內部承包合同15篇

　　隨著法律觀念的深入人心，越來越多事情需要用到合同，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編收集整理的內部承包合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內部承包合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　為了全面履行施工合同，加強對工程項目的管理，提高企業經濟效益，增加項目經理及項目相關人員的收入，經浙江裕眾建設集團有限公司黨政聯席會研究決定，對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即吳明中為工程項目的承包人。

　　根據《浙江裕眾建設集團有限公司工程項目承包管理辦法》第條的規定，雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則，達成如下協議：

　　一、承包的方式：

　　風險抵押、個人承包乙方同意向甲方交納風險抵押金伍拾萬元，對工程項目的管理負責，以風險抵押的方式承包。

　　二、承包的期限：

　　自20____年12月1日至該工程竣工交驗(工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢)。

　　三、承包工程項目概況：

　　工程名稱：化學工業區勇進路標段二工程

　　承包范圍：土方、道路、橋梁、排水等工程

　　總日歷工期：300天

　　如因建設方和甲方原因影響工期，則在承包工期基礎上順延。

　　四、承包的指標:

　　1、成本指標：本工程承包價款確定為(大寫)：貳仟叁佰玖拾柒萬伍仟貳佰貳拾伍元捌角壹分(小寫￥23975225.81元)。承包范圍內總價一次性包死。

　　2、質量指標：一次驗收合格率100%。

　　3、安全指標：無重傷、死亡事故發生。

　　4、進度指標：滿足總承包合同的要求,

　　五、甲方的職責和權限:

　　1、甲方的職責

　　(1)負責組織施工合同"交底"和施工組織方案的審定以及建設單位、地方社會環境資源的聯系銜接。

　　(2)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制。

　　(3)協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報。

　　(4)負責組織項目管理期間和終結時的考核審計。兌現項目承包人經濟收益(包括薪金)或實施經濟賠償處罰。

　　(5)協助乙方選聘項目管理人員，組建項目經理部，配置其他生產要素。

　　(6)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。

　　2、甲方的權限

　　(1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調。

　　(2)除建設單位指定外，有權將項目的安裝工程分包給集團公司所屬專業公司。

　　(3)乙方違法、不執行國家標準不按規范進行管理施工、違反集團承包管理辦法的情況下，甲方有權進行糾正，責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。

　　六、乙方的職責和權限:

　　1、乙方的職責

　　(1)代表企業實施項目管理，遵守國家法律法規，執行強制性標準，執行企業相關管理制度，積極維護企業合法權益。對所施工的項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全面管理。

　　(2)根據國家規范組織編制項目管理實施計劃。

　　(3)組織實施施工現場的生產要素的配置和管理。

　　(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度。

　　(5)在企業授權范圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯系和協調，負責勞務分包、協作單位的管理。

　　(6)解決施工現場和項目經理部出現的問題，發現和處理突發事件。

　　(7)負責竣工驗收和竣工結算，提供和準備相關技術經濟資料。

　　(8)協助企業進行項目的檢查、鑒定和評優、評獎申報。

　　(9)負責員工的管理教育、企業文化和精神文明建設。

　　(10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督，認真落實整改意見，提高管理水平。接受本企業的檢查監督和考核審計。

　　(11)處理項目經理部善后工作和工程質量保修服務，完成清收工程款等債權債務的清理和移交。

　　(12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況。

　　(13)按分公司規定及時足額交納職工的各種保險及住房公積金等費用。

　　2、乙方的權限

　　(1)代表甲方實施項目管理，全面履約施工合同，遵守國家法律法規，執行強制性標準、規范和甲方相關管理制度。

　　(2)根據甲方的授權，組建項目經理部，主持項目經理部全面工作。

　　(3)確定項目經理部組織架構，選擇聘用管理人員和生產工人，少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘。確定管理人員職責、權限，并組織考核獎懲。

　　(4)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍，但必須報發包方備案。

　　(5)甲方授權的范圍內自行組織物資采購。

　　(6)按照集團公司資金管理辦法，決定其項目資金的使用。

　　(7)按照以收定支、效率優先的原則決定項目經理部人員薪酬分配(參照局對項目薪酬分配管理辦法)

　　(8)根據企業授權，協調處理與項目有關的內外部事項，重點跟蹤后續工程項目和參與其他項目的經營活動。

　　七、甲方對乙方承包經營管理效果的考核、評價:

　　1、甲方分期(分段)、分類對乙方承包情況進行考核。

　　2、考核以甲乙雙方共同簽認的"考核計劃表"進行。

　　3、當甲方得知乙方惡意不完成承包指標時，可隨時對乙方進行考核、處罰。

　　八、甲方對乙方的獎勵(或甲乙雙方的利益分配):

　　1、確定項目上繳指標為工程總造價的5%。

　　2、出現虧損，經考評，甲方對乙方的風險抵押金不予返還。

　　九、合同的解除與終止:

　　1、如出現下列情況之一甲方可解除承包合同，沒收風險抵押金：

　　(1)履行合同時，出現了乙方未能實現主要承包指標的情況。

　　(2)乙方沒有全面履行第六條中約定的職責，管理混亂，經甲方考核，認為難以完成承包指標。

　　(3)有虛盤冒驗等弄虛作假行為。

　　(4)嚴重違反企業管理制度，經批評教育，未能改正。

　　(5)違法、違規經營，造成惡劣影響的。

　　(6)在業主和甲方都認為乙方不稱職的。

　　(7)經甲方核實等其他違約情況。

　　2、當出現下列情況時，乙方可解除合同，甲方應返還風險抵押金：甲方未按合同約定履行其職責，致使工程項目無法進行。

　　3、當出現下列情形之一時，合同終止：

　　(1)雙方約定的承包目標實現或部分實現，甲方向乙方兌現了全部獎勵后。

　　(2)當一方將解除合同的通知送達另一方時。

　　十、合同糾紛的解決方式:

　　1、雙方在履行承包合同產生糾紛時，首先應協商解決。

　　2、雙方協商解決不成時，依據集團公司工程項目責任承包管理辦法，進行調解。

　　十一、合同的成立與生效:

　　1、本合同自甲乙雙方簽章之日起成立。

　　2、本合同自乙方交納風險抵押金之日起生效。

　　十二、其他:

　　1、本合同的附件是合同的組成部分，與本合同具有同等效力。

　　2、本合同未盡事宜，雙方另行協商，所訂協議與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式四份，雙方各執二份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

內部承包合同2

　　投資合同：(道路建設項目)

　　甲方：____________有限公司

　　乙方：____________________

　　雙方就甲方取得的__________村村里道路建設項目，經協商確定本內部承包經營合同，共同遵照執行：

　　一、承包項目、承包期限、承包金

　　1.甲方將依法取得的__________村村里道路建設項目，承包給乙方負責承建經營。

　　2.承包期限自支付承包金之日起至該村道路交付使用之日止。

　　3.承包金為__________萬元人民幣。

　　4.支付方式：在本合同簽字生效，并在乙方取得甲方與業主簽訂的就該項目的承包合同后，一次性向甲方支付。

　　二、雙方的責任和義務

　　甲方：

　　1.甲方應向乙方提供其與業主簽訂的就該項目的承包合同。

　　2.甲方應確保該項目系合法取得，并保證乙方的承包權具有排他性。

　　乙方：

　　1.乙方享有承包期限內的一切經營管理權，產生的債權債務自行負責。

　　2.乙方在承包經營期間，承擔經營活動所產生的`一切運營費用。

　　三、違約責任

　　本合同雙方在諒解、誠信的基礎上制訂，應充分履行各自的權利和義務，若一方違約，應向另一方支付_________萬元人民幣違約金。

　　未盡事宜，經雙方友好協商，簽訂本合同附件備忘錄，該附件備忘錄與本合同是有同等效力。乙方須有四人同時簽字有效。

　　本合同一式五份，甲方執一份，乙方每人執一份，自雙方簽章生效。

　　甲方：____________________

　　_______年_______月______日

　　乙方：____________________

　　_______年_______月______日

內部承包合同3

　　第一章

　　第一條 為保護本企業內部承包合同當事人的合法權益，調整企業內部協作經濟關系，用法律手段強化管理機制，促使分廠與分廠之間、分廠與科室之間、科室與科室之間承包經濟合同的完成，提高經濟效益，確保“廠長任期目標”的全面實現，特制定本章程。

　　第二條 企業內部承包經濟合同是本企業內部各單位為完成各自承擔的生產經營任務，所訂立的明確相互權利義務的協議，是用合同方式固定下來的一種法律文書。

　　第三條 訂立承包經濟合同，必須遵守國家的法律，必須符合國家政策和計劃的要求，在本企業的生產、經營計劃的指導下簽訂，以保證本企業生產、經營計劃的實施。

　　第四條 訂立承包經濟合同，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則;貫徹“包死基數、確保上交、超收多留、虧損自補”的企業承包經營責任制原則;貫徹以責為中心的責、權、利三結合原則，實行有獎有罰、賞罰分明的獎罰制度。

　　第五條 承包經濟合同依法成立，即具有法律約束力。當事人必須全面履行合同規定的義務，任何一方不得擅自變更或解除合同。

　　第六條 承包經濟合同在履行過程中發生各種糾紛，雙方當事人協商不成時，可向本企業“承包經濟合同糾紛仲裁委員會”申請調解、仲裁，未經本企業“仲裁委員會”裁決，不得向上級主管部門申請調整或向人民法院起訴。

　　第二章 承包經濟合同的基本條款

　　第七條 承包合同的范圍，包括：科研、工藝、工裝、零件、部件、物資、設備維修、經營管理、勞務協作等。

　　第八條 數量。數量是衡量承包合同履行的尺度。合同雙方應明確規定品種、規格、數量、經營管理目標成果等，沒有數量條款的合同是無效合同。

　　第九條 質量。質量是檢驗承包經濟合同完成情況的標準和依據之一。雙方在簽訂承包合同時，應明確規定質量標準。特殊要求應在合同中注明。沒有質量條款的合同是無效合同。

　　第十條 期限。期限是對承包經濟合同履行完成預期目標的時間要求，應按工廠年、季、月、旬、日生產、作業經營計劃進度要求簽訂。沒有期限條款的合同是無效合同。

　　第十一條 價格。按照廠內規定核準的價格計算，簽訂承包合同。包括零件、部件和勞務以及辦公費、旅差費、生產經營管理費、醫療勞動保險費等等一律按廠內核定價格(包干限額標準)，進行控制結算。沒有價格條款的合同是無效合同。

　　廠內沒有規定訂價的，由雙方另行協商訂價，經廠價格管理部門審定。

　　第十二條 違約責任。在承包合同履行過程中，雙方或一方不能全面履行合同，負有責任的一方應承擔違約責任，按本條例規定處罰。沒有違約責任條款的合同是無效合同。

　　凡屬于“不可抗力”的情況，當事人應在有效期限內取得有關主管部門書面證明后，可免除承擔違約責任。

　　第三章 承包經濟合同的公證

　　第十三條 承包合同的公證，由企業法定代表人委托指定或由法律顧問室指派的法律顧問對簽訂承包合同的真實性、合法性、可行性進行審查，凡符合本條例規定的，予以鑒證，并對此負責。

　　未經法律顧問審查、鑒證的承包合同，法律顧問對此不承擔任何責任。法律顧問認為有必要時，有權提請經地方公證或鑒證機關進行公證或鑒證。

　　第十四條 承包合同鑒證的內容

　　(1)根據承包合同當事人的申請，法律顧問依法證明法律行為、法律事件和有法律意義的文書的真實性、合法性，預防糾紛，減少訴訟。

　　(2)審查證明承包合同雙方當事人是否具有簽訂合同的合法主體資格，即“法定代表人”科室、分廠、車間、班組、行政首長身份資格。委托代理人，必須有授權委托證書。不具備資格的當事人，無權簽訂承包經濟合同。

　　(3)證明承包合同上的簽名、印鑒屬實。

　　(4)證明承包合同的副本、影印本與原本相符。

　　(5)法律顧問室收取一定的鑒證費，并負有向當事人提供法律幫助的義務，解答有關法律咨詢。

　　簽訂承包合同，需一式三份，雙方當事人各執一份，法律顧問室一份存檔。

　　第四章 承包經濟合同的法律責任

　　第十五條 由于設計或設計修改錯誤，造成生產單位零件報廢，違約方按零部件損失價值總額的30?50%作賠償金(計賠償帳，用廠內結算支票支付)，并按價值的5%支付受損失違約金，從獎金中扣除。

　　第十六條 由于工藝或工藝流程編制錯誤，造成生產單位零部件報廢。違約方按零部件損失價值總額的30—50%作賠償金(計賠償帳，用廠內結算支票支付)，并按價值的5%支付受損方違約金，從獎金中扣除。損失價值在100元以下只罰賠償金。

　　第十七條 由供方生產的零部件，雖經檢驗單位檢驗合格，調入需方后發現所加工的零部件不合格，需方應通過檢驗單位復檢確定責任。如屬供方的責任，在超過交付合格零部件合同規定履行期限，按廠內規定價格核算，供方承擔支付需方5%違約金，從獎金中扣除(用廠內支票結算)。屬于檢驗單位調檢失誤，檢驗單位承擔連帶違約責任。

　　第十八條 使用工模具的單位，在使用過程中發現工模具不合格，經檢查(計量)單位鑒定后，屬于工模具制造單位的責任，使用單位可退回原工模具并有權要求制造單位提供合格工模具。工模具制造單位承擔支付使用單位5%違約金(從獎金中扣除)，并承付50%由于工模具不合格所造成零部件報廢的經濟損失。

　　第十九條 對鉚裝工具在試壓時，已經需方專人簽收，再發現工模具不合格，其責任由使用方負責。

　　第二十條 由于檢驗部分誤檢、漏檢所造成的廢品損失，按損失價值總額5%承擔違法金，從獎金中扣除。

　　第二十一條 由于材料供應不及時，生產單位因等工待料而造成的經濟損失除計賠償帳外，并根據雙方簽訂承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從供應部門的獎金中支付。

　　第二十二條 由于外協配套件不齊，使產品不能按期完成，對所造成的經濟損失除計賠償帳外，并根據雙方簽訂承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從外協部門的獎金中支付。

　　第二十三條 由于生產經營進度編制計劃的失誤，致使原材料、元器件訂購經濟合同漏項，臨時提出訂購計劃，根據雙方簽訂的承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從生產經營計劃部門的獎金中支付，并補償供方臨時措施使用。

　　第二十四條 產品對外銷售合同中，由于銷售人員失誤致使合同條款不全、責任不明造成已發貨銷售的產品資金不能回收的經濟損失，或造成債權糾紛經國家仲裁機關或人民法院判令責任在我方時，對其造成的經濟損失(含訴訟費用、聘請律師、法律顧問費用)，根據雙方所簽訂的承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從銷售部門的獎金中支付。

　　第二十五條 供方不能按期交貨，應由供方償付違約金，按承包合同所規定的違約責任處罰。

　　第二十六條 供方所交付的產品或零部件，不符合承包經濟合同的規定，包括：規格、品種、數量、質量等，供方應承付違約金，按承包所規定的違約責任處罰。

　　第二十七條 承包經濟合同依法成立后，不得因承辦人或單位行政主要負責人的變動而變更或解除合同。

　　第二十八條 發生下列情況之一者，允許變更或解除合同

　　(1)訂立承包經濟合同所依據的國家計劃被修改或取消。

　　(2)在不影響國家和企業集體的經濟效益，不影響企業生產經營總目標完成的前提下，根據變化的實際情況，經雙方當事人充分協商，取得一致意見，形成產生法律效力的文字協議書后。

　　(3)由于不可抗力的原因，而不能或不能全面履行承包合同時，應及時向對方申明，取得有關部門合法書面證明文書向“仲裁委員會”呈報不能或不能完全履行的理由，在取得“仲裁委員會”認證后，可允許延期履行、部分履行或者不履行，根據情況可部分免除或全部免除違約責任。

　　第二十九條 其它承包，如內部運輸、醫療保健、環境保護(含工業衛生、廠區綠化、清掃等)、會計、統計、行政管理等類別承包合同，參照以上條款執行。

　　第五章 附則

　　第三十條 廠屬集體企業、工業貿易公司、勞動服務公司等同總廠某單位所簽訂的承包合同及其內部所簽訂的承包合同，均按照本條例執行。如有違約，其違約金從其為總廠的勞務加工費中扣除，由內部銀行結算支付給對方。

　　第三十一條 本章程由總廠經濟法律顧問室起草，經廠長辦公會議討論通過后，據職工代表大會審議通過的程序頒發生效，修改亦同。有關法律問題由總廠經濟法律顧問室解釋。

　　第三十二條 本章程自____年____月____日起實行。

內部承包合同4

　　甲方:

　　乙方:

　　身份證號碼：

　　為明確甲乙雙方在工程中的權利、義務和經濟責任，根據《中華人民共和國合同法》、《河南省地方稅務局建筑安裝行業稅收征收管理暫行辦法》和公司實際情況，經雙方共同協商一致，特訂立本合同并嚴格履行：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點： 面積:

　　三、工程造價:

　　四、工程期限: 年 月 日開工至 年 月 日竣工。工期 天。

　　五、甲方根據乙方要求同意乙方 同志為 工程項目部前期工程款墊資人。乙方應與甲方指派的項目負責人通力合作，完成此項工程。

　　六、乙方前期墊資(主體等)，但必須按甲方公司規章制度執行。此工程款轉撥、收支核算，必須由甲方財務科統一辦理。建設方支付的工程款首先轉到甲方賬戶，甲方再根據乙方提供的相關票據，在扣除了乙方應交的管理費、稅等費用后，隨工程款分批，其余的劃入乙方賬戶。工程驗收后一次撥款，按此合同款約定，全部轉完，不存在質保金。

　　七、此項目具體管理，均由此項目負責人全權管理，承擔相關義務和責任(如材料款、工人工資等)乙方只為該項目前期投資人，不負責該項目具體管理與責任。

　　八、此合同壹式肆份，甲乙雙方各貳份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

內部承包合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　為了發展經濟，開發林地資源，經四口沖村委會(以下簡稱為甲方)研究決定，群眾代表大會通過，報請鎮政府批準，將村集體所有的林地承包給葉延凱(以下簡稱為乙方)，經雙方協商訂立合同如下：

　　一、承包范圍：

　　甲方將座落在四口沖老桑場及老茶場的林地共計叁佰畝，承包給乙方，四界為：老桑場林地下至水庫邊，上至山岡，西至水庫溢洪道山更，東至段順華菜園地山更：老茶場地東至黃泥岡山更，西至皮有思自留山小路，上至石礦橫路，下至查細久樓房以上。

　　二、承包期限

　　從_____年三月七日至_____年三月七日止，共計七十年。

　　三、承包費共計(大寫)捌萬捌仟元，一次交清。

　　四、甲乙雙方的權利和義務

　　1、承包期間甲方必須幫乙方辦理林權證，乙方在承包期間有使用權和繼承權。

　　2、承包期間甲方必須協助乙方申報各種項目，項目資金歸乙方所有。

　　3、如乙方在承包期間與第三發生糾紛，甲方必須積極出面協調。

　　4、未盡事宜雙方可另行協商。

　　5、此協議一式四份，雙方各執一份，司法公證一份，鎮林業站一份。

　　6、此協議均為雙方真實意思表示，如有違約，由違約方支付守約方違約金十八萬元，并賠償一切損失。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

內部承包合同6

　　甲方：

　　法定代表人：

　　住所地：

　　電話：

　　乙方：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　電話：

　　丙方：

　　法定代表人：

　　住所地：

　　電話：

　　乙方作為甲方工程項目經理，丙方作為乙方擔保方，就乙方承包工程丙方作擔保的有關事宜達成以下協議內容，共同遵守。

　　本合同簽訂的基礎：

　　1、甲方系經過批準，具有工程施工資質的施工企業。類工程施工資質為級，按照國家規定承攬工程。

　　2、乙方作為甲方的項目經理，同時是甲方工程項目部的負責人。

　　3、甲方工程項目部現有的施工設備由乙方自備。

　　4、丙方對乙方債務承擔連帶責任保證。

　　本協議基本內容：

　　第一條承包范圍及承包方式承包范圍：工程項目，負責甲方承攬并負責施工的全部類工程的施工。承包方式：按照固定比例上繳管理費，自主聘用工作人員、自籌資金、自主施工、自擔風險。

　　第二條承包期限自年月日至年月日。

　　第三條工程承攬不論甲方承攬的工程，還是乙方自己承攬的工程，對外均為甲方承攬的工程，由甲方與建設單位簽署《消防工程施工合同》。

　　第四條財務管理

　　1、甲方為乙方獨立設立財務賬簿，獨立核算，但是對外結算與支付，必須經過甲方財務統一辦理。甲方與建設單位簽署的《建設工程施工合同》應約定“本工程的所有工程款必須以轉賬的方式轉入乙方（即施工方，也就本合同甲方）的賬戶，否則視為款項未付。”

　　2、對外結算：工程預付款、工程進度款和工程結算款均由甲方統一結算進入甲方為乙方設立的獨立帳戶。結算方式通過銀行票據的形式結算。未經甲方書面授權，乙方不得單獨與建設單位結算工程款。

　　3、對外支付：由甲方通過乙方的獨立帳戶，統一對外支付材料款、人員工資等各項費用。乙方申請用款時，必須要說明款項的用途，并憑甲方簽名的書面支付書方可支付，做到專款專用。

　　4、乙方每月向甲方匯報一次工程進度及債務情況，甲方有權派人員到現場核對大宗建材和機械設備的購買和保管、使用、付款等情況，發現問題及時糾正，同時，應對建設單位的工程進度款及工程款的結算進行履約跟蹤。

　　第五條勞保統籌基金由甲方統一繳納勞保統籌基金、農民工工資保證金，費用由乙方承擔。

　　第六條管理費乙方按照施工工程總造價的%向甲方繳納管理費。首次根據乙方與建設單位簽訂合同的價款進行結算，甲方可以從乙方帳戶中直接扣除。待工程結算完畢，多退少補。

　　第七條人員的雇傭、工資的發放

　　1、工作人員招聘及工資方法：工程施工人員全部由乙方自行招聘，工作人員的工資由乙方自行承擔。乙方應保障工作人員工資及待遇的按時發放，不得拖欠。因拖欠工資造成的糾紛，由乙方自行承擔。違反上述約定，導致甲方支付工作人員工資，甲方除有權向乙方追償外，同時乙方應賠償甲方一倍的違約金。

　　2、財務人員、技術人員：財務人員和技術人員由甲方委派，財務人員和技術人員的工資由乙方承擔，其工資標準不得低于甲方工作人員的工資標準。如果由乙方自行招聘技術人員，必須經過甲方考核合格后方可聘用。

　　第八條保險辦理、安全管理與責任

　　1、乙方必須加強安全管理，確保安全施工，遵守安全生產規則，不得強令作業，施工過程中發生的安全事故全部由乙方負責。

　　2、甲方不定期對乙方進行安全檢查。在檢查過程中，乙方應積極配合甲方的檢查工作，同時接受并積極履行甲方提出的整改方案。

　　3、乙方同時要為工作人員投保各項社會統籌保險，特別要投保工傷保險，同時乙方要為工作人員投保意外傷害商業險。工作人員產生的工傷，全部由乙方承擔，甲方有權從乙方帳戶中直接代為支付。

　　第九條項目部內部管理

　　1、材料采購：所有材料由乙方親自采購，或者由乙方書面授權方可有效。所有入賬之材料發票必須由乙方簽字方可入帳。

　　2、工程施工管理①項目經理：項目經理由乙方擔任，所有與建設單位的工作聯系、簽證的簽署均由乙方負責。②技術人員：技術人員由甲方委派，協助乙方施工。③施工人員：

　　3、人員管理：

　　4、施工場地管理：

　　第十條施工設備工程施工設備全部歸乙方所有，不足部分由乙方購買。設備的維護與保養由乙方承擔。

　　第十一條印章管理甲方應將所有材料采購合同以及勞務分包合同必須蓋有甲方印章，嚴格控制項目部印章的使用范圍。

　　第十二條違約責任

　　1、乙方施工過程中出現安全事故，乙方應當積極賠償，如果沒有盡快賠償，甲方有權從乙方帳戶中直接扣除，并給付受害人。如果一方沒有盡快賠付，乙方帳戶中的款項不足以支付，導致甲方承擔責任，甲方有權向乙方追償，同時有權要求乙方承擔甲方賠償額一倍的違約金。

　　2、甲方積極支付應當支付給乙方的款項，但有權扣除各項稅費。甲方延期支付，每延期一日，支付應付款額萬分之二的滯納金。

　　3、雙方均應誠實守信履行本協議，不得損害對方利益。如有損害，需賠償對方的損失，同時賠償損失數額一倍違約金。

　　第十三條擔保條款

　　1、丙方作為保證人在本合同項下提供的保證為連帶責任保證。

　　2、保證人在本合同項下的保證范圍包括本合同債務、違約金、賠償金、甲方為實現債權與擔保權利而發生的相關費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、律師費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、郵寄費、公告費等）。

　　3、保證期間自自簽訂本協議起到工程完工后二年。

　　第十四條工程竣工后的管理1、乙方應將竣工的相關的資料報甲方備案，并將工程上所發生的債權債務情況以書面形式給予說明。2、甲方可派專人至現場向業主、監理及其他相關人員了解情況，進行債權債務核查。

　　第十五條協議終止本協議在下列情況下終止：1、協議期滿。2、雙方協議解除。

　　第十六條通知條款所有的通知事項書面應送交對方，或寄往本合同首頁所列的居住地址。自通知以掛號、快遞或電傳方式發出的10日后，視為對方已收悉。任何一方變更地址的，應按上述方式通知對方，并在收到對方確認函后，地址變更方才生效。

　　第十七條爭議解決甲、乙雙方在履行本合同中發生的爭議，由雙方協商或通過調解解決。協商或調解不成，可以向甲方住所地人民法院起訴。在訴訟期間內，本合同不涉及爭議的條款繼續有效。

　　第十八條協議生效本協議經雙方簽字蓋章生效。第十九條文本份數本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽字）：

　　法定代表人（簽字）： 丙方（簽章）：

　　法定代表人（簽字） 簽訂時間：年月日

　　簽訂地點：

內部承包合同7

　　甲方：_________

　　身份證號碼：_________

　　乙方：_________

　　身份證號碼：_________

　　茲因甲方工程建設的需要，由乙方負責承包甲方工程的施工技術資料整理、編制工作，現根據平等、自愿的原則，經甲、乙雙方充分協商達成共識，特簽訂本協議。

　　一、合同期限：以完成本工程任務為期限,自________年____月____日起至________年____月____日止該工作任務完成為標志。

　　二、承包內容：

　　1、乙方負責本工程土建施工技術資料（包含：基礎、主體、裝修、屋面四個分部質保資料的制作與收集整理）。不包括各專項專業單位分包資料、水電安裝資料、安全資料和施工組織設計及各專項方案的編制、竣工圖繪制。

　　2、乙方不負責工程現場的鋼筋及焊接等原材料的取樣及砂漿與混凝土試塊的制作、拆模及養護工作，只負責試驗材料的送檢委托工作。

　　三、承包方式及單價：按建筑面積（建筑面積按實結算，地下室面積如不在建筑面積之內，地下室按一層計算）承包甲方本工程的施工技術資料，建筑面積暫定㎡，承包單價為2.5元㎡（本價格為工資成本費，不含稅及各種試驗費，不提供發票）合計;_________元（大寫：）。

　　四、付款方式：工程開工，甲方先付于乙方10000元（用于前期辦公用品的購置），剩余的資金按照工程進度進行付款：

　　1、基礎結構驗收完畢后，付總價款的20%。

　　2、主體結構施工至一半時，付總價款的30%。

　　3、主體結構驗收完畢后，付總價款的30%。

　　4、室內外粉飾完畢后，付總價款的10%。

　　5、竣工驗收完畢，付到總價款的95%。

　　6、待工程備案手續完畢后，一個月內將剩余工程款一次付清（如因甲方原因，備案工作無法在2個月內完成，視為備案完畢）。

　　五、甲方責任：

　　1、甲方向乙方提供完整的設計圖紙、設計變更資料及前期工程技術資料。

　　2、甲方負責提供辦公室一間及所需辦公設備（辦公桌椅、電腦、打印機、復印機、檔案柜等）。

　　3、甲方為乙方駐工地資料員提供食宿。

　　4、甲方協助乙方收集工程所需的所有原材料、構件、設備的出廠合格資料及相關手續（必須原件）。

　　5、甲方負責協調各施工單位進行各項原材料、半成品及砂漿、砼試塊的取樣工作。

　　6、甲方負責各種材料送檢的試驗費及由此所引起的交通費用及其它相關費用。

　　7、甲方協調各施工單位負責各種材料送檢工作及試驗費。

　　六、乙方責任：

　　1、乙方必須擁有資料員上崗資格證及取送樣員證書。

　　2、乙方必須按當地建設工程質量監督站的質檢要求、城建檔案館存檔要求進行編制。

　　3、乙方負責施工技術資料及各項原材料的試驗及時到位，不得因材料試驗及工程技術資料的原因影響材料的使用及工程進度。

　　4、乙方負責本項目施工技術資料編制所需的紙張與耗材。

　　5、乙方認真落實資料收集整理、歸檔的相關制度，完善資料的分類管理。

　　6、乙方在竣工時需整理出一套的竣工資料（原件）交付城建檔案館。甲方如需增加資料套數（復印件），費用另行協商計算。

　　七、雙方權利、義務：

　　1、乙方有義務按合同內容盡職盡責完成本職工作。

　　2、甲方有義務及時向乙方提供完整、正確的原材料合格證、工程施工圖、設計變更等。

　　3、如因甲方報建手續不齊備，導致上級質量監督單位不予驗收由甲方負責。

　　4、工程必須在合同工期內完成，不能按時完成，延期一個月內不要工資，超過一個月以后，每月支付5000元工資。

　　八、合同的解除和終止：

　　1、解除

　　（1）經雙方共同協商同意后本合同可以解除。由甲方提出解除本合同的，甲方應按國家或自治區相關規定支付給乙方一定的經濟補償。

　　（2）有下列情形之一的，甲方可解除本合同：

　　乙方在使用期內被證明不符合錄用條件的；

　　乙方嚴重違反甲方項目規章制度的；

　　乙方嚴重失職、營私舞弊，給甲方造成重大損害的；

　　乙方被依法追究刑事責任的；

　　本合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行，經雙方協商未能就合同變更達成一致的。甲方按照規定解除合同的，需提前七天以書面形式通知乙方，并按規定向乙方支付在工作期間的勞動報酬。

　　（3）乙方解除本合同，應提前七天以書面形式通知甲方，并做好交接手續。

　　（4）有下列情形之一的，乙方可以解除合同，甲方應按國家或自治區相關規定支付給乙方一定的經濟補償。

　　甲方未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件；

　　甲方未及時足額支付勞動報酬的；

　　甲方的.規章制度違反法律、法規的規定或損害乙方權益的；

　　甲方免除自己的法定責任、排除乙方權利，致使本合同無效的；E

　　甲方違反法律、行政法規強制性規定，致使本合同無效的。

　　2、終止本合同期滿或法定終止條件出現，本合同即行終止。

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效。不盡事宜，雙方共同協商解決。

　　甲方（簽章）：_________

　　乙方（簽章）：________

　　_________年____月____日

　　________年____月____日

內部承包合同8

　　為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關系，充分發揮各部門作用，確保公司經營目標實現，特制訂承包方案。通過本方案，明確公司的業務承包實體地位，賦予其相應的管理職責權限；同時規定年度業務目標及其考核結算辦法。

　　一、管理職責

　　1、必須保證完成企業下達的各項承包指標；萬元

　　2、建立與企業財務制度相應的二級核算臺賬，做到賬目清楚、核算正確，并定期檢查，發現錯誤應立即糾正。

　　3、按企業制定的價格目錄，并掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價，應嚴加處理。

　　4、把握政策機遇和行業動態，根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額

　　5、搞好產品發運調度，按合同保證安全正點交付。

　　6、制定科學合理的薪酬方案，充分激發業務人員的聰明才智，確保年度經營目標順利實現。

　　7、根據市場情況，負責地提出產品開發和持續改進建議。

　　8、負責應收賬款的管理和回收工作，呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。

　　9、認證做好市場信息收集、處理工作，逐句編發《市場句報》，逐月編發《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。

　　二、管理權限

　　1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。

　　2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷，操作程序可參照企業相關制度，聘任決定須報企業人力資源部備案。

　　3、有權制定承包體內部二次分配方案和包干費用內控方法，經企業審定后實施。

　　4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審，編制要貨計劃。

　　5、有權合理組織產品的發送運輸工作

　　6、屬銷售費用管理范圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。

　　7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。

　　8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。

　　9、在不違背企業根本利益的前提下，享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。

　　三、承包方式；

　　銷售承包的結算，主要解決兩大問題：

　　一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益；

　　二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。

　　1、目標任務萬元，給與部門績效工資為之上，每增加10%，績效提成增加銷售額度的10%。

　　2、工資發放采取先預支，季度考核兌現。根據部門定員人，依據企業現行崗位工資標準，按月發放基本工資。季度進行績效考核后多退少補。考核基數是：第一季度任務為 萬

　　元，其他三個季度為 萬元。第一季度提成工資總額為 萬元，其余季度為 萬元。沒有完成考核任務，結算績效提成比例為10%。考慮銷售季節性，年終完成任務后可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為 萬元由營銷部自由支配。

　　3、銷售部核定員工數為人，部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。

　　四、法律效力

　　1、本案一式兩份雙方簽訂后生效，具有同等法律效力。

　　2、未盡事宜，雙方可以補充協議，補充協議具有同等法律效力

　　改制企業內部承包權的保護

　　在當前企業改制的實踐中，有相當一部分企業在改制前處于內部承包經營狀態，正確、妥善地處理好企業內部承包問題，對于確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐，僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討，旨在拋磚引玉。

　　一、企業內部承包合同的解除方式

　　企業內部承包合同，是指企業作為發包方與其內部的生產職能部門、分支機構、職工之間為實現一定的經濟目的，而就特定的生產資料及相關的經營管理權所達成的明確雙方權利義務關系的協議。企業改制如果仍然處于內部承包經營狀態，要改制首先就要解除原內部承包合同。在企業改制的實踐中，大多數企業在改制前都是單方解除內部承包合同，承包方對此強烈不滿。由于目前法律對企業內部承包合同沒有明文規定，企業單方解除內部承包合同是否合法，司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認為，企業內部承包合同發包方與承包方雙方主體地位不平等，是一種內部管理手段，作為發包方的企業有權單方解除合同。其理由是：（一）合同雙方主體之間存在行政隸屬關系，發包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同內容沒有體現等價有償原則，發包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費，不是對價合同；（三）企業內部承包經營屬于企業經營自主權范疇，是經營自主權的分解，是將企業同其下屬的部門和職工的行政隸屬關系改變為行政經濟關系，是經營管理制度。第二種觀點認為，企業內部承包合同雙方主體地位平等，根據合同法第九十三條第一款的規定，要解除企業內部承包合同，必須經當事人協商一致，企業單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業內部承包合同雙方主體地位平等性主要體現在以下四個方面：一是雙方主體簽訂合同平等、自愿、協商一致，發包方不能把自己的意志強加于承包方，對于條件苛刻的合同，承包人可以拒絕簽訂；二是合同的內容具有對價性。在企業內部承包合同，發包方出讓財產使用權是為了取得承包費，承包方支付承包費是為了取得承包經營權和承包收益，因此發包方與承包方之間存在對價關系。雖然這種對價關系難以用等值來衡量，但對價的特征之一就是不要求必須等值等價。企業內部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等，體現了雙方主體的平等地位；三是在企業實行內部承包合同經營的情況下，一方面承包人依合同享有承包財產的經營權，承擔合同義務，受合同約束。另一方面承包人又是企業的成員，還要接受企業的行政管理，遵守企業的規章制度。這里就存在一個問題，發包人與承包人之間能否同時存在行政管理關系和合同關系。筆者認為完全可以，這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關系的同時，公民和國家行政機關之間可以發生民事合同關系一樣，行政管理關系和合同中的平等主體民事關系并不沖突；四是從保護當事人

　　的訴權角度看，如果不承認企業內部承包合同雙方主體的平等地位，那么合同發生糾紛當事人向法院起訴時，由于既不屬于行政合同又不屬于民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據，造成當事人投訴無門，大量糾紛無法解決，承包者的權益得不到保護，企業改制難以開展。只有承認企業承包合同雙方主體的平等性，這些問題才能迎刃而解。

　　二、承包期間遺留對外債權債務的處理

　　改制企業內部承包合同解除后，必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題，這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔，司法實踐中意見不一致，有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔，只有這樣才能真正體現承包經營的自負盈虧、自擔風險的原則；還有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方 承擔后，再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三：一是企業通過簽訂內部承包合同的方式，將企業部分財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營，從法理上說，這是一種特別授權行為。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動，實質上仍是企業自身的經營行為；二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織，不具有對外從事民事活動的權利能力，承包方對外從事經營活動，只能以企業的名義進行。按照民法通則第43條關于“企業法人對它的法定代表人或其他工作人員的經營活動，承擔民事責任”的規定，承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務，自然應歸屬于企業承擔；三是根據法律規定，企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動，但對企業的財產只有使用權沒有所有權，無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務，當債務超出了企業財產范圍時，就等于企業承擔了無限民事責任，這顯然與法律規定不相符。筆者認為，上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是，一般情況下，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔后，再在企業與承包方之間進行結算，其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下，對外債權債務應由承包方承擔：一是難以兌現的債權和不可兌現的債權，企業不能加以承受，以防止欺詐行為造成的惡果，免遭不必要的損失。難以兌現的債權是指債務人對此債權有爭議，或雖無爭議，但債務償還能力有限，不可能全部預期實現的債權。不可兌現的債權是指債務人逃匿或消失，已喪失償還能力的，或者是承包方虛擬的，根本無法實現的那部分債權，也可稱之為虛假債權，只能作為企業的虧損；二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務，由于存在著消失、增多或減少的可能性，企業不應承擔；三是承包方違反承包合同的規定，或擅自超越授權范圍，對外進行民事活動所形成的債權、債務，應由承包方自己承擔。

　　三、承包方承包債權的實現

　　承包方的承包債權，是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入，以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業改制的實踐中，承包方的承包債權一般通過三種形式來實現：一是由改制企業改制前直接償付給承包方；二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養老保險金；三是承包債權轉換企業股權。采取這種形式實現承包債權時，必須符合五個條件：（1）原企業發包方改制為股份制企業。（2）承包方完全自愿，來不得半點強迫命令，更不能搞政府行為。（3）股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人，否則將違背公司法的規定。（4）該債權轉換股權的行為只能視作為一般的股權，而不應將其當作上市的可轉換公司券，否則不僅違背公司法的旨意，還導致募資社會化。（5）轉換時應有監督部門參加，防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。

　　在實現承包債權的過程中，經常會遇到以下二種特殊情況，處理難度較大：

　　一是企業改制后原承包債權的處理問題。筆者認為，對此可分為兩種情形，采取不同的處理辦法：1.如果改制后的企業仍是法人的，除當事人另有約定外，原承包債權應由改制后接受被改制企業資產的企業法人承擔。因為，不論企業改制采取何種形式，從法律上看，無非是企業法人的終止、變更和重新設立，原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通則第四十四條第二款規定：“企業法人分立、合并，它的權利和義務由變更后的法人享有和承擔。”2.企業產權整體轉讓后購買者實行個體經營或私營獨資或合伙經營的，原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是：首先，購買者經營的企業不具備法人資格，與原企業存在法律人格上的根本區別，不能成為原企業權利、義務的承繼者；其次，購買者已對原企業的資產包括承包債權在內的債權債務，向轉讓方支付了對價，若再要新企業承擔承包債權，這就顯失公平。

　　二是企業破產時承包債權的受償問題。破產重組是對嚴重資不抵債企業實行改制的一種特殊手段，在這種情況下發包方的承包債權應當列入破產債權的范圍，根據破產法規定從破產財產中按比例進行受償。在這里有一個問題，就是企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償。有人認為，應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）民事訴訟法只規定了破產宣告前成立的有財產擔保的債權，債權人享有就該擔保物優先受償的權利，沒有規定對破產宣告前法律文書確認的債權也有優先受償權，法律文書確認的承包債權也不另外。（2）企業破產法試行 第十一條規定：“人民法院受理破產案件后，對債務人的其他民事執行程序必須中止。”從這條規定可以看出，法律文書確認的承包債權只能作為一般破產債權看待。（3）如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產債權受償，既不利于平等保護全體債權人的利益，又會給其他債權人帶來不安的心理，影響破產案件審理的正常進行。（4）按照特別法優于普通法適用的原則，破產程序屬特別程序，特別程序的效力高于民事執行程序，所以，法律文書確認的承包債權應按破產還債程序，作為一般破產債權辦理。也有人認為，企業破產時已經法律文書確認的承包債權不應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）雖然已經法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產案件之前得到執行，但這種結果并不能改變從法律意義上講該項債權的標的物所有權已從債務人一方轉移到債權人一方的事實，只是債權人沒有實際控制和占有該財產。（2）確認承包債權的法律文書是法律承認的、合法的執行根據。依照法律規定可以中止執行，但沒有可以在執行程序中改變其債的內容的規定，不能以后案來直接改變前案的審理結果。（3）企業破產法試行 第十一條規定的其他民事執行程序必須中止，只是程序意義上的中止。這是破產案件審理活動正常進行所必需的。但是，中止執行本身表明，這些中止了的特定的民事債權的執行，在破產財產清償時是要恢復的。這種恢復不是部分應是全部債權的恢復。（4）民事訴訟法和企業破產法試行 規定，對破產宣告前成立的擔保債權有優先受償權。這就使債權人對收回這部分債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權，應當比這種擔保之債更為可靠，無論是從信用出發還是從嚴格執行法律出發，都不應當列入破產債權受償。筆者的觀點是，企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償，應當以時間界限來定。破產法第三十五條有破產企業追回權的規定，它是指為了滿足多數債權人最大限度的清償要求而設置的，由破產清算組對破產人在破產宣告前6個月至破產宣告之日的期間內實施的有損債權人利益的行為，通過法院進行否認并追回財產的權利。比照這一破產制度，筆者認為，如果法律文書是在法院受理破產案件前6個月至破產宣告之日的期間內發生法律效力而未執行的，該承包債權作為破產債權受償，否則，該承包債權應比照擔保債權優先受償。這樣劃定，既

　　可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求，又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。

　　論企業內部銷售承包合同的法律性質及其適用

　　【作者簡介】楊旅，浙江百銘律師事務所專職律師，畢業于安徽大學法學院，擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律顧問。

　　【論文摘要】企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍采取的一種生產經營模式，它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用；進入市場經濟后，內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛采用，在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭，尤其在《勞動合同法》實施后的背景下，如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛，是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質，同時也從實務角度對其法律適用提出建議。

　　一、基本案情

　　20xx年10月,X縣A動力有限公司（一審原告、二審被上訴人，以下簡稱A公司)與該公司片區銷售負責人董XX（一審被告、二審上訴人）簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》，其中A公司為甲方，董XX為乙方，協議約定：1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鉤的月定額工資制，乙方銷售額達到60萬元的，月定額工資為1500元，年銷售額每下浮10%，月工資下浮10%，以此類推，如達不到最低工資標準的，則按當地最低工資標準發放；2、年銷售額超過60萬元至70萬元的，超過部分按3%獎勵，超過70萬元的按照5%獎勵；3、銷售產品價格按原買斷價格，差旅費由乙方自行承擔，發貨后三個月內，乙方須結清貨款；4、原則上甲方不予產品鋪底，特殊情況下乙方提供擔保的，甲方給予不超過10萬元的鋪底資金，限額內按照銀行貸款利息計息；5、所有主機配套業務由甲方負責，若甲方委托乙方負責的，按到款額的5%予以獎勵，同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任；6、如有業務單位直接向甲方要貨的，甲方應優先通知乙方，若乙方不愿意辦理，甲方有權自行供貨；7、乙方的客戶有拒付貨款情況的，乙方認為應通過訴訟解決的，甲方予以協助，但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等，除被認定為工傷的，甲方不負責其他責任。此外，該協議還就雙方費用、個人所得稅等事宜進行了約定。

　　該責任制協議履行一年后，至20xx年11月，A公司又與董XX簽訂了一份《20xx年度片區銷售負責人責任制補充協議書》，約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至20xx年10月，同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更，增加了：1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品，一經發現扣除其全年工資，已發放的工資從貨款中扣除；2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。

　　上述協議簽定后，雙方履行至20xx年9月，A公司終止了與董XX的勞動合同，雙方亦未完成帳目核對工作。至20xx年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟，以上述關于產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關系為由，認為董XX在銷售后尚有貨款197407.47元未能收回交付A公司，據此請求法院判令董XX給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。

　　一審法院受理后，經過三次開庭審理，認為A公司與董XX所簽訂的協議屬于正常商事合同爭議范疇，雙方意思表示真實，權利義務對等，且協議不違反相關法律的禁止性規定，故作出一審判決，判令董XX給付A公司未回收貨款193877.47元，并支付該款自20xx年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。

　　董XX不服一審判決，于20xx年3月28日向N市中級法院提出上訴，二審法院在對該案受理后，

內部承包合同9

　　甲方(以下簡稱甲方)_________乙方（以下簡稱乙方）_________

　　為順利完成本工程項目施工，雙方遵守，達成并滿足甲方與業主單位的合同（一下簡稱文合同）的要求，經甲方研究決定，由乙方組織施工隊伍承建本工程項目，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：_________

　　2、工程地點：_________

　　3、業主單位：_________

　　4、監理單位：_________

　　5、合同價款_________

　　6、質量等級：_________

　　7、施工安全：_________

　　8、合同工期：第二條承包內容和方式

　　1、承包內容：該工程設計（變更）圖紙、技術規范，招標文件、投標文件、主合同及相關《補充合同》中明示或暗示的全部工作內容，均由乙方負責履行。

　　2、承包方式：

　　（1）本工程采用項目承包責任制，甲方提供所有施工中材料，乙方以包工、包工期、包質量、包安全、包驗收，包甲方對業主有關裝飾工程的全部承諾方式施工，乙方獨立核算，自負盈虧。

　　（2）業主單位工程款轉入甲方財務賬戶后，甲方根據乙方工程進度，核算后付給乙方相應的工資款。

　　（3）本工程由乙方組織工人施工，但必須受甲方及有關職能部門的管理及指導。

　　第三條施工項目的組成

　　（1）甲乙雙方共同組建項目部，甲方根據主合同的約定，委派

　　擔任該工程項目經理，乙方則擔任該工程的施工負責人并負責組織施工人員。

　　（2）甲方項目經理參加必要地協調工資和工資會議，負責必要地工程資料并組織各階段驗收，指導和監督乙方施工班組的日常生活管理工作，乙方則代表項目部履行主合同的包公部分，負責施工中的日常生活經營和管理。

　　第四條工程工期、質量與安全

　　1、乙方應根據主合同工程量和工程的要求，合理安排及施工力度，確保按期完工，本工程如有控制性工期要求，乙方必須在控制性工期內完成規定的工程內容。

　　2、本工程質量應滿足主合同關于工程質量的要求，達到合格標準，乙方應加強質量意識，健全質量辦證體系，落實質量控制措施實現質量目標。

　　3、安全施工：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，隨時接受行業安全檢查人員和甲方安全部門依法實施的監督檢查。采取必要地安全防護措施，消除一切隱患。

　　第五條雙方的權利和義務：（1）甲方的權利和業務

　　1、有權要求乙方在施工中，就工程進度、質量、安全和施工管理等方面，遵守國家相關政策、法律、法規、行業標準的規定及甲方的相關管理制度；

　　2、協助乙方組織圖紙會審及技術交底，辦理工程變更登記，解決技術疑難問題；

　　3、有權對乙方配備的人員、設備等進行必要地考核，對不能任崗位或不滿足施工要求的，有權要求乙方限時更換；

　　4、配合乙方出來質量、安全事故，履行上述程序，但不承擔費用協助乙方正確處理各類糾紛文件，但不承擔乙方任何經濟責任；

　　（二）乙方的權利和義務

　　1、全面履行甲方與業主、監理等單位就該工程新簽訂的主合同、協議中的關于質量、進度、安全不能施工及義務和責任，并組織足夠的人員、工具無確保實現本合同中關于質量進度安全等方面的承諾。

　　2．接受業主和監理單位的管理和監督，維護甲乙雙方的利益，協調好其他工鐘德關系。

　　3．負責施工現場的質量、安全、工期、場容等工作。工人上崗前應進行安全教育。施工過程中應防護到位。如乙方在施工中發生工程質量、安全事故，負責人由乙方承擔并支付處理費用。甲方參與處理，但所發生的費用有乙方承擔。

　　4．工程結束時，乙方雖有工人工資必須付清，否則甲方有權利代扣代付。如引起訴訟給甲方造成損失，由乙方承擔。

　　5．乙方對其所承包的工程，實行質量負責制。保修期內承擔保修責任。負責做好回訪維修工作，承擔維修工程的費用。

　　第六條．勞務

　　1．本工程在開工前，乙方必須和甲方簽訂勞務合同，如乙方不簽訂勞務合同，所造成的一切后果均由乙方去全部承擔。

　　2．乙方負責編制勞務人員的月工資表，并按月統一發放。且每月

　　日前將上月的工資發放表上報甲方，甲方有權監督調查勞務人員的發放情況，如發現有拖欠勞務人員工資的情況。加甲方有權從工程款中直接扣除代理發放。因拖欠勞務人員的工資造成的一切費用和損失由甲方全部承擔。第七條．結算方式

　　1．經甲乙雙方協商一致。按進度和付工程款的方式和時間。執行甲方與業主單位簽訂的合同所約定的付款方式。

　　2．甲方應保證該工程的資金專款專用，在承包期間，甲方所發現乙方挪用勞務工資與本工程進度不符時，甲方有權進行調節。直至不再發放工資款并有權單方解除本合同。

　　3．本合同完工后，甲方確保乙方工人工資的發放到位。余下款項在保期結束時一次性付清，用乙方在本工程上所方式的一切債權債務均由乙方承擔與甲方無關。第八條、違約責任追究

　　1．乙方如果拖欠民工工資造成民工投訴并不能及時處理解決的。甲方有權扣除余下全部的工資款，并根據情節輕重追加責任。

　　2．本工程如發生乙方人為造成的安全事故，責任和費用由乙方全部承擔。如乙方原因造成主工期或控制性工期延誤，所造成的損失全部由乙方承擔。

　　3．如甲方材料供應不及時引起的因工帶料誤工費用有乙方追加責任。

　　4．乙方在承包期間不得以任何理由中途停工或退場。如停工或退場所造成的一切損失有乙方承擔。

　　5．乙方不得以任何理由和形式轉包或分包本工程，如發現甲方有權終止或解除本合同。乙方不得加以阻擾。有所造成的損失由乙方負責。

　　6．質量保修期及保修按照相關法律法規及合同執行。乙方應在接到修理通知后2日內派人維修否則甲方有權委托他人維修。相關費用直接從質保金中扣除。雙方約定合同文本共三份。甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字后生效。本合同未盡事項雙方協調解決。

　　甲方（簽章）_________

　　乙方（簽章）_________

　　電話：_________

　　電話：_________

　　_________年_________月_________日

內部承包合同10

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》有關規定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用原則，經雙方協商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍： 塑鋼門窗工程

　　二、承包方式：包工包料。

　　三、材料及技術要求

　　1、型材使用中財80系列白色型材，窗襯鋼使用1。2mm門襯鋼使用1。2mm優質型鋼，玻璃使用4×6×4中空白色洛陽浮法玻璃，配件使用新鄉三力牌優質配件，毛條、膠條、密封膠均須采用優質產品。

　　2、嚴格按照設計圖紙和國家塑鋼窗標準制作、安裝。

　　3、窗框與墻體之間使用發泡劑填充。

　　四、工期

　　甲方書面通知進場并具備安裝條件之日起日內大框安裝完成，窗扇安裝在甲方書面通知后日內安裝完成，不得影響甲方其他工程進度。

　　五、質保期及服務承諾

　　1、工程竣工驗收前乙方負責半成品、成品保護。

　　2、工程質量保修十年，竣工驗收三年內免費維修、免費更換非人為因素損壞的易損件，三年后維修只收材料費不收人工費。

　　3、乙方在接到維修電話后二小時內維修人員到達現場。

　　六、價格及付款方式

　　1、價格：每平方米 元（含配合費），工程總價以現場實測實量數據計算。

　　2、付款方式：

　　（1） 框安裝完成后七個工作日內支付工程價款的 %；

　　（2） 窗扇安裝完成后七個工作日內支付工程款的 %；

　　（3） 五金配件等全部安裝完成經現場驗收合格并提交質檢報告及相關資料后七個工作日內支付工程價款的 %；

　　（4） 工程竣工驗收合格十個工作日內支付工程總價款的 %；

　　（5）%保修金竣工驗收合格一年后七日內付清 %，三年后七日內付清。

　　七、履約保證金：

　　本合同簽訂前乙方向甲方繳納履約保證金 元，工程完成現場驗收合格并提交質檢報告后七個工作日內無息返還。

　　八、安全施工

　　乙方應對進入施工現場的員工進行安全教育，遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，隨時接受安全檢查人員的監督檢查，乙方應為員工辦理意外傷害保險，由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

　　九、違約責任

　　1、合同簽訂生效后，單方面解除或實際上不履行合同，違約方向守約方按 m2工程造價的 支付違約金。

　　2、甲方不能按合同約定支付工程款，逾期超過一個月，按逾期天數每天支付應付未付工程款的萬分之五支付違約金。

　　3、乙方不能按第四條約定時間完成大框安裝或窗扇安裝，根據甲方記錄每逾期一天分別向甲方支付 違約金，甲方有權從應付工程款中扣除。

　　4、由乙方原因造成的工程質量出現不合格問題乙方無條件返工，承擔經濟損失，并支付等額違約金。

　　5、乙方不能按約定履行保修義務，甲方有權委托第三方維修，乙方支付維修費用，并支付等額違約金。

　　十、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式叁份，甲方執二份，乙方執一份，雙方簽字加章后生效。

　　發包方：承包方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日

內部承包合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　根據公司目標管理制度精神，遵循市場項目工程責任管理原則，公司實行單個工程項目組織實施個人負責制。為明確雙方職責，保證工程質量、安全、工期、成本控制和合理效益目標的實現，甲、乙雙方協商同意共同遵守以下條款：

　　第一條：項目工程基本情況及要求

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍：

　　4、工 期:

　　5、工程質量：

　　6、實施部門： 責任人：

　　第二條：甲方職責與權利

　　1、公司委派負責與發包方的聯系協調，監督工程質量和工期，負責本工程項目的施工組織管理工作。

　　2、負責提供工程設計圖紙，協助乙方辦理施工注冊手續。

　　3、負責審查項目部的具體施工組織方案(質量安全措施、工期進度安排)。

　　4、監督中間驗收和竣工驗收，審定工程結算。

　　5、乙方必須服從公司統一管理，若損害公司利益和信譽，或將工程轉包他人，或偷工減料對工程質量不負責任，公司調查核實后將終止與乙方合同，并按《建筑法》追究承包人的相應責任。

　　第三條：乙方職責與權利

　　1、 服從公司統一管理、遵守公司規章制度、維護公司利益和信譽。2、負責辦理項目工程施工注冊事宜。

　　3、全面負責項目工程現場施工的組織實施工作，切實做好安全與技術交底、圖紙會審、施工隊伍組織、施工方案與施工預算編制，材料計劃與施工進度計劃的編制，質量控制與安全措施以及文明施工等工作，做到施工現場有條不紊，整潔有序。

　　4、認真做好項目工程的材料計劃、保管、供應工作。根據設計和業主要求，認真做好市場調查，確保材料質量與合理價格，嚴禁使用偽劣材料，主要建材要先復檢后使用，對特殊材料的采購和使用必須遵守國家法律的程序進行。

　　5、負責組織調配好施工機具，隨時進行檢測，保證工程的順利進行，對于特殊機械(國家規定屬于特種項目、作業類)的租賃、使用，乙方必須依照國家法律規定與有資質的公司簽訂好租賃、安全等合同后，并經檢測備案合格方可進行使用。

　　6、嚴格執行施工規范，認真做好施工日志和質量與安全檢查記錄、材料復檢、分部分項、工程報驗、簽證等工作，組織中間驗收和竣工驗收，編制工程竣工決算，同時要認真做好工程資料的整理、完善、收集和保存工作，工程竣工后，上交公司存檔。

　　7、嚴格遵守安全操作規程，負責施工從業人員勞動意外保險和工程的安全防護設施，隨時對施工隊伍進行安全教育和守法教育，杜絕安全事故和偷盜、賭博、打架斗毆等違法違紀事件。若發生安全事故和違法事件，承擔由此產生的全部費用和責任。

　　8、負責協調和施工現場管理中與業主、工程監理及相關部門的關系。接受業主、工程監理和職能部門的監督檢查，切實做好自檢自查工作，檢查中發現的問題及時整改。

　　9、必須同意按發包方提出的XX條件修建，并附承諾書。

　　第四條、工程承包慨況：

　　1、工程內容以建筑設計有限公司設計的施工圖為準，建筑面積約 X平方米，若有更改，以甲方設計部門的更改通知為準。

　　2、住宅、營業房、車庫為砂漿墻頂面;樓梯間、營業房、外挑陽臺、天棚面均為水泥砂漿打底防瓷面層，排水、空調孔預留由乙方負責，室內不安裝內門;

　　3、外墻面及外墻保溫材料：門窗、欄桿、卷簾門由甲方負責，但乙方必須無條件配合甲方。甲方以每棟為單位施工期限為一個月，否則超期將計費給乙方。

　　4、每個幢號的施工期為9個月，從每幢號開工之日起計算，因不可抗拒因素和非乙方原因引起的工期延誤，工期順延;

　　5、各幢號的開工日期由甲乙雙方協商決定并相互簽字確認。

　　6、工期提前或延誤，甲方按每幢每日500.00元標準向乙方計發獎金或處罰金;工期延誤到15日及以上的，甲方有權單方面終止合同，乙方自接到甲方終止合同通知后，三個月內必須退場，并不得因此向甲方主張任何權利;若乙方在規定期限內不退場而造成甲方損失，乙方承擔賠償責任。

　　7、質保金甲方按工程總價款5℅從應付工程款中預留;

　　8、乙方所留存于甲方處的保修金不計息，一年保修期滿后，甲方向乙方退還保修金的50℅，剩余的保修金三年保質期滿后退還乙方。

　　9、該土建工程造價按設計圖所確定面積計算(最終以房管所測定的建筑面積為準，車庫以實測面積為準)。根據施工圖紙及設計變更、現場簽證、政府及相關部門文件等相關工程結算資料。建筑材料價格以甲、乙雙方現場簽字確認價格為準。按20xx年四川省建筑工程計價定額系列，三級二檔計費，在雙方認可的工程總價基礎上讓利﹪后作為工程承包結算總價。乙方按建筑面積每平方米XX元整向甲方交納工程管理費。

　　10、乙方應按建筑面積每平方米交納工程保證金。工程施工進行中甲方將按工程進度在二層封頂完工退其保證金三分之一;主體封頂完工退其保證金三分之一;在腳手架拆除完工退余下的三分之一。

　　11、該工程施工所用砂、石子材料，施工中由甲方統一供應，按建筑面積每平方米元結算，砂、石子材料款作為撥付款。

　　12、乙方應保證施工現場符合有關規定，建筑殘渣由乙方清理干凈。

　　13、乙方應負責工程的竣工驗收，甲方應提供甲方負責的部分工程的基本資料。乙方必須將每幢號的竣工備案資料完整的交予甲方及時辦理備案手續。

　　14、甲方保證施工場地的水、電，并滿足施工所需負荷和容量，施工所用的水、電費由乙方負責交納。

　　15、若因甲方不按時撥款，工期順延外，超期三日以上甲方還應當賠償乙方停工待料的損失。

　　16、工程付款方式：

　　①、工程款暫按XX元/平方米計價，最終以實際工程款辦理結算。 ②、以現金撥付方式：每幢施工在一層封頂后，由甲方撥付工程總額15%的價款;三樓封頂后由甲方撥付工程總額10%的價款;五樓封頂后由甲方撥付工程總額10%的價款;主體竣工后甲方撥付工程

　　總額15%的價款;竣工驗收后乙方將全套備案資料及備案證書交與甲方，一個月內甲方撥付工程總額15%的價款;三個月內甲方撥付工程總額20%的價款，剩余的5%作為房屋質保金。其中另10℅的工程款由砂、石材料款作為撥付工程款在主體完工以實際用量結算并支付差額。乙方撥付工程款時，必須開據正規稅務建安發票。乙方負責工程涉及的一切稅費。交稅后的票據原件報送回公司財務科統一核算管理。

　　17、工程主體完工后，乙方最遲應在主體驗收竣工后十五個工作日向甲方交付完整的竣工備案資料及質量驗收報告。甲方與乙方在幢號竣工驗收后十五日內辦理幢號結算。

　　18、對承包范圍內的工程實現質量保修，其保修辦法按國務院279號令《建筑工程質量管理條例》中第六章第四十條(一)、(二)、

　　(三)、(四)款執行。在保修范圍內和保修期限內發生的質量問題，乙方應履行保修義務，并對造成的損失承擔賠償責任。不履行保修義務或拖延履行保修業務的，按國務院279號令《建筑工程質量管理條例》中第六十六條執行。

　　第五條：獎罰

　　1、乙方必須嚴格履行合同，保證工程質量、工期、安全，如未完成工程和發生安全質量事故甲方將按工程總額建筑面積每平方米 伍元作為處罰。

　　2、乙方不能履行合同，造成工程質量、安全事故、并拖延工期，甲方按工程總額視情節輕重給予1-2%的處罰，并向有關部門申報停止其資格，注銷其證件。

　　第六條：爭議

　　1、爭議的解決程序：先協商、后調解、再起訴。

　　2、爭議的解決方式：甲、乙雙方協商---建設主管部門調解---人民法院判決。

　　第七條：合同的終止與變更

　　1、本合同自簽訂之日起開始生效。

　　2、因乙方嚴重不負責任造成質量低劣或出現重大事故影響甲方信益的，甲方除有權追究乙方的責任外，同時可隨時有權終止合同。

　　3、本合同未盡事項，甲、乙雙方屆時協商解決，簽署補充協議，所簽署的補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，公司財務科一份。

　　甲方： 聯系電話：

　　乙方： 聯系電話：

　　二○○ 年 月 日

內部承包合同12

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　為完善企業內部生產責任制，加強管理，落實任務，經甲乙雙方協商一致，現將_________年度成品車間進窯任務由乙方參加承包，現明確甲乙雙方責任和義務，甲乙雙方自愿訂立以下合同條款。

　　一、承包形式

　　1、個體承包，安全運轉無事故。

　　2、磚坯進窯，保質保量，服從甲方安排。

　　3、對照合同情況，按實結算。

　　二、承包指標及價格標準(單位：_________萬塊/元)

　　1、全年進窯任務為1400萬塊，爭取1450萬塊。(具體根據燒焙情況)

　　2、每天、人、班、產量保證完成。

　　3、每進窯萬塊紅磚報酬為31元。

　　(窯棚內為_________元，具體現場落實)，以上標準含一、二兩個全區及兩個開發區的磚坯進窯，下雨無人推車，其它不再有什工另加，晴天坯房的坯私自進窯每車扣款10元。

　　三、工資結算方式

　　1、乙方工資結算一律以甲方紅磚入庫實數結算。

　　2、每月造表在次月10-15號發上月工資70%(特殊情況特殊對待)。

　　3、余款工資30%作預提金留廠，中途無范規行為，到年終一次性結算兌現，如中途停退班，留廠的預提金全部作自動放棄。

　　四、甲方的權利和義務

　　1、協助乙方做好安全教育意識，一切按章辦事。

　　2、為乙方提供在生產時使用的中型以上工具和設備。

　　3、有檢查乙方合同執行情況和產品質量及任務完成情況的權利。

　　4、加強對乙方安全防范措施的管理，配發勞動保護用品。

　　5、對不服從管理者，有權隨時終止合同，一切按合同執行。

　　五、乙方的責任和義務

　　1、在生產時必須做到安全文明生產，對發生的安全事故，其事故責任和經濟損失及事故后果，經查明該誰承擔由誰承擔。

　　2、服從甲方和燒窯師傅的安排指導，無權干涉搪閘事宜和那里有干坯就到那里去拖，取消過去舍遠求近的壞風氣。

　　3、堅持上下午班進窯，如再堅持半日制，對甲方造成的無形損失要承擔全額賠償或工資直接下降2元/萬塊。

　　4、春季生產始借用甲方的生產工具，到年終如數原質交甲方入庫，否則按原價全額賠償。

　　5、對甲方發放的安全防護用品要正常配戴，發現一次未戴扣款50元。

　　六、其它事項

　　1、本合同一經雙方簽字生效，并即俱法律效力，任何一方不得私自調整任務及工資標準，如有違約按乙方總工資_________%作違約金支付。

　　2、合同簽定時交甲方保證金200元，隨時聽從通知投入正常生產。對接通知拒不到場的除扣除保證金外，并要承擔由此耽擱的一切損失賠償。

　　3、合同有效期從簽字之日起至_________年度甲方生產結束止，雙方帳目結清合同自行作廢。

　　甲方：_________

　　見證單位：_________

　　乙方：_________

　　電話：_________

　　簽訂時間：_________年_________月_________日

內部承包合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方承接的 工程，甲方決定安排乙方全面承建，為了明確甲、乙雙方的責任和義務，并使該工程能夠按照建設方約定的工期、質量等條款順利進行，經雙方共同協商，特簽定本合同。

　　一、 標的

　　該工程為 ，總建筑面積為 。

　　二、 承包范圍

　　土建工程，水、電、暖安裝工程，圖紙內及變更等全工程內容。

　　三、 承包方式

　　1、實行造價包干，每平方米 元(人民幣)。

　　2、承包價格按照工程圖紙的總平方米計算，其承包總價為人民幣 元。

　　3、工程施工中所用的一切材料、凡由乙方購買的，乙方應嚴格把好質量、數量檢驗關、以切實搞好采購成本的管理和控制;凡由甲方供料時，乙方要認真搞好檢查驗收，并保證材料合格證和保證資料的齊全;水、電、暖、電話及有限電視等工程的分包部分，乙方應同相關方簽定合同，并全面承擔工期、質量及安全方面的一切責任。

　　四、工程質量標準、工期與安全

　　1、該工程的質量標準為一次性驗收合格工程。乙方在組織施工的過程中，應自覺接受甲方、建設單位的監督和檢查。若因工程質量達不到建設方質量標準和要求，其造成的損失和罰款由乙方全部承擔。

　　2、工程開工時間為 年 月 日，竣工時間為 年 月 日。如因甲方因素延期，請甲方出據書面報告。

　　3、乙方應認真做好各項準備工作，以保證按期完成施工任務，若造成工程延期，其建設單位對工程延期的罰款由乙方承擔。

　　4、該工程必須按市級安全文明工地要求施工。詳見《公司改革措施》第十條文明施工措施。

　　五、施工組織及配合

　　1、首先絕對服從總公司的統一管理，堅決執行公司制定的一切規章制度。

　　2、乙方在自行招用外包施工隊伍及本公司員工時，應與其簽定書面合同(包括質量、安全、工資等要求)。在對外包進行結算、實施審核和人工費用撥付時，應嚴格按照公司的有關規定執行。決不允許私自抬高價格或人為的擴大人工成本。

　　3、乙方應積極配合政府管理部門、建設單位及監理公司的工作，并努力協調好各方面的關系，以確保工程順利進行。

　　4、項目經理要關心職工生活，注意工作方法，及時支付人工費、材料費，以保證本項目部管理人員、職工及外包隊伍的穩定。

　　5、公司每月20-31號組織安監、質檢、對工地大檢查，若出現質量問題或存在安全隱患，公司有權下達隱患通知書和提出限期整改的要求，若情節嚴重，公司有權提出停工整頓、罰款等措施。

　　6、乙方應積極與建設單位、監理公司搞好工作配合，并以高度負責的精神做好全部分項工程的驗收工作、技術與安全資料的整理工作。做到及時填寫各類隱蔽工程驗收單和有關人員的簽字證明，以確保為工程竣工決算打好基礎。

　　7、工程竣工后，乙方應積極負責協調各方做好工程驗收工作。

　　六、稅金及費用

　　1、根據工程實際情況，乙方應及時足額上繳3.44%的稅金，起合同價格為 元，管理費為： %，并由公司財務部門按規定扣繳;總管理費上繳比例按工程竣工后結算價包含稅金 %計算，資料費： 元，共計： 。

　　2、財務扣除乙方應上繳資金，剩余在帳資金乙方自行支配。財務部代管帳務，如發現資金未按規定要求走帳，發現一次罰款3-5萬元，發現兩次后終止合同，并追究其責任。

　　3、乙方在使用公司設備及電器工具時，其租賃費應按月上繳，如不及時，財務部門有權按比例從其帳戶中扣除。

　　4、乙方上繳管理費的時間為：按每次撥款同比例扣回，余額按實際結算值結算。

　　5、工程竣工交付使用后，乙方應積極和公司預算科與建設單位辦理工程結算。

　　6、乙方的施工資料由甲方統一整理，乙方負責試塊的制作與送樣，乙方按每單元1500元上交管理費，試驗費用由乙方負責。

　　七、施工安全

　　乙方在組織工程施工過程中，應嚴格執行各種安全操作規程和國家有關安全生產的法律、法規，并切實做好廣大職工的安全教育與防范措施，以消除一切不安全因素和保證安全生產，倘若發生安全事故或造成經濟損失，其一切后果由乙方負責。

　　八、債權、債務責任

　　乙方負有承擔甲方與建設單位工程承包合同書全部條款的責任。本工程所引起的所有債權、債務均由乙方負責。并獨立承擔民事法律責任，如有影響公司債務，按兩萬元罰款處理。

　　九、本合同一式兩份，甲方1份，乙方1份。

　　十、本合同由甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

內部承包合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方在自愿、平等的基礎上，經協商一致就乙方承包甲方勞務部一事，簽訂如下協議：

　　1、承包內容

　　1、1由乙方承包甲方勞務部，甲方對乙方的經營實行監督管理。乙方需向甲方繳納60000元風險投資款，由乙方向甲方分二次繳納：________年____月底繳納30000元，____月底繳納30000元。

　　1、 2雙方在解除合同或任何情況下的合同終止時，為保證業務的延展性，乙方不能一次性將風險投資款收回，按合同終止當時的業務發展情況，分項計算留存余額。乙方如有需要，可以個人名義向公司借款。

　　1、 3乙方必須按法律法規的規定，實時繳納各項稅款，由甲方統一向稅務部門繳納。

　　1、 4甲乙雙方合理分工，接單、操作由乙方承包的勞務部負責；出境證明及協調職能部門關系由甲方負責。

　　1、5甲方如有與乙方承包的勞務部經營的相同業務，必須交由乙方的勞務部經營。

　　2、費用

　　2、1費用承擔如下：

　　2、1勞務部使用房屋的房租1。5萬元年（由乙方個人承擔）；

　　2、2水、電、物管費用由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一；

　　2、3、電話875XXXX8183的電話費由勞務部承擔（該電話由勞務部專用），電話875XXXX8187的電話費由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一；復印機租金由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一，紙張由各方自行提供。

　　2、4乙方可報銷的費用：

　　2、5移動通信費：乙方每月500元，乙方聘用的一名員工每月100元；

　　2、6出差費：如在外住宿乙方每晚250元，乙方聘用的一名員工每晚150元（該費用超出部分不予報銷，不足部分不補貼），出差補貼費每天50元；

　　2、7交通費：市內交通費乙方每月100元，乙方聘用的一名員工50元，出差以鐵路和公共汽車交通為標準，接待客戶另行商定；

　　2、8市場開拓費：按乙方開發的項目_____%提取（限一手單，二手單或三手單不再提取該項費用），如需要出境考察，項目費用另行商定；

　　29招待費：按乙方開發的項目根據實際情況由雙方商定。

　　3、工資和待遇

　　3、1甲方每月工資1500元，每月再行發給1500元固定獎。乙方聘用的一名員工試用期三個月每月工資1200元，試用期滿后基本工資不變，每月再行發給300元固定獎，該名員工資金以業務量進行考考核，業務量每增加100000元，業務資金上浮500元月。

　　3、 2養老保險：乙方按每月1500元做為基數交納，乙方聘用的一名員工以1200元做為基數交納。養老保險單位交納部分由乙方承包的勞務部自行承擔，個人承擔部分個人自行負責。上述

　　5、6條所涉費用除房租外，均由乙方承包的勞務部開銷，如勞務部尚未發生業務，該費用在乙方繳納的風險投資款中扣除，待發生業務并分配利潤后，由乙方再行補足風險投資款。

　　4、利潤分配

　　勞務部自行開發產生業務后，前一次業務利潤分配時間以后一次業務利潤產生時為準，甲方分配利潤的40%，乙方分配利潤的60%；甲方提供的業務，由乙方完成的，利潤分配比例為：甲方分配利潤的60%，乙方分配利潤的40%。

　　5、管理和責任

　　5、1甲方產生的經濟糾紛與乙方承包的勞務部無關，因甲方原因給勞務部造成損失的由甲方補償；乙方不得以其它形式或在其它公司運作與甲方公司同樣內容的事務。

　　5、 2乙方帳務由甲方統一管理，乙方不得私設財務及開立銀行帳號，對外收取的費用由甲方統一對外開具收據收取。

　　6、糾紛解決

　　甲乙雙方因本合同的履行等而產生爭議的，甲乙雙方協商解決，協商不成的，向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　7、生效及時間

　　7、1本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日。160；

　　7、2本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　7、3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

內部承包合同15

　　甲方： (簡稱甲方)

　　乙方： (簡稱乙方)

　　為確保甲方承建的 小區(政府大街南側地塊)順利完工，根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他相關規定，經甲、乙雙方本著平等自愿、互惠、互利的原則友好協商同意，現甲乙雙方就 小區建設工程政府大街南側地塊)工程中的勞務項目承包事宜達成一致意見，特定立本合同，以供雙方共同遵守;

　　一、工程概況：

　　分項目工程名稱： 小區建設工程(政府大街南側地塊)包括5號樓17高層， 6號6層多層(注：以工程圖紙上的面積為準)

　　工程地址：

　　工程結構：框架-剪力墻結構及框剪結構 建筑總面積：以圖紙面積為準

　　合同工期：開工日期以進場日期為準，20____年 月 日 。 除人力不可抗拒的自然災害工期順延，因甲方原因造成的工期順延由甲方負責。國乙方原因造成的工期順延由乙方全部負責，并扣除工程剩余工程款。

　　質量等級：按照國家現行建筑質量施工規范標準合格，并達到業主委員會驗收標準。

　　二、承包方式及工作范圍：

　　乙方負責本主體工程內的勞務施工塔吊、電梯口、衛生間簡單防水(抹灰壓光)、包括其余土建部分。除了以上提出的具體建筑要求外，其他建筑項目按照設計圖紙及圖紙會審紀要等進行建設施工。

　　1 乙方負責樁上工程。

　　2 場內施工用水用電一事，甲方負責 主線、管道施工現場，其余分支線、管、箱由乙方自行搭接;

　　3 施工臨時設施(含生產、生活設施);

　　4 基礎、斜屋面由乙方出工人，按實際發生工費計算 5 主體砌筑，包括室內砌筑，按圖紙施工。

　　6 施工安全特殊要求：乙方在施工過程中由于違規操作原因造成的安全事故和乙方機械質量原因造成的安全事故(如傷殘、傷亡等)，均由乙方負全部責任并一次包死。

　　7 塔吊和放線員、吊車，司機工資由乙方負責

　　三、工程造價及支付方式：

　　1、圖紙要求面積為準，如有增加面積按完成面積計算。高層，多層單價：285元/平方米。工程款采用五次分期付款方式：

　　(1)：按工程進度基礎以上正一層平口撥付總工程款的伍拾萬元整。

　　(2)：工程進度達到多層六層平口(包括高層八層)支付工程款壹佰萬元整。

　　(3)：工程進度多層達到封頂支付工程款伍拾萬元整。

　　(4)：工程進度高層達到13層平口支付工程款捌拾萬元整。

　　(5)：工程進度高層封頂支付工程款捌拾萬元整。

　　(6)：其余款項甲方售出一套樓由乙方收款，頂工程款：如出現未售出情況甲方用樓房做抵押貸款 ，付五項人工費。

　　四、質量要求：

　　1、本工程質量要求合格，質量等級由甲方工程質檢員按國家驗收標準驗收。工程時進度達到八層時，以上每一層由甲方負責質檢人員驗收并簽定驗收單。

　　2、如乙方施工質量達不到質量標準，必須返工達到標準，期間的一切費用由乙方承擔;

　　五、工期保證：

　　乙方應確保按合同工期完成施工，不得因其它等原因無故拖延工期。(設計變更和人力不可抗拒的自然災害除外)

　　六、甲乙雙方的職責

　　1、甲方及時提供本工程所需的資料及工程材料(建筑材料、施工圖、變更通知、會審紀要)。

　　2、如圖紙變更與原圖紙工程量的差異，甲方計算乙方其增加工程量(如施工完后需要更改，甲方需確認返工等費用)。

　　3、甲方不能將本合同的勞務作業轉包給他人，否則甲方將承擔相應的責任。

　　4、乙方應按圖紙相關法規及施工規范施工。

　　5、在正常情況下，如乙方自行退場或有未完成工程，未完成工程量按承包單價的3倍從工程量中扣除。反之如是甲方或其他原因迫使乙方退場，乙方所做的工程應如實一次性計算給乙方，并承擔相應的經濟損失，不得借任何理由扣除乙方工程費用。

　　6、甲方提供的材料必須是工程及圖紙要求的，如出現甲方提供材料質量問題，由甲方負責一切損失。

　　7、甲方提供控制坐標點及總工程師，乙方負責配合。

　　8、工人住宿由甲方負責。

　　七、違約責任：甲方應按乙方各工種提的所需材料計劃予以保證，如甲方未及時提供所需材料而造成停工待料，所造成的一切停工損失費用均由甲方負責，且工期順延。如若甲、乙雙方任何一方違約，均向守約方賠償總價5%的違約金。

　　八、工程量的確認和驗收：

　　以乙方實際完成的工作量決算為準。驗收標準：按國家現行施工規范驗收標準驗收。

　　九、本合同屬內部勞務承包協議，甲乙雙方不得外傳，一經發現沒收勞務履約保證金。

　　十一、未盡事宜，雙方友好協商解決。若協商不成，甲、乙雙方任何一方均可向合同簽定地(履約地)地人民法院提起訴訟裁決。

　　十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字、蓋章生效;并共同遵守，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

【內部承包合同】相關文章：

內部承包合同01-05

簡單內部承包合同05-18

簡單企業內部承包合同01-05

公司內部承包合同書范本02-20

工程項目施工內部承包合同范本01-27

簡單企業內部承包合同3篇01-05

內部述職報告11-23

內部招聘面試技巧02-23

內部控制開題報告01-26

雙十二的內部口號02-05