開工報告次日起計。

　　（一）如遇下列原因工期順延：

　　1、未及時簽審施工圖紙和施工組織計劃；

　　2、設計變更；

　　3、甲方未能按期提交施工場地；

　　4、連續4小時遇雨和停水、停電；

　　5、未按合同規定時間撥付工程款項；

　　6、遇不可抗拒因素。

　　（二）竣工驗收：

　　1、甲方在收到乙方竣工報告的____日內組織驗收，否則視為默認工程合格并進行竣工結算；

　　2、若未能通過竣工驗收，雙方應確定整改方式及時間，再次驗收程序同上款。

　　第三條工程合同總價及支付方式

　　（一）結算依據：

　　1、依照________年頒布的《全國統一建筑工程基礎定額市基價表》中土X、水電、裝飾、園林、安裝等相關定額執行，勞動保險費按c級取費，工程類別按定額說明執行。定額缺項部分由乙方報價，雙方共同確定價格后按實計算；小品項目按市場價定價；

　　2、甲方簽審的施工圖、施工圖預算以及未計價材料確認價；

　　3、甲乙雙方簽署的工作簽證單以及涉及調整（更改）部分變更通知書；

　　4、竣工圖。

　　（二）合同金額：

　　1、本合同暫定造價6萬元；

　　2、工程竣工驗收后按實結算。

　　（三）合同金額的`支付時間：

　　1、甲方在乙方進場后一周內，向乙方支付合同總金額的15%作為的備料款。

　　2、工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總額的40%；3 、工程竣工驗收后一個月內辦理竣工結算，結算辦理完成后三個月內甲方付至結算價的95%，余額5%作為質保金，保活期到后支付3%，保修期滿后甲方付清余款。

　　第四條關于設計調整（更改）本工程涉及設計調整（更改）工程項目，待調整資料完善并經甲方簽審后，工程量及造價按本合同原則

　　第三條進行增減。

　　第五條質保期

　　（一）質保期：從遞交竣工報告后的第____日起算。保修期按建設部________年第80號令執行，普通植物保活期半年，貴重植物（1000元以上）保活期為________年，工程的其它部分保修期為________年。

　　（二）成活率：植物管護移交時按行規達到_______%的成活率。

　　第六條雙方的責任

　　（一）甲方責任：

　　1、保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電；

　　2、合同簽定后____日內審定乙方的施工組織計劃及施工圖，并以書面形式通知乙方；

　　3、負責協助辦理施工的各項進場手續；

　　4、負責協調現場各施工單位間的關系；

　　5、若施工變更應以書面形式通知乙方；

　　6、按合同規定時間按時付款。

　　（二）乙方責任：

　　1、按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內容，結合有關規范組織施工；

　　2、接受甲方指派監理公司的監理及甲方現場代表的管理；

　　3、注意與外裝飾單位施工現場的配合工作；

　　4、文明施工，安全生產，確保工程質量，按期完工；

　　5、負責施工中的成品保護。

　　第七條甲、乙雙方現場代表及責任

　　（一）甲方施工負責人：現場代表：

　　（二）乙方施工負責人：土X：綠化：現場代表：

　　（三）甲方代表作為現場簽證代表；乙方代表作為接受甲方書面通知的代表。

　　第八條材料的認定及采購

　　（一）乙方應按設計要求對材料自行采購，涉及裝飾及燈具材料需經甲方認定后方可采購。

　　（二）設計材料變更須經設計單位和甲方共同認定并以書面形式通知乙方后，乙方方可購買。

　　第九條違約責任

　　（一）甲方違約責任：

　　1、甲方未履行合同規定的義務，除順延竣工期外，還應賠償乙方因此發生的實際損失；

　　2、甲方對工程中途停建、緩建或由于設計變更造成的停工，應采取措施補救或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設備調運等實際損失；

　　3、甲方超過合同規定期限驗收或未按合同規定付款，每超____日，按合同總額的_______‰向乙方支付逾期違約金。

　　（二）乙方違約責任：乙方未按合同規定完成工程，且無故拖延時間影響工程進度，每延____日，按合同總額的5‰向甲方支付違約金。

　　第十條爭議解決方式在合同履行中，雙方因履行合同發生爭議，應協商解決。協商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。

　　第十一條本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　第十二條未盡事宜，雙方協商解決。

　　第十三條本合同一式四份，雙方各執二份，均具同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：____

　　乙方（蓋章）：_______

　　法人代表：________

　　法人代表：_______

　　委托代理人：______

　　委托代理人：________

　　_______年____月____日

工程合同 13

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　為維護甲乙雙方的共同利益，保證施工質量和安全生產，保持良好的工作秩序和施工場所的安全、衛生環境，經甲乙雙方平等協商，簽定本施工協議。

　　一、承包項目：_________________甲方生產車間地溝改造項目。

　　二、工程質量要求：_________________

　　1、管路要求：_________________鑒于車間管路東西跨度較大，施工時要充分考慮到管路流通問題，確保管道排水自然溢流通暢；

　　2、陰井管道連接要求：_________________施工時排水管道之間采用陰井（沉淀池）連接，確保管口連接處無滲漏現象；

　　3、因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工，造成工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償，工期不予順延。

　　三、施工安全要求：_________________

　　1、乙方進廠施工，須經甲方領導同意，并指定施工負責人，便于施工過程中的協調、聯系。

　　2、乙方施工前，必須經甲方安全環保部對施工人員進行安全教育，并與甲方簽定《施工安全協議書》，未簽訂的此項目不得進行；乙方獲得甲方項目后不得轉包，否則甲方可要求停工或取消乙方承包權利。

　　3、乙方施工期間，施工人員應在施工區域內活動，不得隨意進出非施工區域，甲方人員有權隨時檢查。

　　4、乙方物資進廠須在門衛進行登記，施工車輛進廠須裝防火帽，車速不大于5km/h，出廠必須經門衛檢查，出具經甲、乙方施工現場管理人員簽字確認的出廠物品放行單，方可放行。

　　5、施工過程中甲方有權隨時進行檢查，有權制止違章作業，有權對違反安全規定的行為進行處罰或責令停工整頓。

　　6、乙方在施工過程中當天產生的垃圾盡量當日清理干凈。施工結束后，乙方應對施工現場徹底清理，做到工完、料盡、場地清。清理出的垃圾不能隨意堆放在甲方管理的場地內，否則可根據實際情況進行罰款。7、乙方在施工過程中，安全防護措施必須到位，施工中出現的意外

　　第1頁共2頁

　　的.人身傷害或事故損失概由乙方負責，與甲方無關。

　　四、施工工期：_________年____月____日至________年____月____日

　　乙方必須嚴格按照甲乙方商定的施工計劃所要求時間或期限，如期按時或提前完成本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按工程結算總價的5‰向甲方支付罰金。

　　五、承包金額及付款方式：

　　本合同承包價（不含稅）共計人民幣______________元整，且為一次包死價格，在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。工程竣工，并經甲方組織有關部門驗收合格后，甲方于一周內一次性辦理完工程款結算手續。

　　六、其它：

　　1、甲方提供乙方在施工過程中的午餐，所需費用由乙方負擔；

　　2、其它未盡事宜由甲乙雙方協商解決。

　　七、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。該責任書自雙方簽字蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，即告終止。

　　附件：_________________《生產車間地溝改造基建示意圖》

　　甲方（公章）：______________

　　甲方代表：_________________

　　________年____月____日

　　乙方（公章）：______________

　　乙方代表：_________________

　　________年____月____日

工程合同 14

　　發包方：（以下簡稱甲方）手機：

　　承包方：（以下簡稱乙方）手機：

　　身份證號：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。

　　第一條概況

　　1、裝潢施工地點，____區南莊坪個體商業城

　　2、住房結構：磚混結構，私房兩層，建筑面積xx平方米。

　　3、承包方式：包工包料。

　　4、裝飾施工內容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，墻體拆除墻面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管、頂面，墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷制作，搬運工程等其它裝修工程。

　　5、總價款萬元（包括房屋清理費和材料搬運費）以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所完成工程后確定，該總價款包含所有乙方的裝修工程中涉及的人工。

　　6、工期：自________年____月____日開工至________年____月____日竣工，工期約天，另：如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執行。

　　第二條關于乙方職責的約定

　　1、乙方在裝修期間承擔工程隊負責人的職責，對本次裝修的質量和工期負責。如在施工過程中，產生質量問題和各燈應由施工隊承擔的對甲方造成的.損失，甲方只針對乙方提出賠償。

　　2、乙方在裝修過程中，需保證全程在現場進行施工和管理。

　　3、乙方負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。

　　第三條關于材料的約定

　　1、全部工程用裝修材料均由乙方提供，施工設備工具都由乙方提供。

　　2、乙方負責采購的材料，應符合設計要求的合格產品，甲方必須協助乙方辦理驗收手續，如乙方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，甲方應即時向乙方提出，乙方仍表示使用的，因此造成的損失，由乙方全部承擔。

　　3、乙方采購供應的裝飾材料、設備，均應用本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪為它用，如乙方違反規定，應按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　第四條關于工程質量及驗收的約定

　　1、由于乙方原因造成的質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。

　　2、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯系后，方能進行該項目的施工。

　　3、工程竣工：乙方提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知____日內組織驗收，并書面辦理驗收手續。

　　4、工程保修期________年，從竣工驗收確認之日起算，保修期內由于乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件進行維修，并承擔相應材料費用。

　　第五條關于安全產生的約定在施工期間，乙方造成的人員傷亡和火災之內的安全問題由乙方全權負責。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　1、工程款付款方式，經雙方認可，付款時間表如下：合同簽訂完畢，首付乙方10萬元，水電改造完成并驗收合格后，甲方支付乙方5萬元，所有瓷磚、墻成磚鋪貼完畢后，甲方支付乙方5萬元，所有工程竣工，驗收合格后甲方支付乙方8萬元整，剩余2萬元作質量保證款，甲方入住三個月內支付，合計30萬元整。

　　第七條違約責任

　　1、甲方未按合同時間付款后，逾期時間按存活期銀行利率向乙方支付利息。

　　2、由于乙方原因造成工程逾期竣工的至逾期xx天后，每逾期一天乙方向甲方支付xxx元違約金。

　　第八條糾紛處理方式因工程雙方發生爭議時，雙方應盡量協商，若協商不成時，可以按照本協議約定向人民法院提起訴訟。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效，本合同具有法律效力。

　　甲方：乙方：

　　________年_____月____日________年____月____日

工程合同 15

　　甲方（建設單位）：__________

　　乙方（施工單位）：__________

　　乙方承包甲方火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統消防工程，根據《中華人民共和國合同法》之規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　一、工程情況：

　　1、工程名稱：__________________________。

　　2、安裝施工范圍：火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統、移動式滅火器系統、消防水泵房及屋頂消防水箱穩壓系統安裝施工。

　　3、施工期限：自簽訂本合同之日起_____天。乙方________年____月____日按時進場施工，進場時向甲方提交施工方案、施工進度表。逾期不能完工，每拖延一天工期罰款________元。

　　4、乙方在合同簽訂時向甲方提供本工程安裝所用設備、主材、副材清單（要注明產地品牌、規格型號、價格）：______________________________。

　　5、承包安裝施工方式：包工包料。

　　二、質量標準要求：

　　1、乙方必須提供消防工程安裝施工資質證書、消防產品樣本書、產品合格證和國家消防檢測權構出具的產品檢測報告書、消防產品合格證。選派安裝技術好、認真細致、聽指揮的安裝隊伍，各項目施工隊長必須固定并常駐工地。

　　2、乙方必須嚴格按合同規定，使用甲方認可的《_________消防工程產品報價表》中確定的產品品牌、規格、型號（所用消防產品必須是目前款國標產品），按照甲方圖紙，國家標準規范、消防規范安裝，保證施工質量。

　　3、吊針、吊架角鋼、接線盒、電線套管、羅栓等輔料全部用國標產品，按規范制作。吊針、吊架垂直牢固不松動。

　　4、乙方必須按甲方要求的高度進行安裝，消火栓、按鈕、層顯等墻面安裝設備，安裝前須先向甲方確認安裝位置。穿線管順梁底走，縛設在梁底面上。

　　5、噴淋管、消火栓管采用天津利達火鍍管，安裝平整、不下垂、不歪邪，所有噴淋管整齊劃一。接線盒、電線管、探測器、按鈕安裝牢固方正，穿線管變向必須使用穿線管彎頭且對接牢固。所有噴淋管、接線盒、電線管必須用清擦干凈，涂一遍底漆后用白漆粉涮均勻，不得露出底色。

　　6、水泵房安裝：按國家有關標準規范、消防規范標準安裝，達到水泵、管道布局和走向合理，安裝整齊、便于維修、焊縫均勻美觀，必須安裝水泵試水裝置。按圖紙要求標準進行管道防腐處理。

　　7、保溫質量：消火栓水管、噴淋水管用容重50㎏3以上帶鋁泊超細玻璃絲棉保溫，消防水箱保溫用厚度10㎝、容重50㎏3以上超細玻璃絲棉，外覆蓋玻璃絲布涮玻璃鋼漆，穩壓罐、消防水箱至管道井的.管道用厚度10㎝以上的聚氨酯發泡保溫，外緾玻璃絲布涮玻璃鋼漆。保溫必須使用國標材料，按規范施工，達到均勻平整、包扎牢固、不凹凸、不開裂。

　　7、本工程安裝質量：市級優良工程標準。達不到優良標準，甲方不付工程款。

　　三、質量檢查驗收：

　　1、乙方消防產品、材料進入工地，乙方要向甲方及時提出檢驗申請，甲方工程管理人員和工程監理人員，按照消防產品樣本書、國家標準和本合同第三條2款質量標準要求為標準檢驗質量，如達不到標準，不得用于本工程。如果乙方使用《_________消防工程產品報價表》以外的產品及使用不合格產品，每次罰款______元。

　　2、經甲方檢查發現乙方施工安裝質量不合格，乙方無條件整改，并每次給予乙方罰款______元。

　　3、工程完工經驗收達不到設計使用標準和消防驗收不合格的，甲方不付貨款，乙方無條件整改。屬設備問題的甲方退貨，乙方退款并按工程總造價的一倍賠償甲方損失。

　　四、質保期。自驗收合格之日起質保期________年（質保期內發生質量問題，乙方無條件維保）。

　　五、工程合同價款、撥款和結算。

　　1、合同承包總價_________萬元包定。總價中已包含：消防設備主材費、副材費、安裝費、機械費、管理費、利潤、稅金、規費、社保費等、火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統、移動式滅火器系統檢測費、電檢測費，所有消防產品（消防排煙、木質防火門、防火卷簾、強電、空調、裝修等）送樣檢測費、驗收檢測費，圖紙報審費等一切與消防有關項目的檢測、驗收檢測費用。本工程一次性包定，在施工過程中發生的圖紙變更，甲乙雙方辦理書面簽證，待工程竣工時結算。

　　2、本合同簽訂后（乙方向甲方提交消防產品樣本書、檢測報告后）甲方預付工程款______%，工程進度款按月按完成工程量的__________%付給，全部安裝完成甲方付至總工程款的_____%，消防驗收合格拿到公安消防部門簽發的合格證后，甲方付至工程款的__________%，保修期滿，甲方付給余款_______%。乙方必須開具正式發票結算。本工程安裝用電費用由乙方承擔，乙方自備配電箱、電表。

　　六、安全施工：

　　1、乙方在施工中，不得損壞甲方場內的設施、物品，保護好土建、電梯、電力及照明線路、空調設施、電安裝設施和裝修工程，如有損壞乙方賠償全部損失。

　　2、乙方要服從甲方管理，乙方必須加強對施工人員的安全教育，嚴格按照《安裝安全技術規程》、《安裝工人安全操作規程》等國家有關規定施工，佩戴好安全、防護用具，確保無安全事故。乙方必須對其全部施工人員投意外傷害保險，并交保險單復印件與甲方。要教育工人文明施工，確保原有設施不受損壞，做到工完場清。杜絕一切偷竊行為，否則按十倍罰款。乙方在施工中發生的一切安全事故責任，乙方自負，甲方概不負責。

　　七、糾紛處理：發生合同糾紛，雙方協商解決，協商不成由人民法院裁決。

　　八、附件：乙方所提供的消防產品樣本書、《______消防工程產品報價表》為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同經雙方簽字蓋章生效。

　　十、本合同一式二份，甲乙雙方各一份。

　　甲方（章）：______________

　　地址：_____________________

　　法定代表人：______________

　　委托代理人：______________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：_____________________

　　合同簽訂地點：____________

　　合同簽訂時間：____________